供电局服务大厅装修合同

供电局服务大厅装修合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间第二章装修范围和工程内容2.1装修范围2.2工程内容第三章工程质量和标准3.1工程质量标准3.2施工规范3.3验收标准第四章工程进度和工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误的处理第五章合同价格和支付方式5.1合同价格5.2支付方式5.3进度付款5.4竣工付款第六章施工单位和供电局的责任6.1施工单位的责任6.2供电局的责任第七章合同的变更和解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件第八章违约责任8.1施工单位的违约责任8.2供电局的违约责任第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点和法院第十章合同的生效、终止和解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款的后果第十二章合同的转让12.1合同转让的条件12.2转让通知第十三章其他条款13.1不可抗力13.2法律法规变化13.3合同的补充和修改第十四章附则14.1合同的份数14.2合同的生效日期14.3合同的language合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.2.1装修服务内容：1.2.2装修服务地点：1.3合同签订地点和时间1.3.1合同签订地点：1.3.2合同签订时间：第二章装修范围和工程内容2.1装修范围2.1.1装修范围描述：2.1.2装修范围限制：2.2工程内容2.2.1工程内容描述：2.2.2工程内容不包括的项目：第三章工程质量和标准3.1工程质量标准3.1.1工程质量标准描述：3.1.2工程质量标准验收方式：3.2施工规范3.2.1施工规范要求：3.2.2施工规范违反的后果：3.3验收标准3.3.1验收标准流程：3.3.2验收标准不合格的处理方式：第四章工程进度和工期4.1工程进度计划4.1.1工程进度计划时间表：4.1.2工程进度计划调整方式：4.2工期要求4.2.1工期要求天数：4.2.2工期延误的后果：4.3工期延误的处理4.3.1工期延误的责任归属：4.3.2工期延误的赔偿方式：第五章合同价格和支付方式5.1合同价格5.1.1合同价格总额：5.1.2合同价格的调整方式：5.2支付方式5.2.1支付方式描述：5.2.2支付方式的变更条件：5.3进度付款5.3.1进度付款的比例：5.3.2进度付款的时限要求：5.4竣工付款5.4.1竣工付款的条件：5.4.2竣工付款的时限要求：第六章施工单位和供电局的责任6.1施工单位的责任6.1.1施工单位的质量责任：6.1.2施工单位的安全责任：6.2供电局的责任6.2.1供电局的服务责任：6.2.2供电局的配合责任：第七章合同的变更和解除7.1合同变更的条件7.1.1合同变更的条件描述：7.1.2合同变更的程序：7.2合同解除的条件7.2.1合同解除的条件描述：7.2.2合同解除的程序：第八章违约责任8.1施工单位的违约责任8.1.1施工单位违约的情形：8.1.2施工单位违约的后果：8.2供电局的违约责任8.2.1供电局违约的情形：8.2.2供电局违约的后果：第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议解决方式选择：9.1.2争议解决的地点和法院：第十章合同的生效、终止和解除10.1合同生效条件10.1.1合同生效的条件：10.1.2合同生效的证明文件：10.2合同终止条件10.2.1合同终止的条件：10.2.2合同终止的程序：10.3合同解除条件10.3.1合同解除的条件：10.3.2合同解除的程序：第十一章保密条款11.1保密内容11.1.1保密信息范围：11.1.2保密信息的例外情况：11.2保密期限11.2.1保密期限长度：11.2.2保密期限的延长条件：11.3违约保密条款的后果11.3.1违约保密条款的后果描述：第十二章合同的转让12.1合同转让的条件12.1.1合同转让的条件：12.1.2合同转让的通知程序：第十三章其他条款13.1不可抗力13.1.1不可抗力的定义：13.1.2不可抗力的后果处理：13.2法律法规变化13.2.1法律法规变化的处理：13.3合同的补充和修改13.3.1合同补充和修改的方式：第十四章附则14.1合同的份数14.1.1合同正本份数：14.1.2合同副本份数：14.2合同的生效日期14.2.1合同生效日期：14.3合同的language14.3.1合同的语言版本：甲方签字：_______________________日期：_______________________乙方签字：_______________________日期：_______________________[合同结束]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定部分材料供应商，乙方必须按照甲方的要求采购材料。若乙方不履行，甲方有权解除合同。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量符合甲方的要求。若乙方不配合，甲方有权要求乙方改正。3.甲方变更权甲方有权在合同履行过程中对工程内容、装修范围等进行变更。若因此导致合同价格和工期的调整，甲方和乙方应协商解决。4.甲方验收权甲方有权对工程进行验收。若验收不合格，甲方有权要求乙方整改，直至达到甲方满意的效果。5.甲方支付条款的调整权甲方有权根据工程进度和质量，调整支付条款，包括但不限于进度付款的比例和时间、竣工付款的条件等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方施工质量保障乙方应保证施工质量，确保工程达到甲方的要求。若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担一切责任。2.乙方进度保障乙方应按照约定的工期完成工程。若乙方延误工期，应向甲方支付违约金，具体金额双方协商确定。3.乙方材料采购乙方应按照甲方的要求采购材料。若乙方不履行，甲方有权解除合同。4.乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方信息予以保密，不得向第三方泄露。若乙方违反保密义务，应承担违约责任。5.乙方维修责任工程竣工后，乙方应对工程进行一定期限的免费维修。若维修期内出现质量问题，乙方应负责修复。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，确保甲乙双方的权益。2.第三方中介费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。具体费用双方协商确定。3.第三方中介的决策权第三方中介的决策具有约束力，甲乙双方应按照第三方中介的调解结果履行合同。4.第三方中介的保密义务第三方中介应对在调解过程中获得的甲方和乙方信息予以保密，不得向第三方泄露。5.第三方中介的解除权若第三方中介未能调解成功，甲方和乙方均有权解除合同。附件及其他补充说明一、附件列表：1.供电局服务大厅装修设计方案2.供电局服务大厅装修施工图纸3.供电局服务大厅装修材料清单4.供电局服务大厅装修施工进度计划5.供电局服务大厅装修质量验收标准6.供电局服务大厅装修合同补充协议7.供电局服务大厅装修合同变更协议8.供电局服务大厅装修工程保修条款9.供电局服务大厅装修工程保险条款10.供电局服务大厅装修工程安全措施方案二、违约行为及认定：1.甲方迟延支付装修款项，视为违约。2.乙方未能按照约定的工期完成装修工程，视为违约。3.乙方使用不符合合同约定的材料或工艺，视为违约。4.乙方未按照设计方案和施工图纸施工，视为违约。5.乙方未按照约定的质量标准完成工程，视为违约。6.甲方未按照约定时间支付款项或提供施工条件，视为违约。7.甲方未按照约定时间提供设计方案、施工图纸等，视为违约。三、法律名词及解释：1.供电局服务大厅装修合同：双方约定供电局服务大厅装修工程的内容、质量、工期、价格等方面的权利和义务的文件。2.甲方：指供电局或其授权的代表。3.乙方：指承接供电局服务大厅装修工程的施工单位。4.工期：指合同约定的装修工程开始和完成的日期。5.质量：指装修工程符合设计方案、施工图纸和国家标准的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工过程中的设计变更，应及时与甲方沟通，并签订变更协议。2.遇到工期延误，应及时通知甲方，并协商解决。3.遇到材料供应问题，应及时寻找替代供应商，并通知甲方。4.遇到质量问题，应立即整改，并重新验收。5.遇到支付款项问题，应及时与甲方沟通，并解决款项支付。五、