展览馆室内装修分包范本

展览馆室内装修分包范本合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2分包工程概况1.3分包范围的确定1.4分包合同的效力第二章分包工程的交底与验收2.1分包工程的交底2.2施工图纸和施工方案的确认2.3分包工程的验收2.4验收不合格的处理第三章分包工程的施工要求3.1施工标准和质量要求3.2施工安全与环境保护3.3施工进度与计划3.4施工材料和设备第四章合同价款与支付4.1合同价款的确定4.2预付款的支付4.3工程进度款的支付4.4质量保证金的管理4.5最终支付与结算第五章分包工程的管理与协调5.1分包商的管理职责5.2总包方的协调与支持5.3工程变更的管理5.4工程索赔的处理第六章违约责任与争议解决6.1分包商的违约责任6.2总包方的违约责任6.3违约赔偿的计算与支付6.4合同争议的解决方式第七章合同的解除与终止7.1合同解除的条件7.2合同终止的情形7.3合同解除与终止后的处理第八章合同的转让与继承8.1合同转让的条件8.2合同转让的程序8.3合同继承的效力第九章保密条款9.1保密信息的定义与范围9.2保密责任的承担9.3保密信息的合理使用9.4保密条款的解除与终止第十章法律适用与争议解决10.1合同适用的法律10.2争议解决的方式10.3法院管辖与仲裁条款第十一章其他条款11.1合同的修改与补充11.2分包工程的保险11.3分包工程的保修11.4合同附件的效力第十二章合同的签订与生效12.1合同签订的时间与地点12.2合同签字盖章的要求12.3合同的生效条件与时间第十三章合同的终止与解除13.1合同终止的条件13.2合同解除的程序13.3合同终止与解除后的处理第十四章附则14.1合同的解释与适用14.2合同的保管与复印件14.3合同的修订与版本控制14.4合同的解除与废弃合同编号：_________第一章总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。1.2分包工程概况分包工程名称：_________分包工程地点：_________分包工程内容：_________1.3分包范围的确定分包范围包括：_________分包范围不包括：_________1.4分包合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的解除、终止或失效，不影响合同中独立存在的争议解决条款的效力。第二章分包工程的交底与验收2.1分包工程的交底分包商应按照总包方的要求，参加分包工程的交底会议，了解工程的相关情况。2.2施工图纸和施工方案的确认分包商应仔细审查施工图纸和施工方案，如有疑问，应及时向总包方提出。2.3分包工程的验收分包工程应按照约定的标准进行验收，验收不合格的工程，分包商应负责整改。2.4验收不合格的处理分包商应在验收不合格后的一定期限内整改完毕，并重新申请验收。如再次验收不合格，总包方有权按照合同约定扣除相应的质量保证金。第三章分包工程的施工要求3.1施工标准和质量要求分包商应按照施工图纸、施工方案和相关标准的要求进行施工，保证工程质量。3.2施工安全与环境保护分包商应严格遵守施工安全操作规程，确保施工过程中的安全。同时，应采取有效措施，保护环境，防止污染。3.3施工进度与计划分包商应按照总包方的要求，制定施工进度计划，并按照计划进行施工。3.4施工材料和设备分包商应使用符合施工要求的材料和设备，如有特殊要求，应提前通知总包方。第四章合同价款与支付4.1合同价款的确定合同价款根据分包工程的数量、质量和施工周期等因素，按照双方约定的计价方式确定。4.2预付款的支付合同签订后，总包方应在一定期限内支付预付款。4.3工程进度款的支付分包商完成合同约定的工程进度后，总包方应支付相应的工程进度款。4.4质量保证金的管理分包商在工程验收合格后，总包方应按照合同约定扣除相应的质量保证金。4.5最终支付与结算分包工程验收合格且质量保证金扣除后，总包方应支付分包商的最终款项。第五章分包工程的管理与协调5.1分包商的管理职责分包商应负责分包工程的管理，确保工程顺利进行。5.2总包方的协调与支持总包方应协助分包商解决施工过程中遇到的问题，提供必要的协调与支持。5.3工程变更的管理工程变更应按照双方约定的程序进行，分包商应根据变更要求及时调整施工计划。5.4工程索赔的处理双方应按照合同约定的索赔程序处理工程索赔事宜。第六章违约责任与争议解决6.1分包商的违约责任分包商违反合同的，应承担违约责任，赔偿总包方的损失。6.2总包方的违约责任总包方违反合同的，应承担违约责任，赔偿分包商的损失。6.3违约赔偿的计算与支付违约赔偿的计算方式按照双方约定的标准执行，赔偿款项应在违约行为确认后的一定期限内支付。6.4合同争议的解决方式合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。第八章保密条款8.1保密信息的定义与范围保密信息是指在合同履行过程中，双方获取的对方未公开的、具有商业价值的信息，包括但不限于技术秘密、经营秘密、客户名单等。8.2保密责任的承担双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。8.3保密信息的合理使用双方在履行合同过程中，有权合理使用保密信息，但不得超出合同约定的范围。8.4保密条款的解除与终止合同解除或终止后，双方仍应继续承担保密义务，直至保密信息成为公开信息。第九章法律适用与争议解决9.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。9.2争议解决的方式双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。9.3法院管辖与仲裁条款如选择诉讼解决，双方同意提交_________人民法院管辖；如选择仲裁，仲裁机构为_________仲裁委员会。第十章其他条款10.1合同的修改与补充本合同的修改和补充，应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。10.2分包工程的保险分包商应按照合同约定的范围，办理相应的保险手续，并承担保险费用。10.3分包工程的保修分包商应对分包工程的质量和使用寿命承担保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算。10.4合同附件的效力本合同附件与合同具有同等法律效力，附件内容如有冲突，以附件为准。第十一章合同的签订与生效11.1合同签订的时间与地点本合同签订时间为：_________年_________月_________日，签订地点为：_________。11.2合同签字盖章的要求双方代表在本合同上签字并加盖公章后，合同生效。11.3合同的生效条件与时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的解除、终止或失效，不影响合同中独立存在的争议解决条款的效力。第十二章合同的终止与解除12.1合同终止的条件本合同终止的条件如下：（1）合同约定的工程全部完成，并经双方验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）法律规定合同终止的其他情形。12.2合同解除的程序合同解除应按照双方约定的程序进行，必要时，双方应办理相关手续。12.3合同终止与解除后的处理合同终止或解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相配合，确保工程的顺利进行。第十三章合同的转让与继承13.1合同转让的条件（1）转让方应书面通知对方；（2）转让方应承担转让过程中产生的费用；（3）转让不得损害对方的合法权益。13.2合同转让的程序合同转让应按照双方约定的程序进行，必要时，双方应办理相关手续。13.3合同继承的效力合同转让后，受让方取代转让方履行合同义务，合同的继承对双方具有约束力。第十四章附则14.1合同的修改与补充本合同的修改和补充，应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。14.2合同附件的效力本合同附件与合同具有同等法律效力，附件内容如有冲突，以附件为准。14.3合同的保管与复印件双方应妥善保管本合同及其附件，未经对方同意，不得向第三方提供合同复印件。14.4合同的修订与版本控制本合同如有修订，以最新修订的版本为准。（合同方签字）（合同方签字）（合同日期）（合同日期）多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对工程的质量控制甲方对分包工程的质量和标准有严格的控制要求，乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合甲方的要求。1.2甲方的监督与检查甲方有权对分包工程的施工过程进行监督和检查，以确保工程按照合同约定的标准进行施工。1.3甲方对工期的要求甲方对分包工程的工期有严格的要求，乙方应按照合同约定的工期进行施工，确保工程按时完成。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方的施工技术要求乙方应具备先进的施工技术和丰富的经验，以确保分包工程的顺利进行和工程质量的保证。2.2乙方的材料采购与质量控制乙方应按照合同约定的标准进行材料采购，并对材料的质量进行严格控制，确保使用的材料符合合同要求。2.3乙方的施工安全责任乙方应对分包工程的施工安全负全责，采取有效措施确保施工过程中的安全。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款3.1第三方中介的角色与职责第三方中介作为合同的协调者和监督者，负责对分包工程的施工过程进行监督和管理，确保合同的顺利履行。3.2第三方中介的质量控制与验收第三方中介有权对分包工程的质量和标准进行验收，并提出改进意见，乙方应根据第三方中介的要求进行整改。3.3第三方中介的调解与争议解决如合同各方在履行过程中发生争议，第三方中介应进行调解，协助各方达成一致解决方案。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程详细设计图纸2.分包工程施工方案3.分包工程材料规格书4.分包工程进度计划5.分包工程质量标准6.分包工程安全操作规程7.分包工程保险单据8.分包工程保修条款9.分包工程变更记录10.分包工程验收报告11.分包工程维修手册12.分包工程合同附件（如特殊条款、补充协议等）二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付预付款、进度款或质量保证金未提供施工图纸、施工方案等必要资料未履行合同约定的监督与检查职责提前解除或终止合同，且未按约定支付相应款项2.乙方违约行为未按约定标准进行施工，导致工程质量不合格未按约定工期完成工程使用不符合合同要求的材料或设备未遵守施工安全规程，发生安全事故3.第三方中介违约行为未履行监督与管理职责，导致工程质量问题或安全事故未公正调解合同争议，偏袒某一方未按约定时间完成验收或提出改进意见三、法律名词及解释：1.合同法：指调整合同双方权利义务关系的法律法规2.建筑法：指调整建筑行业施工、监理等行为的法律法规3.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务4.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任5.质量保证金：指为确保工程质量，合同一方按约定扣除的款项6.仲裁：指通过仲裁机构对合同争议进行裁决的方式7.诉讼：指通过法院对合同争议进行审理的方式四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决方案：协商调整施