科技园区装修工程承包合同

科技园区装修工程承包合同合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同宗旨第二章工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容2.4工程预算第三章合同主体3.1承包人资质3.2承包人义务3.3发包人义务第四章工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误第五章工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准5.3质量保证期第六章工程材料与设备6.1材料设备供应6.2材料设备验收6.3材料设备质量第七章工程款项7.1付款方式7.2工程进度款7.3竣工结算7.4款项支付条件第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3变更解除的程序第十一章合同的转让与继承11.1合同转让11.2合同继承第十二章保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务12.3保密期限第十三章法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四章其他条款14.1不可抗力14.2合同解除14.3合同的生效、变更与终止14.4附件合同编号_________第一章总则第一条款合同当事人1.1承包人名称：_________1.2发包人名称：_________第二条款合同签订依据2.1本合同依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则签订。第三条款合同宗旨3.1双方约定按照本合同的条款，承包人承担科技园区装修工程的施工任务，发包人按时支付工程款项，共同完成科技园区装修工程。第二章工程概况第一条款工程地点1.1工程位于_________。第二条款工程规模2.1工程总面积为_________平方米。第三条款工程内容3.1工程内容包括_________。第四条款工程预算4.1工程预算总金额为_________元。第三章合同主体第一条款承包人资质1.1承包人具备_________资质。第二条款承包人义务2.1承包人应按照合同约定，按时完成工程，并保证工程质量。第三条款发包人义务3.1发包人应按照合同约定，按时支付工程款项，并提供施工所需的场地和其他条件。第四章工程进度与工期第一条款工程进度计划1.1承包人应按照合同约定的工程进度计划完成工程。第二条款工期要求2.1工程计划工期为_________天。第三条款工期延误3.1因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应的违约责任。第五章工程质量与标准第一条款工程质量要求1.1工程质量应符合_________标准。第二条款工程验收标准2.1工程验收应按照_________标准进行。第三条款质量保证期3.1工程质量保证期为_________个月。第六章工程材料与设备第一条款材料设备供应1.1承包人应按照合同约定的质量和数量，提供工程所需的材料和设备。第二条款材料设备验收2.1发包人应按照合同约定的标准对承包人提供的材料和设备进行验收。第三条款材料设备质量3.1承包人提供的材料和设备质量应符合_________标准。第七章工程款项第一条款付款方式1.1工程款项的支付方式为_________。第二条款工程进度款2.1发包人应按照工程进度，支付相应的工程进度款。第三条款竣工结算3.1工程竣工后，双方按照实际完成工程量进行竣工结算。第四条款款项支付条件4.1发包人应在本合同约定的付款条件下支付工程款项。第八章违约责任第一条款违约情形1.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。第二条款违约责任承担1.2违约方应承担因其违约所造成的损失赔偿责任，赔偿金额根据违约程度和损失程度确定。第三条款违约赔偿1.3违约方应支付因其违约所造成的损失赔偿金，赔偿金计算方式由双方协商确定。第九章争议解决第一条款争议解决方式9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。第二条款仲裁9.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。第三条款诉讼9.3仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。第十章合同的变更与解除第一条款合同变更条件10.1合同变更需经双方协商一致，并书面确认。第二条款合同解除条件10.2合同解除需经双方协商一致，并书面确认。第三条款变更解除的程序10.3合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的合同内容继续履行。第十一章合同的转让与继承第一条款合同转让11.1合同不得转让，未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。第二条款合同继承11.2合同的变更、解除、终止或者无效，不影响合同中独立存在的有关争议解决方法的条款的效力。第十二章保密条款第一条款保密信息范围12.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以保密。第二条款保密义务12.2保密义务适用于合同有效期内和解除、终止后的任何时候。第三条款保密期限12.3保密期限为合同解除、终止后_________年。第十三章法律适用与争议解决第一条款法律适用13.1本合同适用中华人民共和国法律。第二条款争议解决13.2双方同意按照本合同争议解决条款解决合同争议。第十四章其他条款第一条款不可抗力14.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。第二条款合同解除14.2一方如因不可抗力导致不能履行合同，应及时通知对方，并提供相关证明文件。第三条款合同的生效、变更与终止14.3本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的变更和终止应经双方书面确认。发包人（盖章）：承包人（盖章）：签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商附加条款1.1：甲方有权指定工程所需材料和设备的供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。附加条款1.2：乙方在采购材料和设备时，应向甲方提供供应商的详细信息和材料设备的相关证明文件。2.甲方监督工程进度附加条款2.1：甲方有权对工程的进度进行监督，以确保工程按照约定的工期完成。附加条款2.2：乙方应定期向甲方报告工程进度，并在甲方要求时提供工程进度的详细资料。3.甲方验收工程附加条款3.1：工程竣工后，甲方有权进行验收，并对工程质量进行评估。附加条款3.2：乙方应按照甲方的要求提供工程验收所需的相关资料和文件。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方负责工程质量附加条款1.1：乙方应对工程的质量和安全负责，并保证工程符合约定的质量标准。附加条款1.2：乙方应按照合同约定的工程质量要求进行施工，并承担因质量问题造成的责任。2.乙方按时完成工程附加条款2.1：乙方应按照合同约定的工期要求，按时完成工程。附加条款2.2：乙方应承担因工期延误造成的违约责任，并按照约定的违约金比例支付违约金。3.乙方保护甲方商业秘密附加条款3.1：乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密。附加条款3.2：乙方应采取适当措施保护甲方的商业秘密，并确保其员工不泄露任何保密信息。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的责任附加条款1.1：第三方中介应按照合同约定，公正、公平地履行中介职责。附加条款1.2：第三方中介应对因其原因导致的合同争议或损失承担责任。2.第三方中介的保密义务附加条款2.1：第三方中介应对在合同履行过程中获得的双方商业秘密和机密信息予以保密。附加条款2.2：第三方中介应采取适当措施保护双方的商业秘密，并确保其员工不泄露任何保密信息。3.第三方中介的公正性附加条款3.1：第三方中介应保持独立公正的立场，不应受到任何一方的不正当影响。附加条款3.2：第三方中介应在处理合同争议时，按照事实和法律进行公正判断，并作出公正裁决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.科技园区装修工程设计图纸2.工程预算明细表3.材料设备供应商清单4.工程进度计划表5.工程质量验收标准6.保密协议7.不可抗力事件证明文件8.合同变更协议9.争议解决裁决书10.工程款项支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程进度款，视为违约。2.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。3.乙方提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准，视为违约。4.甲方未按约定提供施工场地或其他必要条件，视为违约。5.双方未协商一致擅自变更合同内容，视为违约。6.违约行为导致的损失赔偿，按照合同约定或法律规定进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.商业秘密：指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取保密措施的信息。3.违约责任：指合同当事人违反合同约定所应承担的法律责任。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应及时沟通，协商调整进度计划，并约定相应的违约责任。2.材料设备质量问题：及时对不合格材料设备进行更换，并