2024平沙镇限额以下建设工程施工合同

合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程预算：__________1.5工程工期：__________第二条合同价格2.1双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后，按照甲方要求进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。第三条付款方式及进度3.1甲方按照工程进度，分阶段支付乙方工程款。具体支付方式如下：（1）合同签订后，支付乙方工程款__________%；（2）工程进度达到__________时，支付乙方工程款__________%；（3）工程竣工验收合格后，支付乙方工程款__________%。3.2乙方开具符合国家法律法规规定的发票，甲方按照相关规定进行报销。第四条工程质量及验收4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，保证工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。4.3工程验收合格后，甲方应向乙方支付尾款。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照违约金条款向乙方追讨违约金。5.2甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款违约金。5.3双方因不可抗力因素导致合同无法履行，应立即通知对方，并根据实际情况协商解决。第六条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。7.2双方在合同履行过程中，应保证信息安全，不得泄露对方商业秘密。7.3合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国法律法规，确保合同的合法性、有效性。解决办法：双方应在合同中明确声明遵守相关法律法规，并在签订合确认双方已充分了解并同意遵守国家法律、行政法规、地方性法规、部门规章等规定。2.确保合同中的工程内容、工程量、工程质量标准等条款明确、具体，避免模糊不清导致履行困难。解决办法：双方应详细列明工程的具体要求和标准，包括但不限于设计要求、施工标准、材料要求、验收标准等，确保合同条款的明确性和可操作性。3.注意合同中付款条款的明确性，包括付款时间、付款条件、付款方式等，以避免付款纠纷。解决办法：合同中应详细规定付款的时间节点、付款条件（如工程进度、验收合格等）、付款方式（如银行转账、现金等），并明确未按时付款的违约责任。4.注意合同中工程进度和工期延误的处理条款，明确工期延误的判定标准和违约责任。解决办法：合同中应规定工期的计算方法和延误的认定标准，以及工期延误时的违约责任，包括违约金计算方式、支付时间等。5.注意合同中工程质量保证和验收标准的约定，确保工程质量符合合同要求。解决办法：合同中应明确验收标准和程序，包括乙方应提交的验收材料、验收不合格时的整改要求和次数限制，以及验收的时间和程序。6.注意合同中违约责任的明确性，包括违约行为、违约责任、违约金的计算和支付方式等。解决办法：合同中应具体列举违约行为，并规定相应的违约责任，明确违约金的计算方式和支付时间，以及违约纠纷的解决途径。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指委托他人完成工程建设任务的当事人，通常为项目的所有者或管理者。2.承包方（乙方）：指接受发包方委托，按照合同约定完成工程建设任务的当事人，通常为具有相应资质的建筑企业。3.合同总价：指双方约定的工程完成所需支付的总金额，通常包括工程设计、施工、材料、人工等所有费用。4.工程进度：指工程从开始施工到竣工交付使用的各个阶段的完成情况。5.工程质量：指工程满足规定要求的能力，包括结构安全、使用功能、耐久性、外观等各个方面。6.验收合格：指工程经过发包方或者其委托的第三方验收机构检查，符合合同约定和国家标准的要求，可以投入使用或交付下道工序施工的状态。7.违约金：指当合同一方未履行合同义务或者履行不符合约定的情况下，按照合同约定向对方支付的金钱。8.不可抗力：指合同履行过程中，因不可预见、不可避免并不能克服的客观情况，导致合同无法履行或者造成损失的情况，如自然灾害、社会事件等。9.补充协议：指在主合同之外，由双方为补充主合同的某些条款或者解决主合同执行过程中出现的新问题而签订的协议。10.有管辖权的人民法院：指根据中国法律规定，具有审理合同纠纷案件权限的人民法院。通常为合同履行地、被告住所地或者合同标的物所在地人民法院。应用场合：补充条款：1.工程变更条款：如工程在施工过程中出现变更，双方应协商一致，并按照变更后的工程量和工程要求重新确定合同价格和工期。2.材料供应条款：如工程所需材料由乙方提供，应明确材料的质量标准、供应时间、价格等。3.安全生产条款：双方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规，确保工程安全。4.环境保护条款：双方应遵守国家环境保护法律、法规，确保工程施工过程中的环境保护。5.知识产权保护条款：双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等。6.保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。附件列