工期保证协议书_第1页
工期保证协议书_第2页
工期保证协议书_第3页
工期保证协议书_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

工期保证协议书合同编号：__________工期保证协议书甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：2.乙方为项目施工方；3.双方同意为确保项目按期完成，就项目工期保证事项达成本协议。第一条工期保证1.1乙方保证按照双方签订的施工合同约定的工期完成项目。项目预计完工日期为______年______月______日。1.2乙方应确保项目实际完工日期不超过预计完工日期。若因乙方原因导致项目实际完工日期超过预计完工日期，乙方应按照本协议的约定承担违约责任。第二条违约责任2.1若乙方未按照本协议第一条的约定完成项目，乙方应按照下列方式向甲方支付违约金：（1）每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款的千分之一作为违约金；（2）若延误超过______日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款的______%作为违约金。2.2乙方支付违约金后，不免除其继续履行合同的义务。第三条合同的解除和终止3.1在本协议有效期内，除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面解除或终止本协议。3.2下列情况下，甲方有权解除本协议：（1）乙方严重违反本协议的约定；（2）乙方丧失清偿能力；（3）乙方因违法行为导致合同无法履行。第四条争议解决4.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第五条附则5.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目实际完工日期。5.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.工期保证协议书2.施工合同3.项目计划时间表4.合同履行证明文件5.付款凭证6.违约金计算公式说明7.法律文件（如有）二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成项目，即实际完工日期超过预计完工日期。2.乙方严重违反本协议其他约定，如质量、安全等方面的违约行为。3.乙方丧失清偿能力或因违法行为导致合同无法履行。三、法律名词及解释：1.工期保证：乙方确保按约定工期完成项目的承诺。2.违约金：因乙方违约行为，按照约定向甲方支付的赔偿金。3.合同解除：双方或单方根据合同约定或法律规定，终止合同效力。4.争议解决：解决合同履行过程中发生的纠纷的方式，如协商、诉讼等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方延期完工：甲方可根据合同约定要求乙方支付违约金，并督促乙方加快进度。2.乙方质量问题：甲方有权要求乙方整改，必要时可解除合同并追究乙方法律责任。3.合同履行过程中产生的纠纷：通过协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为项目业主，乙方为施工方时。2.双方就项

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论