星级酒店客房装修增项合同

星级酒店客房装修增项合同合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序1.3法律法规的适用1.4合同的生效与终止第二章项目概述2.1项目背景与目标2.2装修增项的范围与内容2.3项目地点与工期2.4项目预算与支付方式第三章甲方义务与责任3.1甲方提供的资料与条件3.2甲方对装修设计的要求与确认3.3甲方对施工进度的监督与验收3.4甲方应遵守的规定与标准第四章乙方义务与责任4.1乙方的资质与能力要求4.2乙方的设计义务与责任4.3乙方的施工义务与责任4.4乙方的售后服务与保修第五章设计与施工5.1设计方案的提交与审批5.2施工方案的提交与审批5.3设计与施工的变更与调整5.4设计与施工的质量控制第六章材料与设备6.1材料与设备的选用标准6.2材料与设备的供应与验收6.3材料与设备的使用与维护6.4材料与设备的质量保证第七章质量与验收7.1质量标准与要求7.2验收程序与标准7.3验收不合格的处理7.4质量争议的解决第八章费用与支付8.1费用的构成与计算8.2支付方式与时间8.3费用的调整与结算8.4支付凭证的管理第九章违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约赔偿的计算与支付9.4违约争议的解决第十章争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁机构的选定10.3仲裁程序与裁决的执行10.4诉讼管辖法院的选定第十一章合同的转让与分包11.1合同的转让11.2合同的分包11.3转让与分包的条件与程序11.4转让与分包的责任与义务第十二章保密条款12.1保密信息的定义与范围12.2保密义务与期限12.3保密违约的责任与赔偿12.4保密条款的解除与终止第十三章附则13.1合同的修订与补充13.2合同的解除与终止13.3合同的解释与适用13.4合同的生效日期与有效期第十四章附件14.1合同附件的清单与说明14.2附件的效力与补充14.3附件的修改与替换14.4附件的保管与使用合同编号：第一章总则第一条款定义与解释1.2本合同中所使用的词语，除非上下文另有明确规定，否则其含义如下：（1）“甲方”指合同一方，即星级酒店的业主或授权代表；（2）“乙方”指合同另一方，即承担装修增项工程的施工单位；（3）“工程”指根据本合同约定进行的星级酒店客房装修增项工作；（4）“设计”指根据本合同约定由乙方提供的工程设计服务；（5）“施工”指根据本合同约定由乙方进行的工程施工活动；（6）“材料”指本合同约定用于工程施工的原材料、半成品、构配件等；（7）“设备”指本合同约定用于工程施工的机械设备、工具等。第二条款合同文件的优先顺序1.2本合同文件优先顺序如下：（1）本合同协议书；（2）本合同第一条至第七章；（3）本合同附件；（4）其他双方协商一致的文件。第三条款法律法规的适用1.3本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均适用中华人民共和国法律。第四条款合同的生效与终止1.4本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。第二章项目概述第一条款项目背景与目标2.1项目背景：甲方为实现酒店客房的升级改造，提高酒店的服务质量和市场竞争力，决定对客房进行装修增项。2.2装修增项的范围与内容：包括但不限于客房内部装潢、家具更换、布草配置、卫生间设施升级等。第二条款项目地点与工期2.1项目地点：位于_______的星级酒店客房。2.2工期：本工程计划自合同签订之日起_______天内完成。第三条款项目预算与支付方式2.1项目预算：本工程预计总投资为人民币_______元（大写：_______________________元整）。（1）按工程进度分阶段支付；（2）验收合格后一次性支付。第三章甲方义务与责任第一条款甲方提供的资料与条件（1）工程所在地的相关法律法规、行业标准及规范；（2）工程的设计要求、功能需求、风格定位等；（3）工程所需的材料、设备等技术参数要求；（4）甲方联系人及联系方式。第二条款甲方对装修设计的要求与确认3.1甲方应按照本合同约定对乙方提交的设计方案进行审查，并在约定的时间内给予批准或提出修改意见。3.2甲方应对乙方施工过程中的重大问题给予指示或确认。第三条款甲方对施工进度的监督与验收3.1甲方有权对工程施工进度进行监督，并要求乙方按照约定的工期完成施工。3.2甲方应组织相关人员对工程进行验收，并在验收合格后支付合同约定的款项。第四条款甲方应遵守的规定与标准3.1甲方应遵守国家和地方关于建筑工程的各项法律法规和行业标准。3.2甲方应对乙方的设计、施工等活动提供必要的协助和配合。第四章乙方义务与责任第一条款乙方的资质与能力要求4.1乙方应具备相应的建筑装饰装修工程专业承包资质，并提供相应的资质证明文件。4.2乙方应具备完成本工程的专业技术能力和施工经验。第二条款乙方的设计义务与责任4.1乙方应根据甲方的要求，提交完整的设计方案，并负责设计方案的修改和完善。4.2乙方应对设计方案的合法性、合理性、安全性负责。第三条款乙方的施工义务与责任4.1乙方应按照甲方的要求及设计方案进行施工，并保证施工质量。4.2乙方应承担施工过程中的安全责任，并严格按照有关安全规范操作。第四条款乙方的售后服务与保修4.1乙方应对工程质量承担保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算。4.2乙方应在保修期内及时对工程出现的质量问题进行修复。第五第八章费用与支付第一条款费用的构成与计算8.1工程总造价根据乙方提交的工程量清单和甲方确认的设计方案计算确定。8.2工程款支付分为三个阶段，具体支付比例和时间双方在附件中约定。第二条款支付方式与时间（1）银行转账；（2）支票支付；（3）现金支付。8.2每笔支付的具体时间和金额按照附件中的支付计划执行。第三条款费用的调整与结算8.1工程款的具体调整按照合同约定的调价机制进行。8.2工程验收合格后，双方按照实际完成工程量进行最终结算。第四条款支付凭证的管理8.1乙方应按照财务管理规定，提供合法的支付凭证。8.2甲方按照约定时间向乙方支付工程款，双方签字确认支付记录。第九章违约责任第一条款甲方违约责任9.1甲方违反合同约定，导致工程延期、停工或费用增加的，应向乙方支付违约金。9.2甲方未按约定时间支付工程款的，应支付滞纳金。第二条款乙方违约责任9.1乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求的，应向甲方支付违约金。9.2乙方使用不合格材料或设备的，应负责更换并承担相应费用。第三条款违约赔偿的计算与支付9.1违约金的计算方式按照附件中的违约金计算公式执行。9.2违约赔偿应在违约行为发生后的_______天内支付。第四条款违约争议的解决9.1双方因违约产生的争议，应通过协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章争议解决第一条款争议的解决方式10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二条款仲裁机构的选定10.1双方同意选择_______仲裁委员会进行仲裁。10.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。第三条款仲裁程序与裁决的执行10.1仲裁申请应在本合同争议发生之日起_______天内提出。10.2仲裁费用按照仲裁机构的规定承担。第四条款诉讼管辖法院的选定10.1双方同意选择_______人民法院作为诉讼管辖法院。10.2双方应遵守法院的判决，并承担相应的法律责任。第十一章合同的转让与分包第一条款合同的转让11.1未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分转让给第三方。11.2任何转让均无效，除非双方达成书面一致意见。第二条款合同的分包11.1乙方不得将本合同项下的全部或部分工作分包给第三方。11.2乙方分包须经甲方同意，并明确分包范围和责任。第三条款转让与分包的条件与程序11.1转让与分包的条件：（1）转让或分包不得影响本合同的履行；（2）转让或分包不得增加甲方的义务和责任；（3）转让或分包不得损害甲方的合法权益。11.2转让与分包的程序：（1）双方书面协商一致；（2）双方签署转让或分包协议；（3）分包方提交资质证明文件并经甲方审查同意。第四条款转让与分包的责任与义务11.1转让方应对转让或分包部分的工程质量、安全等承担连带责任。11.2分包方应遵守本合同的约定，对分包工程的质量和安全负责。第十二章保密条款第一条款保密信息的定义与范围12.1保密信息指本合同履行过程中双方交换的商业秘密、技术秘密、运营数据等。12.2保密信息的具体范围在附件中列明。第二条款保密义务与期限12.1双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意不得泄露给第三方。12.2保密义务多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明第一条款甲方指定供应商1.1甲方有权要求乙方使用甲方指定的材料供应商和设备供应商。1.2乙方应在甲方指定的供应商范围内选择材料和设备，并接受甲方对供应商的选择。第二条款甲方监督权1.1甲方有权对乙方的设计、施工过程进行监督和检查。1.2甲方有权要求乙方提供施工进度报告和质量检验报告。第三条款甲方变更权1.1甲方有权根据实际情况对工程的设计和施工进行变更。1.2甲方变更工程时，应提前通知乙方，并协商解决变更引起的费用和时间问题。第四条款甲方解除合同权1.1甲方在合同履行过程中，如有充分理由，可以解除合同。1.2甲方解除合同时，应支付乙方已完成的工程价款，并承担因解除合同而产生的相关费用。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明第一条款乙方质量保证2.1乙方应对工程的质量和安全承担责任。2.2乙方应按照合同约定的标准进行施工，并保证施工过程中的安全。第二条款乙方进度保证2.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。2.2乙方如有延迟，应承担延迟违约金，并负责解决因延迟引起的所有问题。第三条款乙方材料和设备标准2.1乙方应使用符合合同约定的材料和设备。2.2乙方应对提供的材料和设备的质量承担责任。第四条款乙方保密义务2.1乙方应对甲方提供的保密信息承担保密义务，不得泄露给第三方。2.2乙方的保密义务在本合同终止后继续有效。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明第一条款第三方中介的职责3.1第三方中介应公平、公正地处理合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介应协助甲方和乙方履行合同，并确保合同的顺利实施。第二条款第三方中介的独立性3.1第三方中介应保持独立性，不受甲方和乙方的不当影响。3.2第三方中介的裁决应为最终裁决，双方均应接受并遵守。第三条款第三方中介的费用3.1第三方中介的费用由双方协商确定，并按照约定方式支付。3.2第三方中介的费用包括仲裁费、调解费等。第四条款第三方中介的保密义务3.1第三方中介应对本合同及合同履行过程中的相关信息承担保密义务。3.2第三方中介的保密义务在本合同终止后继续有效。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.设计方案及图纸3.材料和设备的技术参数要求4.支付计划及支付凭证5.违约金计算公式6.分包协议7.转让协议8.第三方中介的资质证明9.保密协议10.工程验收标准及程序11.质量保证承诺书12.安全责任承诺书13.施工进度报告模板14.质量检验报告模板15.变更申请及审批流程16.解除合同申请书二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：a.未按约定时间支付工程款；b.未按约定提供设计要求、功能需求、风格定位等资料；c.未按约定时间完成工程验收；d.未遵守国家和地方关于建筑工程的各项法律法规和行业标准。2.乙方违约行为：a.未按约定时间完成工程；b.工程质量不符合约定标准；c.使用不合格材料或设备；d.未遵守国家和地方关于建筑工程的各项法律法规和行业标准。3.第三方中介违约行为：a.未公平、公正地处理争议和问题；b.未保持独立性，受甲方和乙方的不当影响；c.未按照约定履行中介职责。三、法律名词及解释：1.工程量清单：指乙方按照合同约定编制的工程所需材料、设备、人工等的数量和规格的清单。2.设计方案：指乙方根据甲方要求，对工程进行设计所形成的方案，包括设计图纸、技术参数等。3.材料和设备的技术参数要求：指甲方对乙方提供的材料和设备的技术性能、质量等方面的要求。4.支付计划：指双方约定的工程款支付的时间、金额和方式等。5.违约金：指一方违约时，根据合同约定向对方支付的一定数额的金钱，作为违约的补偿。6.分包：指乙方将本合同项下的部分工作转交给第三方完成的行为。7.转让：指一方将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。8.第三方中介：指双方共同选定的，负责处理合同履行过程中争议和问题的独立第三方。9.保密协议：指双方对在合同履行过程中交换的保密信息进行保护的协议。10.工程验收标准及程序：指双方约定的工程验收的标准和程序。11.质量保证承诺书：指乙方对工程质量进行承诺的书面文件。12.安全责任承诺书：指乙方对工程施