2024年有关epc总承包合同协议范本专业版

_______2024年有关epc总承包合同协议范本专业版合同编号：__________鉴于发包人和总承包人同意按照本合同约定的条款和条件，由总承包人承担工程的设计、采购、施工等工作，现将双方的权利、义务等事项明确如下：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同范围2.1本合同范围包括：工程的设计、采购、施工、调试、验收、培训、技术服务等。2.2具体工作内容及范围详见附件一。三、合同价格3.1本合同总价为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2合同价格包括：设计费、设备费、材料费、施工费、调试费、验收费、培训费、技术服务费等。四、合同期限4.1本合同自双方签订之日起生效，至工程验收合格、技术服务期满后终止。4.2工程设计、采购、施工等具体完成时间详见附件二。五、双方权利与义务5.1发包人权利与义务（1）按照本合同约定支付合同价款。（2）负责提供工程所需的场地、水源、电源、通信等条件。（3）负责办理与本工程有关的政府审批手续。（4）对工程进行监督检查，并有权要求总承包人采取措施确保工程质量。5.2总承包人权利与义务（1）按照本合同约定完成工程的设计、采购、施工等工作。（2）确保工程质量和安全，并按期交付工程。（3）负责设备的调试、验收、培训等工作。（4）提供必要的技术资料和售后服务。六、合同变更与解除6.1双方同意，合同的变更或解除必须采用书面形式，经双方确认后生效。6.2在合同履行过程中，如发生不可抗力导致合同无法履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供相关证明，根据情况部分或全部免除其责任。七、违约责任7.1双方应严格履行本合同，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同总价的__________%。7.2由于不可抗力导致的违约，双方互不承担违约责任。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式两份，双方各执一份。甲方（发包人）：__________乙方（总承包人）：__________签订日期：__________附件一：具体工作内容及范围附件二：工程设计、采购、施工等完成时间表注意事项：1.权利与义务的明确：合同中应详细列举并明确双方的权利和义务，避免因模糊不清导致的争议。2.合同价格的确定性：合同价格应在合同中明确规定，避免后续因价格问题产生纠纷。3.合同期限的合理性：合同期限应设定合理，确保工程项目能够按期完成。4.变更与解除程序的规范：合同变更或解除必须采用书面形式，并且需要双方确认。5.违约责任的界定：应明确违约的情形及其对应的违约责任和违约金。6.争议解决方式的选择：合同中应明确争议解决的方式和地点。解决办法：1.详细列举：在合同中使用明确、具体条款来列举双方的权利和义务。2.价格调整机制：设定合理的价格调整机制，以应对市场变化或特殊情况。3.时间节点记录：设定明确的时间节点，并记录在合同附件中，以便跟踪和监督。4.正式书面协议：任何变更或解除都需双方签订书面协议，以确保有据可查。5.明确违约责任：详细规定违约责任和违约金的计算方式，减少纠纷发生的可能性。6.争议解决条款：在合同中预先约定争议解决的方式和管辖法院。法律名词解释：发包人：指委托总承包人进行工程建设的单位或个人，通常是项目的所有者或投资者。总承包人：指承担工程项目的设计、采购、施工等全部或大部分责任的单位。不可抗力：指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。违约金：指合同当事人违反合同约定时，根据法律规定或合同约定应支付给对方的一定数额的金钱。变更与解除：指在合同履行过程中，对原合同的内容进行修改或提前终止合同的行为。管辖权：指法院对特定案件进行审判的权力，合同中约定的管辖法院将负责解决合同争议。1.如果工程在偏远地区补充条款：考虑到工程地点的特殊性，乙方（总承包人）需负责保障施工期间的交通运输畅通，以及必要的生活物资供应。2.如果工程涉及到环保要求极高的区域补充条款：乙方需严格遵守环保法规，采取一切必要措施保护环境，包括但不限于施工期间的噪声控制、粉尘处理和废弃物回收。3.如果工程需要在极端天气条件下施工补充条款：针对极端天气条件，乙方应制定相应的施工安全计划和应急预案，确保工程安全和质量。应用场合及附件：1.附件场景一：场合：工程在偏远地区附件：交通和生活物资供应计划补充条款：“嘿，这个工程在山区，进出可能不太方便。乙方得负责把路给搞通了，还有大伙儿的生活必需品也得跟上。”2.附件场景二：场合：环保要求极高附件：环保措施执行计划补充条款：“这个工程旁边是个保护区，咱们得特别小心。乙方得把怎么保护环境的具体计划列出来，确保施工不破坏生态。”1.附件列表：附件一：具体工作内容及范围附件二：交通和生活物资供应计划附件三：环保措施执行计划附件四：极端天气施工安全计划3.附件场景三：场合：极端天气条件施工附件：极端天气施工安全计划补充条款：“冬天这边特别冷，夏天又特别热，乙方得想好怎么在这样儿的天气里安全施工，把计划写清楚