软件开发商合同范本

软件开发商合同范本1.甲方（买方/委托方）：

名称：____科技有限公司（以下简称“甲方”）

地址：____市____区____路____号，邮编：____

法定代表人：____先生/女士

联系方式：____（仅用于合同相关的通知及通讯）

乙方（卖方/服务提供方）：

名称：____软件科技有限公司（以下简称“乙方”）

地址：____市____区____路____号，邮编：____

法定代表人：____先生/女士

联系方式：____（仅用于合同相关的通知及通讯）

合同简介：

鉴于甲方为一家专注于业务创新与发展的企业，并有意向通过开发定制软件以提高其业务流程的效率和效果；乙方作为一家专业的软件开发商，拥有丰富的软件技术开发经验、专业的技术团队和良好的市场声誉，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行软件开发的相关事宜，达成以下合同：

一、背景及前提条件

1.甲方为实现业务流程的优化和升级，提高市场竞争力，拟开发一套具有特定功能需求的软件系统（以下简称“该软件”）。

2.乙方具备相应的软件技术开发能力，已充分了解甲方的业务需求，并愿意接受甲方的委托，按照本合同约定提供软件开发服务。

3.双方确认，本合同的签订是基于以下前提条件：

（1）甲方已向乙方充分披露其业务需求，乙方已充分了解并评估甲方的需求；

（2）双方对合同价格、支付方式、履行期限等关键条款达成一致；

（3）双方同意按照本合同的约定履行各自的权利义务，确保合同的顺利实施。

二、合同目的

甲方委托乙方开发该软件，旨在实现以下目标：

1.提高甲方业务流程的效率，降低运营成本；

2.增强甲方产品的市场竞争力，拓展市场份额；

3.提升甲方企业形象，为甲方创造更多商业价值。

三、合同关联性

本合同是双方为实现上述合同目的，明确双方权利义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任等事项的书面文件。双方应严格按照本合同的约定履行各自职责，确保合同的顺利实施。

本合同内容包括但不限于：当事人信息、定义、双方权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决、其他条款、附则、签署等部分。双方应认真阅读并充分理解本合同各项条款，确保双方权益得到保障。

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，双方可另行协商补充。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲方委托乙方开发一套符合甲方业务需求的定制软件（以下简称“该软件”），以提升甲方的业务效率和市场竞争能力。具体内容包括：

1.软件需求分析与设计；

2.软件编码、开发与测试；

3.软件部署、培训与售后服务；

4.与该软件相关的其他技术咨询及支持服务。

第二条定义

1.定制软件：指乙方根据甲方提供的业务需求和技术规范，为甲方量身定制的计算机软件。

2.需求分析：指乙方对甲方业务流程、功能需求、性能要求等进行调研、分析，并形成书面分析报告的过程。

3.软件开发：包括但不限于软件编码、编程、模块设计、系统集成等工作。

4.培训：指乙方为甲方指定的相关人员提供关于该软件操作、维护等方面的培训。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.甲方有权按照本合同的约定，要求乙方提供软件开发服务，并确保乙方按照约定时间、质量完成开发任务。

2.甲方应向乙方提供与软件开发相关的业务需求、技术规范等资料，并对乙方提出的问题及时给予解答。

3.甲方有权对乙方提交的软件开发成果进行验收，并对不符合约定质量要求的部分提出修改意见。

4.甲方应按照本合同的约定支付软件开发费用。

5.甲方应保证其提供的业务需求、技术规范等资料不侵犯他人的知识产权，如因此导致纠纷，甲方应承担相应责任。

二、乙方的权利与义务

1.乙方有权根据本合同的约定，收取甲方支付的软件开发费用。

2.乙方应按照甲方的业务需求和技术规范，按时完成软件开发任务，并确保软件的质量和性能符合约定要求。

3.乙方应向甲方提供必要的技术支持和培训服务，确保甲方能够正常使用该软件。

4.乙方应保证其开发的软件不侵犯他人的知识产权，如因此导致纠纷，乙方应承担相应责任。

5.乙方在合同履行过程中，应遵守国家相关法律法规，确保合同的合法合规性。

6.乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露或以任何形式向第三方披露。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下的软件开发费用总计为人民币____元整（大写：______________________元整），以下简称“合同总价”。

2.甲方采用分期支付方式，具体支付条件如下：

（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总价的30%作为预付款；

（2）乙方完成软件需求分析与设计，并通过甲方验收后7个工作日内，支付合同总价的30%；

（3）乙方完成软件开发、部署和培训后7个工作日内，支付合同总价的30%；

（4）剩余的10%作为质保金，自软件交付甲方并正常运行满6个月后的7个工作日内支付。

3.甲方应按照约定的时间和金额，将款项支付至乙方指定的银行账户。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

2.乙方应在不迟于合同生效之日起____个月内完成软件需求分析与设计，并提交甲方验收。

3.乙方应在不迟于需求分析与设计验收合格之日起____个月内完成软件开发、部署和培训工作。

4.若因不可抗力或其他双方同意的原因导致履行期限延误，双方应协商确定新的履行期限。

第六条违约责任

1.甲方违约情形：

（1）甲方未按照约定时间支付合同款项，每逾期一日，应向乙方支付合同总价0.1%的滞纳金；

（2）甲方未按照约定提供业务需求、技术规范等资料，导致乙方无法按时完成开发任务，甲方应承担由此造成的损失；

（3）甲方违反合同其他约定，导致合同无法履行或造成乙方损失的，应承担相应责任。

2.乙方违约情形：

（1）乙方未按照约定时间完成软件开发、部署和培训工作，每逾期一日，应向甲方支付合同总价0.1%的违约金；

（2）乙方开发的软件不符合约定质量要求，乙方应负责免费修改或重做，直至满足约定要求；

（3）乙方泄露甲方的商业秘密，应承担相应的赔偿责任；

（4）乙方违反合同其他约定，导致合同无法履行或造成甲方损失的，应承担相应责任。

3.双方同意，违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方支付赔偿金，赔偿金计算方式为守约方实际损失与违约金之差。

第七条不可抗力

1.本合同所指的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、暴乱等）以及政府行为（如政策变动、禁运等）。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方应共同协商，根据不可抗力对合同履行的影响程度，决定以下一项或多项措施：

（1）暂时中止合同的履行，待不可抗力事件结束后继续履行；

（2）延长合同履行期限；

（3）部分或全部免除受影响方的合同责任；

（4）其他双方协商一致的解决方案。

3.发生不可抗力事件，受影响方在履行合同过程中产生的额外费用，由双方根据实际情况协商承担。

4.若不可抗力事件持续超过____个月，双方均有权终止合同，互不承担违约责任。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，双方同意将争议提交至____仲裁委员会进行仲裁解决，仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。

3.除非双方另有约定，仲裁地点为____，仲裁语言为中文。

4.仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。

5.在争议解决过程中，除争议部分外，本合同其他条款继续有效，双方应继续履行各自的权利义务。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、要求、批准等，应以书面形式送达对方。通过挂号信、特快专递、电子邮件或传真等方式发送，发送当日视为送达日。

2.合同变更：任何一方要求变更本合同的，应提出书面变更申请。双方经协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的组成部分。

3.终止条件：在以下情况下，一方有权书面通知对方终止本合同：

（1）对方严重违反本合同约定，导致合同无法履行；

（2）对方发生破产、清算、合并、分立等重大事项，影响合同履行；

（3）不可抗力事件持续发生，影响合同履行；

（4）双方协商一致终止合同。

4.合同终止后，双方应按终止时的实际情况，相互返还已收款项，并按约定承担各自的责任。

第十条附则

1.本合同附