2024律师起草常用《城市商城建设水电安装施工承包合同》范本

合同编号：__________鉴于甲方为进行城市商城的建设，需进行水电安装施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行城市商城水电安装施工的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容1.1乙方负责甲方城市商城的水电安装施工，包括但不限于：（1）水电线路的设计、施工；（2）水电设备的安装、调试；（3）施工过程中的技术指导、质量控制；（4）施工后的验收、保修等。二、工程质量2.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。2.2工程验收合格后，乙方应按约定提供相应的保修服务。三、工程期限3.1乙方的施工期限为____年____月____日至____年____月____日。四、工程价款4.1乙方向甲方提供的工程服务，双方协商确定工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方工程价款。五、付款方式5.1甲方支付乙方的工程价款，分为三次支付：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总价的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的40%。5.2甲方未按时支付乙方工程价款的，应按同期银行贷款利率支付乙方逾期付款的利息。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价×0.1%×逾期天数。6.2甲方未按照约定时间支付工程价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项×0.1%×逾期天数。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项：1.确保合同双方的主体资格合法，具有签订和履行合同的资格。解决办法：核实甲乙双方的营业执照、资质证书等相关文件，确保其合法有效。2.明确工程内容、工程质量、工程期限等关键条款，以免发生歧义。解决办法：详细描述工程内容，明确工程质量标准，约定具体的工程期限。3.注意工程价款的支付方式及时间，确保按时支付。解决办法：约定明确的付款方式及时间，约定逾期付款的违约责任。4.约定违约责任，确保双方在违约时的权益。解决办法：明确约定违约金计算方式及支付时间，确保双方权益。5.约定争议解决方式，以便在发生争议时能够及时解决。解决办法：约定有管辖权的人民法院或仲裁机构，确保争议能够得到有效解决。6.注意合同的签订和履行过程中可能涉及到的其他法律法规。解决办法：在签订合同前，征求法律人士的意见，确保合同符合相关法律法规的要求。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担委托义务的一方，即委托人。2.乙方：指合同中承担受托义务的一方，即受托人。3.工程价款：指乙方为完成甲方委托的工程，应得的报酬。4.工程验收：指工程完成后，甲乙双方按照约定标准对工程进行检查，确认工程是否符合合同约定。5.违约金：指一方违约时，按照约定向对方支付的违约责任。6.争议解决：指在合同履行过程中，甲乙双方因合同内容或履行发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。7.仲裁：指合同双方在发生纠纷时，自愿将争议提交给仲裁机构进行审理，并对其裁决结果承担法律责任的一种争议解决方式。8.诉讼：指合同双方在发生纠纷时，通过向有管辖权的人民法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理，并对其裁决结果承担法律责任的一种争议解决方式。应用场合：1.城市商城建设的水电安装施工。2.房地产开发商委托的水电安装工程。3.各类建筑项目的水电安装施工合同。4.工程项目中水电安装分包合同。补充条款：1.乙方施工人员的安全保障措施。2.乙方对甲方提供的材料和设备的使用和保管责任。3.工程变更和调整的条款。4.不可抗力事件的处理办法。5.保密条款，保护双方的商业秘密。6.知识产权保护条款，确保施工过程中不侵犯他人知识产权。7.环境保护和安全生产的条款。附件列表：1.甲方的营业执照复