版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
网吧装修及材料采购协议合同目录第一章总则1.1定义与术语解释1.2合同双方的权益与义务1.3适用法律与争议解决第二章网吧装修2.1装修范围与内容2.2装修设计方案与审批2.3装修施工单位的选择与资质要求2.4装修施工进度与验收2.5装修费用与支付方式第三章材料采购3.1采购材料种类与要求3.2供应商的选择与评估3.3采购合同的签订与执行3.4材料质量检验与验收3.5材料采购费用与支付方式第四章质量与安全4.1装修质量标准与要求4.2质量监督与检验4.3安全措施与应急预案4.4对施工单位的监管与考核第五章合同的履行与变更5.1双方的权利与义务5.2合同的履行期限与方式5.3合同的变更与解除条件5.4合同的转让与继承第六章费用与支付6.1合同总价与支付方式6.2进度款的支付条件与时间6.3尾款的支付条件与时间6.4费用结算与发票开具第七章违约责任7.1双方违约的情形与责任7.2迟延履行与违约金的计算7.3因第三方原因违约的责任承担第八章争议解决8.1双方协商解决的方式与期限8.2提交仲裁机构仲裁的方式与程序8.3向人民法院提起诉讼的方式与程序第九章合同的生效、终止与解除9.1合同的生效条件与时间9.2合同的终止条件与方式9.3合同解除的条件与程序第十章保密条款10.1双方信息的保密范围与期限10.2违反保密条款的责任与赔偿10.3保密信息的例外情况第十一章知识产权保护11.1双方对知识产权的尊重与保护11.2侵权行为的认定与责任11.3知识产权争议的解决方式第十二章附则12.1合同的附件与补充协议12.2合同的修改与替换12.3合同的完整性与法律效力第十三章其他条款13.1双方约定的其他事项与义务13.2对第三方的权益保护与责任分配13.3双方签字盖章的效力与份数第十四章签字盖章14.1双方代表的授权与资格14.2合同的签字盖章程序与时间14.3合同副本与正本的关系与使用合同编号_________第一章总则1.1定义与术语解释1条款本合同是指甲方(网吧业主)与乙方(装修施工单位)就甲方网吧的装修工程及材料采购所达成的协议。1.2合同双方的权益与义务2条款甲方应按照合同约定提供场地、资金等,并有权对乙方的施工进度和质量进行监督。3条款乙方应按照合同约定进行装修施工,并保证施工质量和进度。第二章网吧装修4条款装修范围与内容4.1乙方负责网吧的整体装修,包括墙面、地面、天花板的装修以及家具的采购和安装。5条款装修设计方案与审批5.1乙方应提供完整的装修设计方案,甲方有权对设计方案进行审批。6条款装修施工单位的选择与资质要求6.1乙方应为合法注册的装修施工单位,并提供相关资质证明。7条款装修施工进度与验收7.1乙方应按照约定的施工进度进行施工,并在工程完成后进行验收。8条款装修费用与支付方式8.1乙方的装修费用为人民币【金额】,甲方应按照约定的支付方式进行支付。第三章材料采购9条款采购材料种类与要求9.1乙方应按照甲方的要求采购装修材料,并提供相关材料的质量证明。10条款供应商的选择与评估10.1乙方应选择有良好信誉的供应商,并提供供应商的相关信息。11条款采购合同的签订与执行11.1乙方应与供应商签订采购合同,并按照合同约定进行材料采购。12条款材料质量检验与验收12.1乙方应对采购的材料进行质量检验,并在材料到达现场后进行验收。13条款材料采购费用与支付方式13.1乙方的材料采购费用为人民币【金额】,甲方应按照约定的支付方式进行支付。第四章质量与安全14条款装修质量标准与要求14.1乙方应按照约定的质量标准进行装修,确保装修质量符合相关法规和标准。15条款质量监督与检验15.1甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检验,乙方应配合并提供必要的信息。16条款安全措施与应急预案16.1乙方应制定并执行施工安全措施和应急预案,确保施工过程中的安全。17条款对施工单位的监管与考核17.1甲方有权对乙方的施工单位进行监管和考核,以确保施工质量和进度。第五章合同的履行与变更18条款双方的权利与义务18.1甲方应按照合同约定履行合同义务,乙方应按照合同约定完成装修工程。19条款合同的履行期限与方式19.1乙方的装修工程应在约定的期限内完成,具体履行方式按照合同约定执行。20条款合同的变更与解除条件20.1任何一方提出变更或解除合同的条件,应经双方协商一致。21条款合同的转让与继承21.1未经对方同意,任何一方不得将合同转让或继承给第三方。第六章费用与支付22条款合同总价与支付方式22.1乙方的装修工程总价为人民币【金额】,甲方应按照约定的支付方式进行支付。23条款进度款的支付条件与时间23.1甲方应在乙方完成约定的工程进度后支付进度款。24条款尾款的支付条件与时间24.1乙方完成整个装修工程并通过验收后,甲方应支付尾款。25条款费用结算与发票开具25.1乙方应按照约定的时间和方式向甲方提供费用结算报告,并开具正规发票。第八章争议解决26条款双方协商解决的方式与期限26.1双方应在合同履行过程中发生的争议,通过友好协商解决,协商期限为收到争议通知之日起15日内。27条款提交仲裁机构仲裁的方式与程序27.1如协商不成,任何一方均可向合同签订地仲裁机构申请仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。28条款向人民法院提起诉讼的方式与程序28.1如仲裁不成,或仲裁裁决未被双方接受,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章合同的生效、终止与解除29条款合同的生效条件与时间29.1本合同自双方签字盖章之日起生效,并对双方产生法律约束力。30条款合同的终止条件与方式30.1合同终止的条件与方式按照合同约定或者法律法规的规定执行。31条款合同解除的条件与程序31.1合同解除的条件与程序按照合同约定或者法律法规的规定执行。第十章保密条款32条款双方信息的保密范围与期限32.1双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密,保密期限为合同终止之日起5年。33条款违反保密条款的责任与赔偿33.1如一方违反保密条款,应向对方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。34条款保密信息的例外情况34.1法律要求披露的信息、为履行合同必要披露的信息以及通过合法途径获得的信息不受保密条款的限制。第十一章知识产权保护35条款双方对知识产权的尊重与保护35.1双方应尊重对方的知识产权,不得侵犯对方的专利、商标、著作权等权利。36条款侵权行为的认定与责任36.1如一方发现对方的侵权行为,有权要求对方停止侵权行为,并有权要求赔偿损失。37条款知识产权争议的解决方式37.1知识产权争议的解决方式按照合同约定的争议解决条款执行。第十二章附则38条款合同的附件与补充协议38.1本合同附件包括合同附件一:装修设计方案、附件二:材料清单等,补充协议的效力与本合同相同。39条款合同的修改与替换39.1合同的修改与替换应经双方书面同意,并注明“修改”或“替换”字样。40条款合同的完整性与法律效力40.1本合同及其附件是双方完整的意思表示,取代了所有之前的口头或书面的协商和约定。第十三章其他条款41条款双方约定的其他事项与义务41.1双方签字盖章后,应按照本合同约定履行各自的权利和义务,确保合同的顺利履行。42条款对第三方的权益保护与责任分配42.1双方在履行合同过程中,应对第三方的权益予以保护,并按照合同约定分配责任。43条款双方签字盖章的效力与份数43.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第十四章签字盖章44条款双方代表的授权与资格44.1双方签字代表为本合同的法定代表或授权代表,具有签订和履行本合同的资格。45条款合同的签字盖章程序与时间45.1本合同由双方代表签字并加盖公章后生效,签字盖章时间为【日期】。46条款合同副本与正本的关系与使用46.1本合同副本与正本具有同等法律效力,任何一方不得以其持有合同副本的不同而拒绝履行合同义务。甲方(盖章):_________代表(签字):_________乙方(盖章):_________代表(签字):_________合同编号:_________签订日期:【日期】多方为主导时的,附件条款及说明附加条款一:甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对装修工程的监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督,包括但不限于施工质量、进度和安全等方面。甲方有权要求乙方提供施工计划和施工进度报告,并对施工质量进行不定期检查。1.2甲方对材料采购的监督权甲方有权对乙方采购的材料进行质量检验,并要求乙方提供材料质量证明文件。甲方有权对材料的使用进行监督,确保材料符合合同约定的质量标准。1.3甲方对工程变更的权力如乙方提出工程变更,需经甲方同意。甲方有权对变更方案进行审批,并对变更费用和工期进行评估。变更费用和工期延长应由乙方承担。附加条款二:乙方为主导时的特殊条款2.1乙方的施工质量保证乙方应保证施工质量符合合同约定的标准,并承担由于施工质量问题造成的损失。乙方应在施工过程中采取适当措施,确保施工安全,防止意外伤害的发生。2.2乙方的材料采购责任乙方应按照甲方的要求采购装修材料,并保证材料的质量符合合同约定的标准。乙方应对材料的来源和质量进行充分调查和核实,并提供材料质量证明文件。2.3乙方的工程进度保证乙方应按照约定的工期完成施工任务,并按照约定的进度进行施工。乙方应定期向甲方报告施工进度,并在必要时提供施工计划和进度调整方案。附加条款三:第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介的选择与资质要求甲方和乙方应共同选择具有合法资质的第三方中介机构,作为合同履行的监督和协调单位。第三方中介应具备相应的专业能力和经验,以确保合同的顺利履行。3.2第三方中介的职责与权力第三方中介负责监督和协调甲乙双方的合同履行,包括但不限于施工质量、进度和安全等方面的协调。第三方中介有权要求甲乙双方提供必要的信息和文件,并对合同履行情况进行定期报告。3.3第三方中介的费用与支付方式第三方中介的费用由甲乙双方共同承担,费用支付方式按照合同约定执行。第三方中介应提供费用报价,并按照约定的时间和方式进行费用结算。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:装修设计方案2.附件二:材料清单3.附件三:施工进度计划4.附件四:质量标准与要求5.附件五:安全措施与应急预案6.附件六:供应商信息及材料质量证明7.附件七:施工单位资质证明8.附件八:支付凭证与费用结算报告二、违约行为及认定:1.乙方未按照约定的质量标准完成装修工程,或存在质量问题。2.乙方未按照约定的工期完成施工任务。3.乙方未按照约定采购符合要求的装修材料。4.乙方未按照约定的进度进行施工。5.乙方未按照约定提供施工计划和进度报告。6.乙方未按照约定进行质量监督和检验。7.乙方未按照约定采取施工安全措施。8.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释:1.合同违约:一方未履行合同约定的义务或履行不符合约定。2.装修工程:指对网吧场所进行内部装修改造的活动。3.材料采购:指为装修工程购买所需的各种材料。4.质量监督:指对装修工程的质量进行监督检查。5.工期:指合同约定的完成装修工程的时间。6.违约金:指违约方应支付给守约方的经济损失赔偿。7.第三方中介:指在合同履行过程中,由甲乙双方共同选择的具有合法资质的中介机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.施工进度延误:协商确定合理的工期延期,并根据延误原因分担
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 锅炉招标投标合同
- 房屋买卖合同样式分享
- 变压器招标文件与合同的条款解读
- 钢管架施工要点
- 数码打印机购买合同
- 实习生与单位间的实习协议
- 电梯维修养护招标
- 专业法律培训合同
- 招标文件的组成要素详解与分析
- 茶楼茶叶品牌授权合同
- 建筑机械使用安全技术规程-JGJ33
- 2023年浙江嘉兴南湖区教育研究培训中心选聘研训员考前自测高频考点模拟试题(共500题)含答案详解
- 社会工作者考试题库及答案
- 重庆市2023-2024学年九年级上学期11月期中物理试题
- 2024年中邮保险公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 中学生安全教育主题班会课件
- 外科(整形外科方向)住院医师规范化培训基地标准细则
- 产品包装外观检查验收标准
- 集合与常用逻辑用语-大单元作业设计
- 客车转向架-系列客车转向架(车辆构造检修课件)
- 护理职业生涯人物访谈报告
评论
0/150
提交评论