21年浙江施工合同范本

21年浙江施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：浙江某某建设发展有限公司

地址：浙江省杭州市某某区某某路某某号

法定代表人：张三

联系方式：0571-xxxxxxx

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：浙江某某建筑工程有限公司

地址：浙江省杭州市某某区某某路某某号

法定代表人：李四

联系方式：0571-xxxxxxx

合同简介：

鉴于甲方拟对位于浙江省杭州市某某区的某工程项目进行施工建设，甲方具备合法的建设工程资格，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下合同条款，以共同遵守。

一、背景及前提条件

1.1本项目为甲方投资建设的重点工程项目，对施工质量、安全及进度有严格要求。

1.2乙方作为具有丰富施工经验的专业公司，具备承担本项目施工的能力，且愿意按照甲方的要求及本合同约定完成施工任务。

1.3双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本项目的施工事宜达成以下合同条款。

二、合作内容

2.1甲方委托乙方承担本项目施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰、绿化等工程内容。

2.2乙方在合同签订后，按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工要求，施工队伍，确保施工质量、安全及进度。

2.3甲方负责提供施工所需的相关手续、资料、图纸等，并为乙方施工提供必要的便利条件。

三、合同期限

3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为____个月。

3.2乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，如遇特殊情况需延长工期的，双方另行协商确定。

四、价格与支付

4.1双方根据施工图纸、工程量清单及市场价格，经协商确定本项目的工程总价款为人民币XX元（大写：XX元整）。

4.2甲方按照合同约定及工程进度，按时支付乙方工程款。

五、双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

（1）甲方有权对乙方的施工质量、安全、进度等进行监督检查。

（2）甲方应按时支付工程款，不得无故拖延。

（3）甲方应提供施工所需的相关手续、资料、图纸等。

5.2乙方权利与义务

（1）乙方有权按照合同约定要求甲方支付工程款。

（2）乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工要求，确保施工质量、安全及进度。

（3）乙方应遵守国家及地方的相关法律法规，确保施工过程中的合法合规。

六、违约责任

6.1双方应严格履行本合同约定的各项义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。

6.2具体违约责任事项，双方可根据实际情况在本合同附件中约定。

七、不可抗力

7.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。

7.2不可抗力事件发生后，双方应及时采取有效措施，减少损失。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2如协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他条款

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

十、附则

10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2本合同附件包括但不限于：施工图纸、工程量清单、技术规范、违约责任事项等。

签署：

甲方（买方/出租方/委托方）：浙江某某建设发展有限公司

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：浙江某某建筑工程有限公司

签署日期：____年____月____日

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲方委托乙方承担其位于浙江省杭州市某某区的某工程项目施工任务，确保工程按照甲方的要求和标准按时完成。具体内容包括但不限于土建、安装、装饰、绿化等工程内容，以及与此相关的所有施工准备、施工实施、工程验收、质保服务等。

第二条定义

1.工程项目：指甲方位于浙江省杭州市某某区的在建工程项目。

2.施工：包括土建、安装、装饰、绿化等工程项目相关的所有建设活动。

3.工期：指甲方与乙方约定的完成工程项目施工的时间期限。

4.工程总价款：指甲方应支付给乙方的完成本合同工程项目的全部费用。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的质量、进度、安全标准进行施工。

（2）甲方应提供完整的施工图纸、技术规范及施工要求，并及时答复乙方提出的与工程有关的问题。

（3）甲方有权对乙方的施工过程进行监督、检查，并要求乙方整改不符合要求的部分。

（4）甲方应按时支付合同约定的工程款项，以保证乙方施工的顺利进行。

（5）甲方应负责办理与工程项目相关的所有审批、报建等手续。

（6）甲方应确保乙方在施工过程中所需的材料、设备等供应及时、合格。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权根据合同约定要求甲方支付工程款项。

（2）乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工要求，保证施工质量，确保工程安全，并按期完成施工任务。

（3）乙方负责施工过程中的现场管理和人员调配，确保施工队伍的专业性和工作效率。

（4）乙方应遵守国家及地方的相关法律法规，对施工过程中的环境保护、安全生产等负责。

（5）乙方应及时向甲方报告施工进度、存在的问题及需要甲方协助的事项。

（6）乙方应对施工过程中的质量问题负责，并提供相应的质保服务。

（7）乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，如需延长工期，应提前向甲方提出申请，并根据双方协商结果承担相应的责任。

第四条价格与支付条件

双方同意按照以下价格与支付条件执行：

1.工程总价款为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润及税金等。

2.甲方支付方式分为预付款、进度款和结算款。预付款为工程总价款的20%，在合同签订后7日内支付；进度款按实际完成工程量的80%支付，每季度支付一次；结算款为工程总价款的10%，在工程验收合格并办理完毕结算手续后支付。

3.乙方应在每个支付节点前向甲方提供相应的工程量报告和支付申请，甲方在收到申请后7日内完成支付。

4.若乙方未按约定完成工程量或存在质量问题，甲方有权拒付或扣减相应款项。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为____个月。

2.乙方应自合同生效之日起开始施工，并在合同工期内完成全部施工任务。

3.以下为关键时间节点：

（1）预付款支付时间：合同签订后7日内；

（2）进度款支付时间：每季度末；

（3）工程验收时间：合同工期结束后的15日内；

（4）结算款支付时间：工程验收合格并办理完毕结算手续后7日内。

第六条违约责任

1.甲方违约情形及后果：

（1）若甲方未按约定时间支付预付款、进度款或结算款，应按逾期金额的0.05%向乙方支付违约金；

（2）若甲方无故拖延支付款项，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方支付相应的停工损失；

（3）若甲方违反合同规定，导致工程无法按期完成，应承担由此给乙方造成的损失。

2.乙方违约情形及后果：

（1）若乙方未按约定完成工程量或存在质量问题，应承担修复费用，并按逾期工程量的0.05%向甲方支付违约金；

（2）若乙方未按约定工期完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金标准为工程总价款的0.05%；

（3）若乙方违反合同规定，导致工程安全、质量问题，应承担相应的赔偿责任；

（4）若乙方在工程验收过程中，存在故意隐瞒工程质量问题或以欺诈手段通过验收的，应承担由此给甲方造成的全部损失。

第七条不可抗力

1.本合同所指的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府行为（如征收、征用等）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱等）。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方应共同评估不可抗力事件对工程的影响，合理延长工期或采取其他必要措施。

3.发生不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行时，受影响的一方在满足以下条件后，可免除相应责任：

（1）及时通知对方；

（2）提供相关证明文件；

（3）采取合理措施减少损失。

4.双方应在不可抗力事件结束后，根据实际情况协商确定后续合同履行事宜。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商无果，双方可向合同签订地建设工程行业协会申请调解。

3.若调解无果，双方同意将争议提交合同签订地仲裁委员会进行仲裁。

4.仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。

5.双方在争议解决过程中，应继续履行合同中未争议的部分。

6.如果任何一方未履行本合同项下的义务，另一方有权选择诉讼或仲裁方式解决争议。

7.争议解决过程中产生的费用，按照仲裁裁决或法院判决确定的责任承担。

第九条其他条款

1.通知方式：双方就本合同履行过程中的一切通知、要求、批准等，应以书面形式送达对方指定的地址。如一方地址发生变更，应立即通知对方。

2.合同变更：本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。任何口头协议、承诺均不对本合同产生影响。

3.终止条件：若一方严重违反本合同规定，导致合同无法履行，另一方有权终止合同，并要求违约方承担相应责任。

4.合同解除：双方同意，在以下情况下可以解除合同：

（1）双方协商一致；

（2）不可抗力事件导致合同无法履行；

（3）一方明确表示不履行合同主要义务；

（4）一方破产、解散或被吊销营业执照。

5.合同解除后，双方应按照解除前的合同约定处理已履行部分和未履行部分的事宜。

第十条附则

1.本合同附件包括但不限于：施工图纸、工程量清单、