生态园改造工程发包协议

生态园改造工程发包协议合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3适用法律1.4合同文件的优先顺序第二章发包人义务2.1发包人的权利和义务2.2发包人的承诺2.3发包人的决策权第三章承包人义务3.1承包人的一般义务3.2承包人的专业资格3.3承包人的施工准备第四章工程范围与内容4.1工程概述4.2工程范围4.3工程内容第五章工程质量标准5.1质量要求5.2质量控制5.3质量验收第六章工程进度与工期6.1工程进度计划6.2工期延误6.3提前完成工程的奖励第七章工程费用与支付7.1工程预算7.2工程支付方式7.3支付条件与时间第八章违约责任8.1违约行为8.2违约责任的具体规定8.3违约的补救措施第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁条款9.3诉讼管辖第十章合同的变更与终止10.1合同变更的条件10.2合同终止的条件10.3合同终止后的义务第十一章保密条款11.1保密信息的定义11.2保密义务11.3保密信息的例外第十二章不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的后果12.3不可抗力的通知与证明第十三章税费13.1税费的承担13.2税务登记与申报13.3税费的支付第十四章附则14.1合同的生效14.2合同的续约14.3合同的解除14.4合同的转让14.5合同的份数14.6合同的语言版本合同编号：_________第一章总则1.1合同背景与目的1.1.1本合同旨在规定双方在生态园改造工程中的权利和义务，确保工程的顺利进行。1.1.2生态园改造工程的具体背景和目的如下：（a）改善生态园的环境质量；（b）提升生态园的游客体验；（c）实现生态园的可持续发展。1.2定义与解释1.2.1本合同中使用的术语和定义如下：（a）"生态园"指合同中指定的生态园场所；（b）"发包人"指合同中指明的生态园的所有者或管理方；（c）"承包人"指合同中指明的负责生态园改造工程的施工方；（d）"工程"指合同中约定的生态园改造项目。1.3适用法律1.3.1本合同受中华人民共和国法律管辖，双方应遵守相关法律法规。1.4合同文件的优先顺序1.4.1本合同文件优先顺序如下：（a）合同协议书；（b）合同附件；（c）合同谈判记录；（d）其他相关文件。第二章发包人义务2.1发包人的权利和义务2.1.1发包人应向承包人提供工程项目的详细要求和specifications。2.1.2发包人应提供工程所需的施工场地和基础设施。2.2发包人的承诺2.2.1发包人承诺按照合同约定支付工程款项。2.2.2发包人承诺在合同约定的时间内完成工程项目的审批手续。2.3发包人的决策权2.3.1发包人对工程项目的重大变更有权做出决策。2.3.2发包人对工程项目的暂停或终止有权做出决策。第三章承包人义务3.1承包人的一般义务3.1.1承包人应按照合同约定的时间和质量要求完成工程项目。3.1.2承包人应遵守相关法律法规，确保施工安全和环保要求。3.2承包人的专业资格3.2.1承包人应具备相应的专业资质和施工经验。3.2.2承包人应提供合格的施工人员和技术支持。3.3承包人的施工准备3.3.1承包人应提前做好施工前的准备工作，包括施工方案和施工计划。3.3.2承包人应负责施工现场的管理和维护。第四章工程范围与内容4.1工程概述4.1.1工程范围包括生态园的改造建设、景观设计、设施安装等。（a）绿化改造；（b）设施建设；（c）水质治理；（d）生态修复。第五章工程质量标准5.1质量要求5.1.1工程质量应符合国家相关标准和行业规范。5.1.2工程质量的具体要求如下：（a）材料质量；（b）施工工艺；（c）工程功能性；（d）外观美观。5.2质量控制5.2.1承包人应建立质量控制体系，确保工程质量。5.2.2发包人应有权对工程质量进行监督检查。5.3质量验收5.3.1工程完成后，双方应共同进行质量验收。5.3.2验收不合格的工程，承包人应按照要求进行整改和重做。第六章工程进度与工期6.1工程进度计划6.1.1承包人应制定详细的工程进度计划，并提交给发包人审批。6.1.2工程进度计划应包括工程的开始和结束时间，关键节点等。6.2工期延误6.2.1因承包人原因导致的工期延误，承包人应承担相应的违约责任。6.2.2因不可抗力或其他客观原因导致的工期延误，双方应协商解决。6.3提前完成工程的奖励6.3.1若承包人提前完成工程，发包人可给予相应的奖励。6.3.2奖励的具体金额和条件由双方在合同中约定。第七章工程费用与支付7.1工程预算7.1.1承包第八章违约责任8.1违约行为8.1.1双方应严格履行合同义务，任何一方违反合同条款均视为违约。（a）未按约定时间完成工程；（b）工程质量不符合约定标准；（c）未按约定支付款项。8.2违约责任的具体规定8.2.1违约方应承担违约责任，包括赔偿对方因此造成的损失。8.2.2具体违约责任金额和方式由双方在合同中约定。8.3违约的补救措施8.3.1对方应在违约发生后一定时间内通知违约方。8.3.2违约方应在规定时间内采取补救措施，以减轻或消除违约造成的影响。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2若协商不成，争议可提交仲裁委员会仲裁，或向人民法院提起诉讼。9.2仲裁条款9.2.1双方同意，仲裁委员会应位于合同履行地。9.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。9.3诉讼管辖9.3.1任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。9.3.2双方同意接受法院的管辖和审判。第十章合同的变更与终止10.1合同变更的条件10.1.1双方同意，合同的变更需书面形式进行，并由双方签字盖章确认。10.1.2合同变更内容应符合相关法律法规和双方利益。10.2合同终止的条件（a）工程提前完成；（b）双方协商一致；（c）不可抗力导致合同无法履行。10.3合同终止后的义务10.3.1合同终止后，承包人应按照发包人要求交付完整的工程资料和钥匙。10.3.2合同终止后，双方应对保密信息继续承担保密义务。第十一章保密条款11.1保密信息的定义11.1.1保密信息包括合同内容、商业秘密、技术资料等。11.1.2保密信息的具体范围和内容由双方在合同中约定。11.2保密义务11.2.1双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意不得向第三方泄露。11.2.2保密义务在合同终止后继续有效，期限由双方约定。11.3保密信息的例外11.3.1保密信息不包括法律要求披露的信息，或双方同意披露的信息。11.3.2保密信息不包括通过合法途径获得的信息，或已公开的信息。第十二章不可抗力12.1不可抗力的定义12.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.1.2不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力的后果12.2.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。12.2.2双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。12.3不可抗力的通知与证明12.3.1遭受不可抗力的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。12.3.2遭受不可抗力的一方应尽力采取措施减少损失。第十三章税费13.1税费的承担13.1.1合同履行过程中产生的税费，按照国家相关规定承担。13.1.2具体税费的计算和支付方式由双方在合同中约定。13.2税务登记与申报13.2.1双方应依法进行税务登记和申报。13.2.2承包人应向发包人提供合规的税务发票。13.3税费的支付13.3.1税费支付的具体金额和时间由双方在合同中约定。13.3.2税费支付应符合国家税务规定。第十四章多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应接受甲方的选择。说明：甲方作为生态园的业主，对材料的选择有着严格的标准和要求，为了保证工程质量，甲方有权指定材料供应商。1.2甲方监督工程进度甲方有权对工程进度进行监督，并要求乙方按照约定的时间表完成工程。说明：甲方作为工程的投资方和受益方，有权对工程进度进行监督，确保工程能够按计划进行。1.3甲方验收工程工程完成后，甲方有权进行验收，并对工程质量进行评估。说明：甲方作为生态园的所有者，有权对工程质量进行评估和验收，确保工程达到预期的效果。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方提供技术支持乙方应提供技术支持和指导，确保工程顺利进行。说明：乙方作为施工方，具备专业知识和经验，应提供技术支持和指导，确保工程按照正确的方式进行。2.2乙方负责工程保险乙方应负责为工程购买并维持相应的保险，以保障工程的安全。说明：乙方作为施工方，负责工程的安全和顺利进行，应购买并维持相应的保险，以防止工程过程中发生意外。2.3乙方提交工程报告乙方应定期向甲方提交工程进展报告，并及时更新工程进度。说明：乙方作为施工方，应向甲方定期汇报工程进展情况，让甲方了解工程的实时情况。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，并协助双方完成工程的顺利进行。说明：第三方中介作为中介方，应积极履行协调和协助的职责，确保甲乙双方之间的沟通畅通无阻。3.2第三方中介的公正性第三方中介应保持公正性，不偏袒任何一方，并公正地处理合同履行过程中的问题。说明：第三方中介作为中介方，应保持公正性，不偏袒任何一方，确保合同的公平性和公正性。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担，具体费用由双方协商确定。说明：第三方中介作为中介方，提供协调和协助服务，其费用应由甲乙双方共同承担，以确保中介方能够积极履行职责。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规格书2.工程预算表和付款凭证3.施工计划和进度表4.材料供应商名单和资质证明5.工程保险单据6.工程进展报告7.第三方中介的协调报告8.合同变更和终止的书面协议9.争议解决的仲裁协议或诉讼文件10.保密协议和不可抗力证明二、违约行为及认定：1.未按约定时间完成工程2.工程质量不符合约定标准3.未按约定支付款项4.未按约定提供技术支持或材料5.未按约定提交工程报告6.未按约定购买并维持工程保险7.第三方中介未保持公正性或处理问题不当8.违反保密协议或不可抗力条款三、法律名词及解释：1.生态园改造工程：指对生态园进行改造和建设的一系列工程活动2.发包人：指合同中指定的生态园的所有者或管理方3.承包人：指合同中指定的负责生态园改造工程的施工方4.第三方中介：指合同中指定的协调甲方和乙方关系的第三方机构6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况7.仲裁：指通过仲裁委员会对合同争议进行裁决的方式8.诉讼：指通过法院对合同争议进行诉讼的方式四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定备用计划，调整人员和工作时间，确保工程按时完成。2.工程质量问题：及时停工修复，重新检验，必要时更换材料或施工队伍。3.付款纠纷：严格按照合同约定的付款方式和时间进行支付，提供相应的付款凭证。4.技术支持不足：乙方应增加技术