酒店大堂刷新涂料合同范本

酒店大堂刷新涂料合同范本合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3法律法规适用1.4合同效力第二章甲方义务与责任2.1甲方基本信息2.2甲方提供的资料与条件2.3甲方对施工过程的监督与配合2.4甲方权益保障第三章乙方义务与责任3.1乙方基本信息3.2乙方施工方案与技术标准3.3乙方施工进度与质量保证3.4乙方安全与环保要求第四章合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式与时间表4.3价款调整条件与方法4.4发票与税务第五章施工期限与进度5.1施工开始日期与结束日期5.2施工进度计划与调整5.3乙方延误责任5.4甲方拖延责任第六章质量与验收6.1质量标准与要求6.2验收程序与标准6.3质量问题处理6.4乙方保修责任第七章安全与环保7.1安全生产要求7.2乙方安全培训与指导7.3环保规定遵守7.4事故应急预案第八章保密与知识产权8.1保密义务8.2知识产权保护8.3违约责任8.4争议解决第九章不可抗力9.1不可抗力事件9.2不可抗力后果处理9.3不可抗力责任免除9.4通知与证明第十章违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约金计算10.4违约解除合同条件第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁机构选择11.3仲裁地点与语言11.4仲裁结果执行第十二章合同的变更与终止12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件12.4合同终止后的处理第十三章附则13.1合同的生效13.2合同的续签13.3合同的解除13.4合同文本与副本第十四章附件14.1附件列表14.2附件内容说明14.3附件的有效性14.4附件的更新与替换合同编号_________第一章总则1.1合同背景与目的1.1.1本合同是甲方（酒店所有权人或授权代表）与乙方（涂料施工单位）就甲方酒店大堂刷新涂料工程达成的明确双方权利义务的书面协议。1.1.2甲方委托乙方进行酒店大堂的刷新涂料施工工作，乙方同意按本合同约定完成相关工作。1.2定义与解释1.2.1本合同所述“大堂区域”指甲方酒店的主大堂及其公共区域。1.2.2“施工期”指本合同约定的乙方进行施工的开始日期至结束日期。1.3法律法规适用1.3.1本合同的签订、效力、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。1.4合同效力1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。第二章甲方义务与责任2.1甲方基本信息2.1.1甲方应向乙方提供酒店大堂的详细资料，包括但不限于大堂面积、结构、现有装饰情况等。2.2甲方提供的资料与条件2.2.1甲方应在合同签订后七个工作日内向乙方提供完整的工程设计图纸、施工要求及相关标准。2.3甲方对施工过程的监督与配合2.3.1甲方应派员对施工过程进行监督，确保施工质量符合约定标准。2.3.2甲方应提供必要的施工便利，如现场电源、水源、照明等。2.4甲方权益保障2.4.1甲方对施工成果享有完全的使用权、处置权和收益权。第三章乙方义务与责任3.1乙方基本信息3.1.1乙方应向甲方提供施工单位的合法注册证明、资质证书及施工负责人的相关资质证明。3.2乙方施工方案与技术标准3.2.1乙方应根据甲方提供的资料制定详细的施工方案和进度计划，并提交甲方审批。3.2.2乙方施工应严格按照经甲方批准的施工方案进行，确保施工质量。3.3乙方施工进度与质量保证3.3.1乙方应确保按照合同约定的施工期限完成施工任务。3.3.2乙方应对施工质量负责，施工后的涂料应达到约定的颜色、光泽、遮盖等效果。3.4乙方安全与环保要求3.4.1乙方施工过程中应遵守安全生产和环保规定，采取必要的安全防护措施。3.4.2乙方应对施工中产生的废弃物进行合理处置，不得污染环境。第四章合同价格与支付4.1合同总价4.1.1乙方完成本合同约定的施工任务后，甲方应按照约定的价格支付乙方施工费用。4.2支付方式与时间表4.2.1甲方应按乙方的进度报告和实际完成情况分期支付合同价款。4.2.2甲方支付的每笔款项，乙方均应提供相应的正规发票。4.3价款调整条件与方法4.3.1除非双方另有约定，合同总价不予调整。4.4发票与税务4.4.1乙方应向甲方开具国家税务机关认可的正规发票。第五章施工期限与进度5.1施工开始日期与结束日期5.1.1施工期自甲方提供完整资料之日起至工程验收合格之日止。5.2施工进度计划与调整5.2.1乙方应提前七个工作日将施工进度计划提交甲方。5.2.2乙方如需调整进度计划，应提前三个工作日通知甲方，并征得甲方同意。5.3乙方延误责任5.3.1若乙方原因导致施工期延误，乙方应按约定的违约金比例向甲方支付违约金。5.4甲方拖延责任5.4.1若甲方原因导致施工期延误，甲方应按约定的违约金比例向乙方支付违约金。第六章质量与验收6.1质量标准与要求6.1.1乙方施工的涂料应符合国家及行业现行的质量标准及甲方的具体要求。6.2验收程序与标准6.2.1工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按约定标准进行自检和整改。6.2.2验收合格后，双方共同签署验收报告。6.3质量问题处理6.第八章保密与知识产权8.1保密义务8.1.1双方应对在合同签订和履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密。8.1.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕后三年止。8.2知识产权保护8.2.1乙方应确保施工过程中不侵犯任何第三方的知识产权。8.2.2乙方应在合同中明确承诺，如发生知识产权侵权，由乙方承担全部责任。8.3违约责任8.3.1如一方违反保密义务，应向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。8.3.2如乙方侵犯第三方知识产权，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。8.4争议解决8.4.1有关知识产权的争议应通过友好协商解决，协商不成的，可提交甲方所在地法院诉讼解决。第九章不可抗力9.1不可抗力事件9.1.1不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。9.1.2乙方应在不可抗力事件发生后三日内书面通知甲方，并提交相关证明文件。9.2不可抗力后果处理9.2.1因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。9.2.2不可抗力事件持续期间，双方暂停履行合同义务，不承担违约责任。9.3不可抗力责任免除9.3.1一旦不可抗力事件结束，双方应立即恢复合同履行。9.3.2如果不可抗力事件导致合同无法履行，双方均不承担责任。9.4通知与证明9.4.1乙方应尽合理努力防止或减少不可抗力事件造成的损失，并保存相关证明文件。第十章违约责任10.1违约行为10.1.1任何一方不履行或不适当履行合同义务均视为违约。10.1.2违约方应承担因此给守约方造成的直接损失。10.2违约责任承担10.2.1违约方应支付违约金，违约金的具体金额和计算方式按双方约定计算。10.2.2违约方还需赔偿因此给对方造成的其他损失。10.3违约金计算10.3.1违约金的计算根据违约程度、损失大小和双方约定等因素确定。10.3.2违约金不足以弥补损失时，违约方应补足差额。10.4违约解除合同条件10.4.1一方违约达到合同约定程度，另一方有权解除合同。10.4.2解除合同后，违约方仍应承担违约责任。第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.1.2协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁机构选择11.2.1如果双方同意仲裁，仲裁机构应mutuallyagreedupontheparties.11.3仲裁地点与语言11.3.1仲裁地点应在甲方所在地，仲裁语言为中文。11.4仲裁结果执行11.4.1仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力，双方应予执行。第十二章合同的变更与终止12.1合同变更条件12.1.1双方同意变更合同的，应签订书面变更协议。12.1.2变更协议与本合同具有同等法律效力。12.2合同变更程序12.2.1变更协议应明确变更的内容、范围、期限及双方的权利义务。12.2.2变更协议经双方签字盖章后生效。12.3合同终止条件12.3.1合同终止的条件由合同约定，或按法律规定执行。12.3.2合同终止前，乙方应完成已承诺的施工任务。12.4合同终止后的处理12.4.1合同终止后，乙方应立即停止施工，并将施工场地恢复原状。12.4.2合同终止后，双方应对未支付的多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定供应商甲方有权要求乙方使用甲方指定的涂料供应商提供的产品。乙方应在合同中明确承诺，如使用非指定供应商的产品，应承担由此产生的风险和责任。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，以确保施工质量符合甲方的要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工记录和资料。1.3甲方变更权甲方有权在合同履行过程中对施工方案、进度、质量要求等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知及时调整施工计划，并承担因变更导致的额外费用。1.4甲方解除合同权a)乙方严重违反合同条款，导致合同无法履行；b)乙方无法按照约定完成施工任务；c)乙方未经甲方同意，将合同转让给第三方；d)法律法规或政府政策变化，导致合同无法继续履行。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方技术支持乙方应提供专业技术支持，确保施工方案的可行性和施工质量。乙方有权对施工过程中出现的问题提出合理的建议和解决方案。2.2乙方工期保证乙方承诺按照约定的施工期限完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误，乙方应按约定的违约金比例向甲方支付违约金。2.3乙方质量保证乙方对施工质量承担全部责任。施工后的涂料应达到约定的颜色、光泽、遮盖等效果。如出现质量问题，乙方应负责修复，并承担因此产生的费用。2.4乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获知的甲方商业秘密和机密信息予以保密。保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕后三年止。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介选择双方同意选择具有资质的第三方中介机构作为合同的监督和协调主体。第三方中介应公正、公平地履行监督职责，确保合同的顺利履行。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由双方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用金额和支付方式。3.3第三方中介的决策权第三方中介在合同履行过程中有权对施工方案、进度、质量要求等进行审查和调整。乙方向第三方中介提供的施工记录和资料应真实、完整、准确。3.4第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行监督职责，导致合同无法顺利履行，第三方中介应承担相应的违约责任。双方有权解除与第三方中介的合同，并要求其承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.甲方提供的酒店大堂刷新涂料工程设计图纸2.乙方提交的施工方案和进度计划3.乙方提供的涂料供应商资质证明4.甲方指定的涂料供应商名单5.双方签订的施工合同副本6.第三方中介机构资质证明7.第三方中介费用支付凭证8.施工记录和资料9.验收报告10.质量问题修复记录11.违约金支付凭证12.变更协议13.合同解除证明14.法律法规和行业标准相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：a)未按约定时间提供完整资料b)未按约定支付合同价款c)未派员对施工过程进行监督d)未按约定提供施工便利e)解除合同不符合约定条件2.乙方违约行为及认定：a)未按约定时间完成施工任务b)施工质量不符合约定标准c)未按约定使用指定供应商产品d)未经甲方同意转让合同e)未履行保密义务3.第三方中介违约行为及认定：a)未能履行监督职责b)提供的施工记录和资料不真实、完整、准确c)未公正、公平地履行监督职责三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方不履行或不适当履行合同义务，应向对方支付的违约赔偿金。3.保密义务：双方对在合同签订和履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密的义务。4.知识产权：指权利人对其智力劳动所创作的成果享有的财产权利。5.合同解除：合同当事人依法或者按照约定终止合同关系的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：a)乙方及时与甲方沟通，说明延误原因b)乙方采取措施加快施工进度c)甲方同意合理延长合同工期2.施工质量问题：a)乙方立即修复质量问题b)