棋牌室装修改造合同

棋牌室装修改造合同合同目录第一章：总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订时间1.4合同生效时间1.5合同终止条件1.6合同解释权第二章：装修改造内容2.1装修改造项目2.2装修改造标准2.3装修改造材料2.4装修改造工艺2.5装修改造时间第三章：工程费用3.1工程预算3.2工程决算3.3工程款项支付3.4工程尾款支付3.5工程费用结算第四章：施工单位责任4.1施工单位资质4.2施工单位人员配备4.3施工单位施工进度4.4施工单位质量保证4.5施工单位安全责任4.6施工单位售后服务第五章：甲方权益5.1甲方监督权5.2甲方变更权5.3甲方验收权5.4甲方索赔权5.5甲方保密义务第六章：乙方权益6.1乙方权益保障6.2乙方合同解除权6.3乙方索赔权6.4乙方知识产权保护6.5乙方保密义务第七章：违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3不可抗力因素7.4违约赔偿金额第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2争议管辖法院8.3仲裁机构第九章：合同变更和解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更和解除的程序第十章：附则10.1合同附件10.2合同签订地点10.3合同签订日期第十一章：甲方（棋牌室）义务11.1甲方提供施工场地11.2甲方协助乙方施工11.3甲方按时支付工程款项第十二章：乙方（施工单位）义务12.1乙方按时完成施工12.2乙方保证工程质量12.3乙方遵守施工安全规范第十三章：合同附件13.1装修设计方案13.2施工图纸13.3材料清单13.4工艺说明第十四章：其他约定14.1双方的其他补充协议14.2对本合同的解释和执行14.3合同的修订和补充合同编号：_________第一章：总则1.1合同主体甲方：（棋牌室名称），地址：（棋牌室地址），联系人：（联系人姓名），联系方式：（联系方式）。乙方：（施工单位名称），地址：（施工单位地址），联系人：（联系人姓名），联系方式：（联系方式）。1.2合同标的本合同标的为棋牌室的装修改造工程。1.3合同签订时间本合同签订时间为：（签订时间）。1.4合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同终止条件合同终止条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方严重违约，导致合同无法履行；（3）不可抗力因素导致合同无法履行。1.6合同解释权本合同的解释权归双方共同所有。第二章：装修改造内容2.1装修改造项目本合同涉及的装修改造项目包括但不限于：墙面翻新、地面铺设、天花板改造、家具采购及安装、电路改造、照明系统改造等。2.2装修改造标准装修改造应符合国家相关法律法规及行业标准。2.3装修改造材料乙方应按照甲方要求及合同约定选用装修材料，材料品牌、型号、质量等应符合合同约定。2.4装修改造工艺乙方应按照甲方要求及合同约定采用装修工艺，确保装修质量。2.5装修改造时间乙方承诺在：（承诺完成时间）前完成装修改造工程。第三章：工程费用3.1工程预算工程预算金额为：（预算金额），乙方向甲方提供详细的预算明细。3.2工程决算工程决算金额不超过预算金额的：（百分比），超出部分由乙方承担。3.3工程款项支付甲方按照工程进度支付工程款项，具体支付方式如下：（1）合同签订后支付：（比例）；（2）工程进度达到：（百分比）时支付：（比例）；（3）工程验收合格后支付：（比例）。3.4工程尾款支付工程尾款在甲方验收合格后支付，支付金额为：（尾款金额）。3.5工程费用结算工程费用结算按照实际发生金额进行，甲乙双方应按时提供相关资料，以便进行结算。第四章：施工单位责任4.1施工单位资质乙方应具备国家相关部门核发的合法施工资质，并在有效期内。4.2施工单位人员配备乙方应按照工程需要配备足够数量的具有相应资质的技术人员和施工人员。4.3施工单位施工进度乙方应按照合同约定的时间节点完成施工，确保工程进度。4.4施工单位质量保证乙方应对装修改造工程的质量和安全负责，并承担相应责任。4.5施工单位安全责任乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的人员和财产安全。4.6施工单位售后服务乙方应提供装修后的售后服务，确保甲方在使用过程中遇到的问题得到及时解决。第五章：甲方权益5.1甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量和进度符合合同要求。5.2甲方变更权甲方有权根据实际情况对装修改造内容进行变更，乙方应予以配合。5.3甲方验收权甲方有权对乙方完成的工程进行验收，验收不合格的，乙方应进行整改。5.4甲方索赔权甲方在合同约定的事由发生时，有权向乙方提出索赔。5.5甲方保密义务甲方应对乙方提供的技术资料和商业秘密予以保密。第六章：乙方权益6.1乙方权益保障乙方有权按照合同约定获得工程款项，并要求甲方提供施工场地和其他必要条件。6.2乙方合同解除权乙方在合同履行过程中，如遇不可抗力因素，有权解除合同。6.3乙方索赔权乙方在合同约定的事由发生时，有权向甲方提出索赔。6.4乙方知识产权保护乙方应对装修过程中涉及的设计和工艺等知识产权予以保护。6.5乙方保密义务乙方应对甲方提供的技术资料和商业秘密予以保密。第七章：违约责任7.1甲方违约责任甲方违反合同约定，导致乙方无法履行或造成乙方损失的，甲方应承担违约责任。7.2乙方违约责任乙方违反合同约定，导致甲方无法履行或造成甲方损失的，乙方应承担违约责任。7.3不可抗力因素因不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行，双方第八章：争议解决8.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2争议管辖法院双方同意将争议提交（具体人民法院）管辖。8.3仲裁机构如双方同意仲裁解决争议，应提交（具体仲裁机构）进行仲裁。第九章：合同变更和解除9.1合同变更条件合同变更条件如下：（1）双方协商一致；（2）因法律法规变化导致合同内容需要变更；（3）因客观情况发生变化，导致合同无法履行。9.2合同解除条件合同解除条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方严重违约，导致合同无法履行；（3）不可抗力因素导致合同无法履行。9.3合同变更和解除的程序合同变更或解除应通过书面形式进行，并由双方签字盖章确认。第十章：附则10.1合同附件本合同附件包括：装修设计方案、施工图纸、材料清单、工艺说明等。10.2合同签订地点本合同签订地点为：（签订地点）。10.3合同签订日期本合同签订日期为：（签订日期）。第十一章：甲方（棋牌室）义务11.1甲方提供施工场地甲方应提供具备施工条件的场地，并确保场地安全。11.2甲方协助乙方施工甲方应协助乙方完成施工所需的各项手续，并提供必要的便利条件。11.3甲方按时支付工程款项甲方应按照合同约定的时间节点支付工程款项。第十二章：乙方（施工单位）义务12.1乙方按时完成施工乙方应按照合同约定的时间节点完成施工。12.2乙方保证工程质量乙方应对施工质量进行把控，确保工程符合合同约定的标准。12.3乙方遵守施工安全规范乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的人员和财产安全。第十三章：合同附件13.1装修设计方案附件一：装修设计方案（具体设计内容）13.2施工图纸附件二：施工图纸（具体图纸内容）13.3材料清单附件三：材料清单（具体材料内容）13.4工艺说明附件四：工艺说明（具体工艺内容）第十四章：其他约定14.1双方的其他补充协议（具体补充协议内容）14.2对本合同的解释和执行（具体解释和执行内容）14.3合同的修订和补充（具体修订和补充内容）合同编号：_________甲方（棋牌室）签字：_________乙方（施工单位）签字：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更权补充甲方在合同履行过程中，有权对装修改造内容进行变更，但应提前（提前通知时间）通知乙方。乙方应根据甲方变更请求，及时调整施工方案，并告知甲方变更对工程进度和费用的影响。甲方应承担因变更导致的额外费用。1.2甲方监督权补充甲方有权对乙方的施工过程进行不定期监督，以确保施工质量和进度符合合同要求。甲方有权要求乙方提供施工进度报告和质量检查报告。1.3甲方索赔权补充甲方在合同约定的事由发生时，有权向乙方提出索赔。索赔事项包括但不限于乙方施工质量不达标、工期延误等。甲方应在发现索赔事项后（提出索赔的时间限制）内提出索赔，并提供相关证据。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方保密义务补充乙方应对甲方提供的所有技术和商业秘密予以严格保密，未经甲方许可，不得向任何第三方披露。保密义务在本合同终止后仍继续有效。2.2乙方质量保证补充乙方应对施工质量进行严格把控，确保工程符合合同约定的标准。乙方应在工程验收过程中，提供完整的技术和施工资料，以证明工程质量。2.3乙方售后服务补充乙方应提供装修后的售后服务，确保甲方在使用过程中遇到的问题得到及时解决。售后服务包括但不限于施工质量问题、设备故障等。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介角色第三方中介作为合同的协调者和监督者，负责监督乙方的施工进度和质量，并协助甲方和乙方解决合同履行过程中的争议。3.2第三方中介的职责第三方中介应公正、中立地履行协调和监督职责，确保合同的顺利履行。第三方中介有权要求乙方提供施工进度报告和质量检查报告。3.3第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定，并应在合同中明确。报酬支付方式应在合同中约定。3.4第三方中介的解约条件第三方中介在履行合同过程中，如有严重违约行为，甲方和乙方均有权解除合同。解除合同的条件和程序应在合同中约定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修设计方案2.施工图纸3.材料清单4.工艺说明5.工程进度报告6.质量检查报告7.技术和商业秘密资料8.售后服务协议9.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的时间节点完成施工，属于工期延误的违约行为。2.乙方施工质量不符合合同约定，属于质量违约行为。3.乙方未按照合同约定的工艺和技术标准施工，属于工艺违约行为。4.乙方未按照合同约定的材料品牌、型号、质量等进行采购，属于材料违约行为。5.乙方未按照合同约定的时间节点支付工程款项，属于支付违约行为。6.甲方未按照合同约定的时间节点支付工程款项，属于支付违约行为。7.双方未按照合同约定的变更和解除程序进行变更或解除合同，属于程序违约行为。三、法律名词及解释：1.合同主体：指合同双方，即甲方（棋牌室）和乙方（施工单位）。2.合同标的：指本合同涉及的棋牌室装修改造工程。3.合同签订时间：指合同双方签字盖章的时间。4.合同生效时间：指合同双方签字盖章之日起生效的时间。5.合同终止条件：指合同双方约定的事由发生，导致合同提前终止的条件。7.工期延误：指乙方未按照合同约定的时间节点完成施工的行为。8.质量违约：指乙方施工质量不符合合同约定的行为。9.支付违约：指合同双方未按照合同约定的时间节点支付工程款项的行为。10.不可抗力因素：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度不符合约定：乙方应加大人员投入，优化施工计划，确保按期完成工程。2.工程质量问题：乙方应立即整改，重新施工，直至符合合同要求。3.工程款