市场店铺防水施工合同范本

市场店铺防水施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：×××市场管理有限公司

地址：××省××市××区××路××号

法定代表人：张××

联系方式：营业执照注册号×××××××××，机构代码证号×××××××××

2.合同简介：

甲方是一家专业从事市场投资、开发、经营管理的公司，拥有丰富的市场运营经验。为保障市场内店铺正常经营，甲方拟对市场内部分店铺进行防水施工，以确保店铺免受水患影响。在此背景下，甲方与具备专业防水施工资质和丰富施工经验的乙方达成合作意向，签订本市场店铺防水施工合同。

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：×××建筑装饰工程有限公司

地址：××省××市××区××路××号

法定代表人：李××

联系方式：营业执照注册号×××××××××，建筑业企业资质证书号×××××××××

双方基于以下前提条件达成合作：

（1）乙方具备国家认可的防水施工资质，具备相应的技术力量和施工经验；

（2）甲方负责提供施工所需的场地、材料、设备等，并确保施工现场的安全、环保等要求；

（3）双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本合同，共同履行合同义务，确保施工质量。

本合同旨在明确双方在防水施工过程中的权利与义务，规定施工价格与支付条件，确保工程按期完成，并明确违约责任、不可抗力、争议解决等事项，为双方合作提供法律保障。

自本合同签订之日起，双方应严格按照合同条款执行，共同推进工程进度，确保施工质量，为市场店铺创造一个安全、舒适的经营环境。如双方在合同履行过程中发生争议，应本着友好协商的原则解决，协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本合同。在合同有效期内，双方应严格遵守国家法律法规，确保合同顺利履行。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲方委托乙方对×××市场内指定店铺进行防水施工，以解决店铺存在的漏水问题，确保店铺正常经营和延长使用寿命。具体内容包括：

1.对甲方指定的店铺进行防水设计、施工及验收；

2.提供防水施工所需的材料、设备和技术支持；

3.确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求；

4.施工完毕后，提供一定期限的质保服务。

第二条定义

1.防水施工：指乙方根据甲方要求，对市场内店铺进行的防水处理，包括但不限于防水层铺设、防水涂料涂抹等。

2.质保期：指甲方接受乙方施工完毕并验收合格后，乙方提供的质量保证期限。

3.施工范围：指甲方指定的市场店铺防水施工的具体位置和面积。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权力和义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、技术标准完成防水施工；

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督、检查，并提出合理建议；

3.甲方应提供施工所需的场地、材料、设备等，并确保施工现场的安全、环保等要求；

4.甲方应在合同约定的期限内支付乙方施工款项；

5.甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续；

6.甲方在质保期内享有乙方提供的免费维修、更换防水材料的权利。

二、乙方的权力和义务

1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的场地、材料、设备等；

2.乙方有权在合同约定范围内收取甲方支付的施工款项；

3.乙方应按照合同约定的时间、质量、技术标准完成防水施工；

4.乙方负责提供防水施工所需的技术支持和施工队伍；

5.乙方应确保施工过程中的安全、环保要求，遵守国家相关法律法规；

6.乙方在质保期内负责维修、更换因施工质量问题导致的防水层损坏；

7.乙方应在合同履行完毕后，向甲方提供完整的施工资料和验收报告。

第四条价格与支付条件

1.乙方完成防水施工后，甲方应按照合同约定的价格支付乙方施工款项。具体价格为人民币××万元整（大写：×××万元整），该价格已包括施工费、材料费、人工费等与施工相关的所有费用。

2.支付方式：甲方以银行转账方式支付给乙方，账户信息如下：

-开户行：×××银行×××分行

-账户名称：×××建筑装饰工程有限公司

-账号：×××××××××

3.支付时间：甲方应在乙方完成施工并经甲方验收合格后，七个工作日内支付施工款项的100%。

4.若甲方未按时支付款项，乙方有权要求甲方支付迟延履行期间的利息，利息计算方法为：迟延付款金额×0.05%×迟延天数。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为××个月。

2.乙方应自合同生效之日起××个工作日内进场施工，并在合同约定的时间内完成防水施工。

3.甲方应在乙方完成施工后××个工作日内进行验收，并将验收结果通知乙方。

4.若因不可抗力等原因导致施工进度延误，双方应协商确定合理的延期时间。

第六条违约责任

一、甲方违约情形及后果

1.甲方未按约定时间支付款项的，应向乙方支付迟延履行期间的利息，并承担因迟延支付给乙方造成的损失。

2.甲方未按约定提供施工所需场地、材料、设备等，导致乙方无法按时完成施工的，乙方有权要求甲方承担因此产生的额外费用。

3.甲方无正当理由拖延验收或拒绝验收合格工程的，应支付乙方相应的违约金，违约金计算方法为：合同总价款的5%。

二、乙方违约情形及后果

1.乙方未按约定时间、质量、技术标准完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金计算方法为：合同总价款的5%。

2.乙方在施工过程中发生安全、环保事故的，应承担事故责任及因此产生的全部费用。

3.乙方在质保期内未按约定履行维修、更换义务的，应向甲方支付违约金，违约金计算方法为：合同总价款的3%。

4.双方在合同履行过程中，如发生其他违约行为，按照《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。

第七条不可抗力

1.本合同所指的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府行为、社会异常事件（如战争、罢工、暴乱等）。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方应共同协商确定是否暂停履行合同，以及暂停期限。

3.发生不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行时，受影响的一方在提供相应证明后，可免除或部分免除违约责任。

4.受不可抗力影响的一方应尽力采取措施减少损失，防止损失扩大。未采取适当措施导致损失扩大的，不得免除责任。

5.不可抗力事件结束后，双方应恢复合同履行。如受不可抗力影响的一方无法恢复履行，另一方有权解除合同。

第八条争议解决

1.双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

2.若调解不成，双方同意将争议提交×××仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。

3.双方也可以选择直接向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.在争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。

5.争议解决过程中产生的诉讼费、仲裁费、律师费等费用，按照仲裁裁决或法院判决承担。

第九条其他条款

1.通知方式：双方就本合同履行过程中的一切通知、要求、请求等，应以书面形式送达对方。书面通知可通过挂号信、特快专递、电子邮件等方式进行，发送至合同中注明的地址和联系方式。

2.合同变更：本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，并经双方签字盖章确认，方具有法律效力。

3.终止条件：在以下情况下，一方有权书面通知另一方解除合同：

a.对方严重违反合同条款，经催告后仍未改正的；

b.不可抗力事件发生，导致合同无法履行或履行已无意义的；

c.双方协商一致，决定终止合同的。

4.合同解除后，双方应按合同约定和相关法律法规处理合同解除后的善后事宜。

第十条附则

1.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同附件包括但不限于施