版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
通信建设工程施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):
名称:XX通信科技有限公司(以下简称“甲方”)
地址:XX省XX市XX区XX路XX号
法定代表人:张三
联系方式:依法登记的通讯地址及电子邮箱
2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):
名称:YY通信工程有限责任公司(以下简称“乙方”)
地址:YY省YY市YY区YY路YY号
法定代表人:李四
联系方式:依法登记的通讯地址及电子邮箱
合同简介:
鉴于甲方为从事通信科技领域的技术研发、设备销售及服务的企业,具备相应的市场资源和业务需求;乙方作为一家具备专业通信工程施工资质的企业,拥有丰富的施工经验和技术实力。双方为充分发挥各自优势,实现合作共赢,经友好协商,就甲方委托乙方进行通信建设工程施工事宜,达成以下合同:
一、背景与前提条件
1.甲方拥有一定数量的通信工程建设项目,需按照国家相关法律法规及行业标准进行施工。
2.乙方具备通信工程施工资质,有能力完成甲方委托的工程建设项目,并保证工程质量和进度。
3.双方同意按照公平、公正、互利的原则,共同推进通信建设工程施工项目的实施。
二、合作范围与内容
1.甲方负责提供施工图纸、技术参数、工程量清单等施工所需资料。
2.乙方根据甲方提供的资料,负责施工队伍、设备、材料等,按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定完成通信建设工程施工。
三、合同关联性
本合同为甲乙双方就通信建设工程施工项目的具体合作协议,明确了双方的权利、义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决等条款。本合同的签订旨在确保通信建设工程施工项目的顺利进行,实现双方利益的最大化。
四、合同效力
本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。合同附件包括但不限于施工图纸、技术参数、工程量清单等,与本合同具有同等法律效力。
五、其他
1.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.双方在签订本合同前,已充分了解并理解合同内容,自愿签订,不存在任何隐瞒、误导、欺诈等情形。
第一条合同目的与范围
本合同的主要目的是甲方委托乙方进行通信建设工程施工,确保工程按照约定的质量、进度和投资预算完成。具体内容包括:
1.乙方根据甲方提供的施工图纸、技术参数、工程量清单等资料,施工队伍进行通信建设工程的施工。
2.乙方负责施工过程中的质量管理、进度控制、安全文明施工等。
3.甲方负责提供必要的施工条件,包括但不限于施工图纸、技术支持、工程款支付等。
第二条定义
1.通信建设工程:指甲方委托乙方进行的包括通信设备安装、线路铺设、系统集成等在内的工程建设项目。
2.施工图纸:指甲方提供的,用于指导乙方进行通信建设工程施工的图纸及技术文件。
3.工程量清单:指甲方提供的,载明通信建设工程各分部分项工程量及相应工程内容的文件。
第三条双方权利与义务
一、甲方的权力和义务
1.权力:
(1)有权要求乙方按照合同约定完成通信建设工程施工,并保证工程质量和进度。
(2)有权对乙方的施工过程进行监督、检查,并提出合理建议。
2.义务:
(1)提供施工所需资料,包括施工图纸、技术参数、工程量清单等。
(2)按照合同约定支付工程款项。
(3)为乙方提供必要的施工条件,包括但不限于施工场地、用水用电等。
二、乙方的权力和义务
1.权力:
(1)有权依据合同约定向甲方索取工程款项。
(2)有权要求甲方提供必要的施工条件,确保施工顺利进行。
2.义务:
(1)按照甲方提供的施工图纸、技术参数、工程量清单等资料,施工队伍进行通信建设工程施工。
(2)确保施工过程中的质量、进度、安全文明施工等,并接受甲方的监督、检查。
(3)及时向甲方报告施工过程中的重大问题,并与甲方协商解决。
(4)在合同约定的工期内完成通信建设工程施工,并提交符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定的工程成果。
(5)对施工过程中出现的问题,负责维修、返工直至满足合同约定要求。
第四条价格与支付条件
1.价格条款:双方根据工程量清单、施工图纸及市场行情,协商确定通信建设工程施工总价款为人民币XX元整(大写:XXXXXX元)。
2.支付方式:甲方采用转账支付方式向乙方支付工程款项。
3.支付时间:
(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款30%作为预付款。
(2)施工进度达到50%时,甲方支付乙方合同总价款40%。
(3)施工进度达到100%,且乙方提交的工程成果经甲方验收合格后,甲方支付乙方合同总价款30%。
(4)剩余的10%作为质量保证金,待工程验收合格满一年后,且乙方无违约行为,甲方支付给乙方。
第五条履行期限
1.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为XX个月。
2.关键时间节点:
(1)合同签订后,乙方应在30天内完成施工准备工作,并开始施工。
(2)自施工开始之日起,乙方应在约定的工期内完成通信建设工程施工。
(3)工程验收合格后,乙方应在10天内提交相关工程资料及验收报告。
第六条违约责任
一、甲方违约情形及后果
1.甲方未按约定时间支付工程款项,每逾期一日,应支付逾期付款金额0.1%的违约金。
2.甲方未按约定提供施工条件,导致乙方无法正常施工,乙方有权要求甲方支付因工期延误所产生的实际损失。
3.甲方未履行合同其他义务,导致工程无法按期完成或造成其他损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。
二、乙方违约情形及后果
1.乙方未按约定时间完成施工,每逾期一日,应支付逾期完成工程总价款0.1%的违约金。
2.乙方施工质量不符合合同约定,甲方有权要求乙方返工,直至满足合同要求,返工期间乙方需承担由此产生的费用。
3.乙方未履行合同其他义务,导致工程出现质量、安全等问题,乙方应承担相应的赔偿责任,包括但不限于维修、返工、赔偿甲方损失等。
4.乙方在合同履行过程中,如发生重大质量、安全事故,应承担相应的法律责任。
第七条不可抗力
1.不可抗力:指在合同履行过程中,由于不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、罢工、政府行为等)导致双方无法履行或部分履行合同义务的情况。
2.责任免除条件:
(1)发生不可抗力事件的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。
(2)双方在不可抗力事件发生后的30天内,根据事件对合同履行的影响,协商确定是否继续履行合同,或部分免除、延长履行期限等。
(3)在不可抗力事件发生期间,受影响的一方不承担违约责任,双方互不追究因不可抗力导致的损失。
第八条争议解决
1.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.若协商不成,双方同意将争议提交至合同签订地的人民调解委员会进行调解。
3.若调解不成,双方同意将争议提交至XX仲裁委员会,按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。
4.仲裁裁决是终局的,对双方具有法律约束力。
5.仲裁费用由败诉方承担,双方在仲裁过程中产生的其他费用,按照仲裁裁决确定的责任分担。
6.在争议解决过程中,除争议部分外,合同其他条款继续有效,双方应继续履行。
第九条其他条款
1.通知方式:双方同意,本合同履行过程中的任何通知、要求、批准等均应以书面形式送达对方,并通过快递或挂号邮件方式进行,邮件发出之日起三个工作日后视为送达。
2.合同变更:任何一方要求变更合同内容的,应提出书面变更申请,经双方协商一致并签订书面变更协议后方可生效。
3.终止条件:
(1)合同履行完毕,双方权利义务终止。
(2)经双方协商一致,可以提前终止合同。
(3)一方严重违约,另一方有权终止合同,并要求违约方承担相应责任。
4.合同终止后,双方应按照合同约定履行剩余义务,包括但不限于支付款项、退还保证金等。
第十条附则
1.本合同附件包括但不限于施工图纸、技术参数、工程量清单等,与本合同具有同等法律效力。
2.本合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 大厦施工测量方案
- 大厅应急演练方案
- 大华股份 研究报告
- 委托加工拖把合同模板
- 太原教师工资合同范本
- 大件运输行业研究报告
- 多肉植物简单研究报告
- 多样性教学 研究报告
- 德惠网红民宿加盟合同范本
- 动迁房 出售合同范本
- 大学生开设军事课程的意义和军训的目的
- 2024年四川成都交通投资集团招聘笔试参考题库含答案解析
- 天猫食品委托加工协议合同书x
- 子母公司授权协议合同范本
- 初中女生主题班会
- 4.2.1 等差数列的概念(第1课时) 课件
- 手机对高中生学习产生的影响及对策浅析
- 莫言读书分享名著导读《蛙》
- 初中历史考试试题答题卡模版
- (完整word版)钢琴五线谱(高音谱号、低音谱号、空白)可
- 【口语交际】倾听 【中职备课精研专用】高一语文课件(高教版2023·基础模块上册)
评论
0/150
提交评论