2024民用建设工程设计合同(合同版本)

合同编号：__________单位名称：________________________单位地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________电子：________________________单位名称：________________________单位地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________电子：________________________鉴于委托方与设计方均愿意遵守国家相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就民用建设工程设计事宜，达成如下协议：第一条设计项目概述1.1项目名称：________________________1.2项目地点：________________________1.3项目规模：________________________1.4项目类别：________________________1.5设计内容：________________________第二条设计依据2.1委托方提供的相关资料：________________________2.2国家及地方法律法规、标准、规范要求：________________________2.3设计方根据项目特点和委托方要求制定的设计方案：________________________第三条设计期限3.1设计周期：自合同签订之日起至设计完成之日止，共计____个月。3.2设计方应按照约定的时间节点提交设计成果，如有特殊情况需延期的，应提前向委托方申请，并经委托方同意后方可延期。第四条设计费用4.1设计费用总额为人民币____元（大写：________________________元整）。4.2设计费用支付方式：________________________4.3设计费用支付进度：________________________第五条设计质量5.1设计方应按照委托方的要求，提供符合国家及地方法律法规、标准、规范要求的设计成果。5.2设计方应保证设计成果的原创性，不得抄袭、剽窃他人成果。5.3设计方应承担设计成果的修改、完善和解释义务，直至委托方满意。第六条保密条款6.1设计方应对委托方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，未经委托方同意，不得向第三方泄露。6.2委托方应对设计方提供的设计成果保密，未经设计方同意，不得向第三方泄露。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2设计方未按照约定时间提交设计成果的，应按照逾期天数向委托方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=设计费用×逾期天数×0.1%。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至设计完成之日止。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________签订日期：________________________注意事项：1.合同双方的合法身份：确保甲方和乙方均为具有法律资格的民事主体，具备签订和履行合同的能力。解决办法：核实双方的营业执照、法人身份证明等相关文件。2.设计内容的明确性：合同中应详细描述设计项目的具体内容和要求，避免模糊不清导致后续纠纷。解决办法：详细列举设计项目的要求、范围、标准等，并通过附件形式提供详细设计需求。3.设计费用的合理性：设计费用应根据项目的复杂程度、工作量等因素合理确定，并明确支付方式和进度。解决办法：根据行业标准和项目特点，参照相关计费规范确定设计费用，并在合同中明确支付的时间节点和方式。4.设计期限的合理设定：设计周期应根据项目性质和双方协商确定，考虑实际操作中可能出现的风险因素。解决办法：根据项目特点和行业惯例，双方协商确定合理的设计周期，并在合同中约定延期条件和责任。5.设计成果的知识产权保护：设计方应保证设计成果的原创性，并明确知识产权归属。解决办法：在合同中明确知识产权归属，设计方应提供知识产权证明文件，如有侵权行为，设计方应承担责任。6.保密条款的执行：双方应对合同中涉及的商业秘密和技术秘密保密，违反保密义务的应承担违约责任。解决办法：在合同中明确保密内容和期限，违约方应承担违约金等责任。7.违约责任的明确：合同中应明确违约行为的界定和违约责任的具体承担方式。解决办法：在合同中详细列明违约行为及其后果，包括违约金计算方式等。8.争议解决方式：应明确双方在发生争议时选择的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。解决办法：在合同中约定明确的争议解决条款，包括选择仲裁或诉讼的管辖法院或仲裁机构。法律名词及名词解释：1.民事主体：指具有民事权利能力和民事行为能力的个人、法人或其他组织。2.设计合同：是指设计方为委托方提供设计服务，委托方支付设计费用的合同。3.设计成果：指设计方根据委托方的要求完成的建筑设计、结构设计、工程图纸等成果。4.知识产权：指法律确认的人们对其创造性智力成果所享有的专有权利，包括专利权、著作权、商标权等。5.违约金：是指当合同一方违反合同约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。6.仲裁：是指争议双方同意将争议提交给仲裁机构进行审理，并对其裁决结果承担法律责任的一种争议解决方式。7.诉讼：是指当事人通过法院解决争议的一种法律程序。8.管辖权：是指法院对特定案件行使审判权的权力，包括地域管辖权和级别管辖权。应用场合：1.民用建设工程：适用于住宅、商业、文化、教育、医疗等各类民用建筑的设计。2.工业建设工程：适用于工业厂房、仓储、研发等工业建筑的设计。3.公共设施工程：适用于公园、广场、交通设施、公共服务设施等公共设施的设计。4.景观设计：适用于城市广场、公园、庭院等室外景观的设计。5.室内设计：适用于住宅、商业、办公等室内空间的设计。补充条款：1.设计变更：因委托方要求或不可抗力因素导致设计变更的，双方应协商确定变更内容和费用。2.不可抗力：因不可抗力因素导致合同无法履行或延误的，双方可根据实际情况协商调整合同期限。3.设计安全：设计方应确保设计成果符合国家安全标准和规范，对于因设计原因导致的安全事故，设计方应承担相应责任。4.环境保护：设计方应遵守国家环境保护法规，确保设计过程和设计成果符合环境保护要求。5.税务责任：双方应按照国家税收法律法规，依法纳税，如有税务问题，各自承担相应责任。附件列表：1.设计需求说明书：详细描述设计项目的需求、范围、标准等。2.设计方案：包括建筑设计、结构设计、工程图纸等设计