酒店精装修分包合同范本

酒店精装修分包合同范本合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同适用法律1.4合同的组成部分第二章分包工程概况2.1分包工程内容2.2分包工程范围2.3分包工程标准和要求第三章分包商的义务与责任3.1分包商的基本义务3.2分包商的技术与施工要求3.3分包商的质量管理3.4分包商的安全责任第四章合同价格与支付4.1合同价格4.2支付方式与时间4.3价格调整4.4支付凭证第五章工期与进度5.1工期要求5.2施工进度计划5.3工期延误5.4提前完成工程第六章材料与设备6.1分包商提供的材料与设备6.2甲方提供的材料与设备6.3材料与设备的管理与验收第七章质量管理7.1质量标准7.2质量控制7.3质量检查与验收7.4质量争议的处理第八章安全文明施工8.1安全标准8.2文明施工要求8.3安全事故的处理第九章违约责任9.1分包商的违约行为9.2甲方的违约行为9.3违约责任的处理第十章争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章解除与终止11.1合同的解除条件11.2合同的终止条件11.3解除与终止后的处理第十二章保密条款12.1保密信息的定义12.2保密义务12.3保密信息的例外第十三章其他条款13.1合同的转让13.2分包商的替换13.3甲方代表的权力第十四章附则14.1合同的生效14.2合同的修改与补充14.3合同的解除或终止后的事宜14.4合同的完整性与复印件合同编号_________第一章总则1.1合同背景与目的1.1.1本合同是甲乙双方就酒店精装修工程达成的一项协议，旨在明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。1.2定义与解释1.2.1本合同中“甲方”指的是酒店精装修工程的所有权人或授权人。1.2.2本合同中“乙方”指的是承担酒店精装修工程的施工方。1.3合同适用法律1.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4合同的组成部分1.4.1本合同包括合同、附件及双方签署的补充协议等，上述文件一经签署即构成不可分割的整体。第二章分包工程概况2.1分包工程内容2.1.1乙方承担的工程包括酒店大堂、客房、餐厅、会议室等区域的精装修施工。2.2分包工程范围2.2.1乙方负责工程的施工、材料采购、设备安装、质量控制、安全文明施工等工作。2.3分包工程标准和要求2.3.1乙方应按照甲方的要求和相关国家标准进行施工，确保工程质量符合预定的标准和要求。第三章分包商的义务与责任3.1分包商的基本义务3.1.1乙方应按照合同约定的内容和标准完成工程，并保证工程质量。3.2分包商的技术与施工要求3.2.1乙方应具备相应的施工资质和技术能力，按照合同约定的技术要求和施工方案进行施工。3.3分包商的质量管理3.3.1乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合合同约定和国家标准。3.4分包商的安全责任3.4.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方安全要求进行施工，确保施工现场的安全。第四章合同价格与支付4.1合同价格4.1.1乙方向甲方提供的工程报价为合同价格，双方应予以确认。4.2支付方式与时间4.2.1甲方应按照乙方的工程进度和合同约定，分期支付工程款项。4.3价格调整4.3.1合同价格不因工程变更、材料价格变动等因素而调整。4.4支付凭证4.4.1乙方应按照甲方的要求，提供相应的工程进度和质量合格的支付凭证。第五章工期与进度5.1工期要求5.1.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，确保工程按时交付。5.2施工进度计划5.2.1乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。5.3工期延误5.3.1乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。5.4提前完成工程5.4.1乙方如提前完成工程，应提前通知甲方进行验收。第六章材料与设备6.1分包商提供的材料与设备6.1.1乙方应按照合同约定的材料和设备供应要求，提供合格的材料和设备。6.2甲方提供的材料与设备6.2.1甲方应按照合同约定的时间和数量，提供相应的材料和设备。6.3材料与设备的管理与验收6.3.1乙方应负责材料和设备的管理和验收，确保其符合合同约定的要求。第八章质量管理8.1质量标准8.1.1乙方应按照甲乙双方确认的设计图纸、施工方案和质量标准进行施工。8.2质量控制8.2.1乙方应建立健全质量控制体系，实施全过程质量控制。8.3质量检查与验收8.3.1甲方有权对施工过程和完工后的工程进行质量检查和验收。8.4质量争议的处理8.4.1质量争议由甲乙双方协商解决，如协商不成，可依法解决。第九章安全文明施工9.1安全标准9.1.1乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。9.2文明施工要求9.2.1乙方应遵守施工现场文明施工规定，保护环境，确保施工顺利进行。9.3安全事故的处理9.3.1发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按照国家有关规定处理。第十章违约责任10.1分包商的违约行为10.1.1乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的，应承担违约责任。10.2甲方的违约行为10.2.1甲方未按照合同约定支付工程款项，或延迟支付的，应承担违约责任。10.3违约责任的处理10.3.1违约责任的具体处理方式按照合同约定和国家法律规定执行。第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.1.1双方发生合同争议时，应通过友好协商解决。11.2仲裁11.2.1如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3诉讼11.3.1诉讼是解决争议的最终方式，双方应遵守法院判决。第十二章保密条款12.1保密信息的定义12.1.1保密信息是指合同履行过程中双方交换的未公开的技术、商业等机密信息。12.2保密义务12.2.1双方对在合同履行过程中获得的对方保密信息承担保密义务。12.3保密信息的例外12.3.1法律要求或法院命令要求披露的保密信息除外。第十三章其他条款13.1合同的转让13.1.1未经对方同意，合同不得转让给第三方。13.2分包商的替换13.2.1乙方不得擅自替换分包商，需经甲方同意。13.3甲方代表的权力13.3.1甲方代表有权在施工现场进行监督和管理。第十四章附则14.1合同的生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的修改与补充14.2.1合同的修改与补充需双方协商一致，并以书面形式作出。14.3合同的解除或终止后的事宜14.3.1合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求处理后续事宜。14.4合同的完整性与复印件14.4.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同编号_________甲方（签字）：_____________________日期：____年__月__日乙方（签字）：_____________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对工程的设计变更权甲方保留在合同履行过程中对工程设计进行变更的权利。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工方案和进度计划，并承担因变更导致的额外费用。1.2甲方对工程进度的控制权甲方有权对乙方的施工进度进行监督和控制。乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程，如乙方未能按时完成，甲方有权要求乙方支付违约金。1.3甲方对工程质量的检查权甲方有权对施工现场和完工后的工程进行质量检查。乙方应配合甲方进行检查，并按照甲方的要求进行整改。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方的施工技术和质量保证乙方应具备先进的施工技术和质量管理能力，确保工程质量和安全。乙方应按照合同约定和国家标准进行施工，并对施工过程中的质量问题负责。2.2乙方的材料和设备供应责任乙方负责提供合同约定的材料和设备，并保证其质量和性能符合要求。乙方应承担因材料和设备问题导致的工程质量损失的责任。2.3乙方的工程进度和交付责任乙方应按照合同约定的工期完成工程，并按时交付给甲方。乙方应承担因工期延误导致的违约责任。附加条款三：第三方中介的特殊条款3.1第三方中介的职责和义务第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方的争议，并保密双方的商业机密。3.2第三方中介的服务费用第三方中介的的服务费用由甲乙双方协商确定，并应在合同中明确。乙方应按照双方约定的费用支付给第三方中介。3.3第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行其职责或违反合同约定，第三方中介应承担相应的违约责任。甲方和乙方均有权要求第三方中介承担违约赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.材料和设备供应清单4.施工进度计划5.质量管理体系文件6.安全施工措施7.保密协议8.乙方资质证明文件9.第三方中介服务协议10.工程变更通知11.违约金计算公式12.质量检查报告13.安全事故报告14.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不符合约定的，构成违约。2.甲方未按照合同约定支付工程款项或延迟支付的，构成违约。3.乙方未按照合同约定提供材料和设备的，构成违约。4.乙方未按照合同约定进行施工，导致工期延误的，构成违约。5.乙方未按照合同约定保密甲方商业机密的，构成违约。6.第三方中介未能履行其职责或违反合同约定的，构成违约。三、法律名词及解释：1.合同履行：合同各方按照合同约定履行各自的义务和责任。2.违约行为：合同一方未履行或未正确履行合同约定的义务。3.违约责任：违约方因违约行为而应承担的法律责任。4.工期延误：乙方未按照合同约定的时间完成工程的行为。5.质量不符合约定：工程质量未达到合同约定的标准和要求。6.保密信息：合同履行过程中双方交换的未公开的技术、商业等机密信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：如遇设计变更或工程范围调整，甲乙双方应协商一致，并及时调整合同价款和工期。2.付款争议：如甲方延迟支付工程款项，乙方应及时与甲方沟通，协商解决付款问题。3.质量问题：如发现工程质量问题，甲方应立即通知乙方，乙方应及时整改并承担相应责任。4.工期延误：如乙方未按时完成工