建筑劳务工作合同范本

建筑劳务工作合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX建筑工程有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式：05XX-XXXXXXX

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：YY建筑劳务有限公司

地址：YY省YY市YY区YY路YY号

法定代表人：李四

联系方式：05YY-XXXXXXX

合同简介：

鉴于甲方具备丰富的建筑工程项目经验和良好的市场信誉，为保障施工进度和质量，拟将部分建筑劳务工作委托给具备相应资质和能力的乙方；乙方作为专业的建筑劳务公司，具备专业的施工队伍和丰富的施工经验，同意接受甲方的委托，提供以下建筑劳务工作。

双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经充分协商，就甲方委托乙方承担建筑劳务工作事宜，达成如下合同条款，以共同遵守。

一、背景及前提条件

1.甲方拥有合法的建设工程项目，并已取得相应政府部门批准的建设工程相关手续。

2.甲方根据工程进度和施工要求，需将部分建筑劳务工作委托给乙方。

3.乙方具备相应的建筑劳务资质，具备完成本合同项下建筑劳务工作的能力和条件。

4.双方同意按照本合同约定的条款和条件，共同履行合同义务，确保工程顺利进行。

二、合作范围及内容

1.乙方根据甲方提供的工程图纸、施工方案、施工标准等技术资料，按照本合同的约定，为甲方提供以下建筑劳务工作：

（1）主体结构工程；

（2）装饰装修工程；

（3）防水工程；

（4）其他双方约定的工程内容。

2.乙方应严格按照国家及地方的建设工程质量、安全、环保等相关法律法规、规范和标准进行施工，确保工程质量满足合同要求。

三、合同金额及支付方式

1.本合同项下的建筑劳务工作总金额为人民币XX万元（大写：XX圆整），具体支付方式如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的30%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同金额的30%；

（3）工程进度达到90%时，甲方支付乙方合同金额的30%；

（4）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的10%。

2.支付方式均为银行转账，乙方应在收到款项后5个工作日内提供等额的增值税普通发票。

四、履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同工期为XX天，具体开工日期以甲方通知为准。

2.乙方应在合同工期内完成约定的建筑劳务工作，如因特殊情况需延期，应提前10天向甲方提出书面申请，甲方根据实际情况予以审批。

五、违约责任

1.甲方未按约定支付款项，应按照逾期金额的千分之五向乙方支付违约金。

2.乙方未按约定完成工程，应承担甲方因工期延误所造成的直接经济损失，并按照合同金额的千分之五向甲方支付违约金。

六、不可抗力

1.因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。

2.发生不可抗力事件的一方，应立即通知对方，并提供相关证明文件。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

九、附则

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。

2.合同到期后，如双方无异议，本合同自动续约。

特此说明，双方对本合同条款已充分了解并同意履行。

甲方（盖章）：XX建筑工程有限公司

乙方（盖章）：YY建筑劳务有限公司

法定代表人/负责人：张三

法定代表人/负责人：李四

签订日期：____年____月____日

签订地点：XX省XX市XX区XX路XX号

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲方向乙方委托建筑劳务工作，确保甲方工程项目的顺利实施和按期完成。具体内容包括但不限于主体结构工程、装饰装修工程、防水工程等，以及双方约定的其他工程内容。乙方根据甲方的工程要求和技术标准，提供符合合同约定和工程质量要求的专业建筑劳务服务。

第二条定义

1."工程"指的是本合同中甲方委托乙方提供的建筑劳务工作的项目。

2."合同金额"指的是双方约定的完成本合同工程所需支付的全部费用。

3."履行期限"指的是乙方完成合同工程所需的时间期限。

4."不可抗力"指的是不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权利和义务

a.甲方有权要求乙方按照合同约定提供符合质量标准的建筑劳务服务。

b.甲方应按时支付合同约定的款项，保障乙方施工资金的正常使用。

c.甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于工程图纸、施工方案、现场管理等。

d.甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查，并提出合理建议。

e.甲方应在合同约定的范围内提供必要的施工材料和设备，如双方另有约定除外。

2.乙方的权利和义务

a.乙方有权依据本合同的约定，获得甲方支付的合同款项。

b.乙方应严格按照国家法律法规、建筑行业标准和甲方提供的技术要求进行施工。

c.乙方负责其施工人员的安全教育和现场管理，确保施工安全。

d.乙方应按时完成工程，确保工程质量符合约定标准，并对施工中出现的问题及时进行整改。

e.乙方应在工程验收合格后，提供相应的维护和保修服务，具体期限按双方约定执行。

f.乙方应在合同履行期间，保持与甲方的有效沟通，及时报告工程进度和施工中出现的重大问题。

g.乙方应遵守甲方现场管理制度，服从甲方现场代表的指挥和管理，不得擅自变更设计要求和施工方案。

双方应严格按照上述权利和义务执行，确保合同目的的实现和工程的顺利完成。

第四条价格与支付条件

本合同项下的建筑劳务工作价格为人民币XX万元整。支付方式如下：

1.甲方在合同签订后7个工作日内支付乙方合同金额的30%作为预付款。

2.乙方完成工程进度达到50%时，甲方支付合同金额的30%。

3.乙方完成工程进度达到90%时，甲方支付合同金额的30%。

4.工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的10%。

支付方式均为银行转账，乙方应在收到每笔款项后5个工作日内提供等额的增值税普通发票。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。合同约定的工程应自开工之日起，在XX个工作日内完成。以下为关键时间节点：

1.合同签订后7个工作日内，甲方支付预付款。

2.工程进度达到50%时，甲方支付进度款。

3.工程进度达到90%时，甲方支付进度款。

4.工程验收合格后，甲方支付尾款。

如遇特殊情况导致工程延期，双方应协商确定新的履行期限。

第六条违约责任

1.甲方违约：

a.甲方未按约定时间支付款项，应自逾期之日起，按逾期金额的千分之五向乙方支付违约金。

b.甲方未履行合同约定的其他义务，导致工程无法正常进行，应承担由此给乙方造成的直接经济损失。

2.乙方违约：

a.乙方未按约定完成工程，应自逾期之日起，按合同金额的千分之五向甲方支付违约金。

b.乙方提供的建筑劳务不符合约定质量标准，应负责无偿返工直至满足合同要求。

c.乙方未履行合同约定的安全措施，导致发生安全事故，应承担相应的法律责任。

d.乙方在履行合同过程中，如发生违约行为，导致甲方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。

双方应严格遵守合同约定，确保合同顺利履行。如有违约行为，违约方应承担相应的违约责任。

第七条不可抗力

1.本合同所指的不可抗力，是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、暴乱等）以及政府行为（如征收、征用等）。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关政府部门或权威机构出具的证明文件。受影响方在不可抗力事件发生后的合理时间内，无法履行或部分履行合同义务的，不负违约责任。

3.不可抗力事件发生后，双方应立即协商，根据实际情况采取适当措施减少损失。受影响方在不可抗力事件消除后，应及时恢复合同履行。

4.如果不可抗力事件持续发生，影响合同履行超过XX天，双方可协商终止合同，互不承担违约责任。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，双方同意将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。

3.争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

4.诉讼费用、仲裁费用以及因解决争议而产生的其他费用，按照诉讼或仲裁结果由败诉方承担。

5.本合同约定的争议解决方式适用于合同履行过程中的任何争议，包括但不限于合同解除、违约责任等。

双方应遵循诚实信用原则，积极解决争议，确保合同的顺利履行。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的任何通知、要求、批准等，应以书面形式送达对方。通过挂号信、特快专递或专人递送等方式进行，并在送达后视为已通知。

2.合同变更：本合同的任何修改、补充均应以书面形式作出，并经双方签字盖章确认。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

3.终止条件：在以下情况下，一方有权书面通知另一方终止本合同：

a.双方协商一致；

b.发生不可抗力事件，影响合同履行超过XX天；

c.一方严重违反合同约定，导致合同无法继续履行；

d.法律规定的其他终止条件。

4.合同终止后的处理：合同终止后，双方应按以下原则处理：

a.双方互不追究终止前的违约责任；

b.双方按照合同已履行部分，办理结算手续；

c.双方应返还因履行合同所取得的对方财物。

第十条附则

1.本合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案