休闲娱乐场所门面改造合同

休闲娱乐场所门面改造合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间1.4合同生效条件第二章改造项目及要求2.1改造项目概述2.2改造范围和内容2.3改造标准和质量要求2.4改造时间和进度安排第三章改造费用及支付方式3.1改造费用预算3.2支付方式及支付时间3.3费用调整及审批流程3.4改造完成后费用结算第四章施工单位义务及责任4.1施工单位的义务4.2施工单位的责任4.3施工单位的管理和协调4.4施工单位的违约责任第五章甲方权益保障5.1甲方权益保障措施5.2甲方对施工单位的监督权5.3甲方对改造项目的验收权5.4甲方对改造成果的保护权第六章乙方权益保障6.1乙方的权益保障措施6.2乙方的知情权6.3乙方对改造项目的建议权6.4乙方对改造成果的使用权第七章合同的变更和解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件7.3合同变更和解除的程序7.4合同变更和解除的法律后果第八章违约责任8.1违约行为的认定8.2违约责任的形式8.3违约责任的免除8.4违约责任的追究程序第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁程序9.3诉讼管辖法院9.4法律适用第十章合同的履行和监督10.1合同履行的期限10.2合同履行的地点和方式10.3合同履行的监督机构10.4合同履行的检查和考核第十一章保密条款11.1保密信息的范围11.2保密信息的保护措施11.3保密信息的例外情况11.4违反保密条款的责任第十二章合同的转让和继承12.1合同转让的条件12.2合同转让的程序12.3合同继承的条件12.4合同继承的程序第十三章附则13.1合同的附件13.2合同的修订13.3合同的解释13.4合同的终止第十四章其他条款14.1双方约定的其他事项14.2合同的签字盖章14.3合同的复印和保存14.4合同的送达和通知合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.1.1甲方：_________（甲方全称）1.1.2乙方：_________（乙方全称）1.2合同标的1.2.1标的物：休闲娱乐场所门面改造工程1.2.2标的数量：_________1.3合同签订地点和时间1.3.1签订地点：_________1.3.2签订时间：_________1.4合同生效条件1.4.1双方签字盖章1.4.2合同经甲方审批通过1.4.3乙方向甲方支付预付款第二章改造项目及要求2.1改造项目概述2.1.1改造目的：提升休闲娱乐场所的形象和吸引力2.1.2改造内容：门面装修、灯光照明、招牌更新等2.2改造范围和内容2.2.1改造范围：休闲娱乐场所门面及其附属设施2.2.2改造内容：详见附件一《改造项目明细表》2.3改造标准和质量要求2.3.1改造标准：符合国家相关法律法规及行业标准2.3.2质量要求：确保改造后的门面具有耐用、美观、安全等特点2.4改造时间和进度安排2.4.1改造期限：自合同签订之日起至_________止2.4.2改造进度：按照附件二《改造进度计划表》执行第三章改造费用及支付方式3.1改造费用预算3.1.1预算金额：人民币_________元整（大写：_________________________元整）3.1.2预算依据：附件三《改造费用预算明细表》3.2支付方式及支付时间3.2.1支付方式：银行转账、现金等方式3.2.2支付时间：按照附件四《支付时间表》执行3.3费用调整及审批流程3.3.1费用调整：如遇不可抗力等特殊情况，双方可协商调整费用3.3.2审批流程：费用调整方案需经甲方审批通过3.4改造完成后费用结算3.4.1结算金额：实际发生费用扣除预付款后的余额3.4.2结算时间：改造完成后________个工作日内第四章施工单位义务及责任4.1施工单位的义务4.1.1按照合同约定完成改造工程4.1.2确保施工安全，遵守施工现场管理规定4.1.3接受甲方和乙方监督，及时解决甲方和乙方提出的问题4.2施工单位的责任4.2.1因施工原因导致的人员伤亡和财产损失，由施工单位承担责任4.2.2施工单位应承担的税收、费用等，由施工单位自行承担4.3施工单位的管理和协调4.3.1施工单位应负责施工现场的日常管理和工作协调4.3.2施工单位应确保施工进度和质量，按时交付工程4.4施工单位的违约责任4.4.1施工单位未按约定完成工程，应支付违约金4.4.2施工单位违反合同其他条款，应承担相应的违约责任第五章甲方权益保障5.1甲方权益保障措施5.1.1甲方对施工过程进行监督，确保工程质量和安全5.1.2甲方有权要求施工单位按照合同约定完成工程5.2甲方对施工单位的监督权5.2.1甲方有权对施工现场进行不定期检查5.2.2甲方有权要求施工单位提供工程进度和质量报告5.3甲方对改造项目的验收权5.3.1改造完成后，甲方有权进行验收5.3.2甲方有权要求施工单位进行整改直至达到合同约定的质量标准5.4甲方对改造成果的保护权5.4.1甲方有权要求施工单位对改造后的门面进行保修5.4.2甲方有权要求施工单位对改造后的门面进行维护和保养第六章乙方权益保障6.1乙方的权益保障措施6.1.1乙方有权要求施工单位按照合同约定完成工程6.1.2乙方有权对施工过程进行监督，确保工程质量和安全6.2乙方的知情权第八章违约责任8.1违约行为的认定8.1.1一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的，视为违约8.1.2双方均违约的，各自承担相应的违约责任8.2违约责任的形式8.2.1违约方应支付违约金，违约金为本合同总价款的_______%8.2.2违约方应赔偿对方因违约所造成的直接经济损失8.3违约责任的免除8.3.1因不可抗力导致违约的，双方互不承担违约责任8.3.2双方同意其他可以免除违约责任的情形8.4违约责任的追究程序8.4.1违约方应在违约行为发生后_______日内向守约方提出书面解释8.4.2守约方应在收到违约方书面解释后_______日内提出书面意见8.4.3双方未能解决的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同争议9.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼9.2仲裁程序9.2.1双方同意仲裁委员会为_________仲裁委员会9.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力9.3诉讼管辖法院9.3.1双方同意诉讼管辖法院为合同签订地人民法院9.3.2法院判决对双方均具有法律约束力9.4法律适用9.4.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律第十章合同的履行和监督10.1合同履行的期限10.1.1改造工程应按照约定的期限完成10.1.2双方同意延期履行的，应签订书面延期协议10.2合同履行的地点和方式10.2.1改造工程在甲方指定的地点进行10.2.2施工单位应按照约定的方式完成工程10.3合同履行的监督机构10.3.1甲方有权对施工现场进行监督10.3.2乙方有权对施工现场进行监督10.4合同履行的检查和考核10.4.1甲方应按照约定对施工单位进行工程进度和质量的检查10.4.2乙方应按照约定对施工单位进行工程进度和质量的检查第十一章保密条款11.1保密信息的范围11.1.1合同履行过程中双方交换的商务信息、技术信息等11.1.2双方同意保密的信息范围还包括合同内容和双方的身份信息11.2保密信息的保护措施11.2.1双方不得向任何第三方泄露保密信息11.2.2双方应采取必要措施保护保密信息的安全11.3保密信息的例外情况11.3.1法律要求披露的保密信息11.3.2双方同意的其他例外情况11.4违反保密条款的责任11.4.1泄露保密信息的，泄露方应承担违约责任11.4.2双方同意其他违约责任的形式第十二章合同的转让和继承12.1合同转让的条件12.1.1转让须经另一方书面同意12.1.2转让不得改变合同的主要内容12.2合同转让的程序12.2.1转让方应向另一方提供转让书面通知12.2.2另一方应在收到通知后_______日内未提出异议，转让即生效12.3合同继承的条件12.3.1一方发生继承事件，另一方知情的，合同由继承人继承12.3.2继承人继续履行合同，本合同对继承人具有约束力第十三章附则13.1合同的附件13.1.1附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力13.1.2附件包括改造项目明细表、改造费用预算明细表、支付时间表等13.2合同的修订13.2.1合同的修订须经双方书面同意13.2.2修订后的合同副本应由双方签字盖章多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对施工过程的额外监督权甲方有权指派专业人员常驻施工现场，对施工过程进行实时监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。甲方监督人员有权对施工方案、材料使用、施工质量等方面提出意见和建议，施工单位应给予充分重视并及时整改。1.2甲方对改造项目的优先使用权改造完成后，甲方享有_______个月的优先使用权，在此期间，乙方应确保甲方的使用权不受任何影响。甲方在使用期间有权对改造效果进行评价，并提出改进意见。1.3甲方对改造成果的知识产权保护甲方对改造后的门面享有知识产权保护，包括但不限于专利权、著作权、商标权等。乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得使用甲方的知识产权进行任何形式的宣传、推广或商业用途。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方对施工质量的承诺乙方承诺按照合同约定的标准和质量要求完成改造工程，如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的修复费用，并支付违约金。2.2乙方对施工进度的承诺乙方承诺按照合同约定的时间和进度完成改造工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付违约金，并承担因延期产生的相关费用。2.3乙方对改造成果的保修责任乙方对改造后的门面提供_______个月的保修期，保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。保修期结束后，乙方仍应承担因材料质量或施工质量导致的长期故障的责任。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介的选定双方同意选定_________作为合同的第三方中介，负责对合同的履行进行监督和协调。第三方中介应具备相应的资质和经验，双方应共同确定中介的费用和支付方式。3.2第三方中介的监督权力第三方中介有权对施工现场进行定期检查，对施工质量和进度进行评估，并向双方提供报告。中介发现问题时，有权要求施工单位进行整改，并要求甲方和乙方提供必要的协助。3.3第三方中介的调解权在合同履行过程中，如双方发生争议，第三方中介有权进行调解。调解不成的，双方同意按照合同约定的争议解决方式继续处理。3.4第三方中介的保密义务第三方中介应对双方提供的合同信息和施工现场情况予以保密，不得向任何第三方泄露。中介违反保密义务的，应承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：《改造项目明细表》2.附件二：《改造费用预算明细表》3.附件三：《支付时间表》4.附件四：《施工方案》5.附件五：《施工进度计划表》6.附件六：《材料合格证》7.附件七：《施工人员资格证书》8.附件八：《工程质量验收标准》9.附件九：《保修条款》10.附件十：《保密协议》11.附件十一：《知识产权保护声明》12.附件十二：《第三方中介服务协议》二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款或进度款，视为违约。2.甲方未按约定提供施工场地、材料或其他必要条件，导致施工延期或中断，视为违约。3.乙方未按约定时间完成改造工程，视为违约。4.乙方未达到约定的工程质量标准，视为违约。5.乙方未按约定保护甲方知识产权，视为违约。6.第三方中介未按约定进行监督、协调或调解，视为违约。7.任何一方未履行合同义务或履行义务不符合约定，对方有权要求违约方承担违约责任。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿，用于补偿因违约造成的损失。3.知识产权：指专利权、著作权、商标权等法律赋予的权利，用于保护创新成果和创意表达。4.保修：指供应商或承包商在一定期限内对售出或完成的商品或工程提供的免费维修或更换服务。5.第三方中介：指独立于合同双方之外，协助双方履行合同义务的机构或个人。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：双方应立即协商，确定延误原因和责任方，并制定相应的补救措施。2.工程质量问题：立即停工，由乙方负责修复，并承担修复费用。如修复后仍不符合要求，甲方有权要求乙方重新施工。3.材料不合格：乙方应立即更换不合格材料，并承担更换费用。如更换后仍不合格，甲方有权要求乙方