创意餐厅门面改造协议

创意餐厅门面改造协议合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同的有效性1.4合同的修改与补充第二章：改造项目概述2.1改造目的2.2改造范围2.3改造内容第三章：双方权益与义务3.1餐厅方的权益与义务3.2改造方的权益与义务第四章：改造设计4.1设计要求4.2设计方案提交4.3设计方案的审批与修改第五章：改造施工5.1施工单位的选择5.2施工期限5.3施工质量与安全第六章：改造费用6.1费用的计算与支付6.2费用的变更第七章：验收与移交7.1验收标准7.2验收程序7.3移交事项第八章：保修与维护8.1保修期限8.2保修范围8.3维护责任第九章：合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件第十章：违约责任10.1餐厅方的违约责任10.2改造方的违约责任第十一章：争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3法律途径第十二章：保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三章：其他约定13.1广告与宣传13.2合作模式第十四章：附则14.1合同的生效14.2合同的终止14.3合同的份数与保管合同编号：_________第一章：总则1.1定义与解释1.1.2本合同中的术语和简称，除双方另有定义外，应具有本合同中所赋予的含义。1.2适用法律1.2.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同的有效性1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。1.3.2本合同的修改和补充必须采用书面形式，经甲乙双方共同签署。第二章：改造项目概述2.1改造目的2.1.1甲方的目的是通过门面的改造，提升餐厅的形象，增强餐厅的吸引力，吸引更多顾客。2.2改造范围2.2.1改造范围包括餐厅门面的外观、招牌、灯光、装修等。2.3改造内容2.3.1具体改造内容包括：菜单设计、室内装饰、家具更换、厨房设备升级等。第三章：双方权益与义务3.1餐厅方的权益与义务3.1.1甲方应保证改造范围内餐厅的正常运营，提供必要的协助和配合。3.1.2甲方有权对乙方的设计方案和施工质量进行监督和验收。3.2改造方的权益与义务3.2.1乙方应按照本合同约定的内容和标准完成改造工作。3.2.2乙方应保证改造后的门面符合甲方的经营需求和审美要求。第四章：改造设计4.1设计要求4.1.1乙方应根据甲方的经营特色和目标顾客群体，提供符合甲方需求的设计方案。4.1.2设计方案应包括效果图、施工图等，并经甲方确认。4.2设计方案提交4.2.1乙方应在合同约定的时间内向甲方提交设计方案。4.2.2乙方应对甲方提出的修改意见进行及时的调整和修改。4.3设计方案的审批与修改4.3.1甲方应在收到设计方案后的一定期限内审批。4.3.2如甲方提出修改意见，乙方应根据甲方的意见进行修改。第五章：改造施工5.1施工单位的选择5.1.1乙方应选择具有相应资质和经验的施工单位进行施工。5.1.2乙方应向甲方提供施工单位的资质证明和施工人员名单。5.2施工期限5.2.1乙方应按照合同约定的时间完成施工。5.2.2如乙方因故不能按时完成施工，应提前通知甲方，并说明原因。5.3施工质量与安全5.3.1乙方应保证施工质量，确保施工过程中的安全和顺利进行。第六章：改造费用6.1费用的计算与支付6.1.1乙方应按照本合同约定的标准计算改造费用。6.1.2甲方应按照乙方的合理要求支付改造费用。第七章：验收与移交7.1验收标准7.1.1改造完成后，甲乙双方应按照本合同约定的标准进行验收。7.1.2验收合格后，乙方应将改造后的门面及相关资料正式移交甲方。7.3移交事项7.3.1乙方应向甲方提供完整的施工资料、保修卡、使用说明书等。7.3.2乙方应对甲方人员进行必要的操作和维护培训。第八章：保修与维护8.1保修期限8.1.1乙方对改造后的门面及设备提供____个月的保修服务。8.1.2保修期自验收合格之日起计算。8.2保修范围8.2.1保修范围包括改造后的门面结构、装修、设备等。8.2.2保修期内，因施工质量问题导致的故障或损坏，乙方负责免费维修或更换。8.3维护责任8.3.1保修期满后，甲乙双方可另行协商维护服务合同。8.3.2甲方应按照约定的周期对门面进行维护和保养。第九章：合同的变更与解除9.1变更条件9.1.1甲乙双方同意且签订书面变更协议时，可以变更本合同。9.1.2变更协议应明确变更的内容、范围、期限等。9.2解除条件9.2.1甲乙双方协商一致，可以解除本合同。9.2.2发生不可抗力因素，影响合同的履行，经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。第十章：违约责任10.1餐厅方的违约责任10.1.1甲方未按合同约定支付费用的，应支付迟延付款的违约金。10.1.2甲方未按合同约定提供协助和配合的，应承担相应责任。10.2改造方的违约责任10.2.1乙方未按合同约定完成改造工作的，应支付迟延履行的违约金。10.2.2乙方未保证施工质量的，应承担修复费用并赔偿甲方损失。第十一章：争议解决11.1协商解决11.1.1甲乙双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。11.1.2协商不成的，可以在合同中约定的其他争议解决方式。11.2调解解决11.2.1双方可以请求相关行业组织或专业机构进行调解。11.2.2调解不成的，任何一方均可向合同约定的法院提起诉讼。11.3法律途径11.3.1双方未在合同中约定争议解决方式的，按照中华人民共和国法律解决争议。第十二章：保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密和机密信息应予以保密。12.1.2保密信息包括经营策略、客户资料、技术数据等。12.2保密期限12.2.1保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十三章：其他约定13.1广告与宣传13.1.1乙方在改造过程中如需使用甲方商标、名称等，应取得甲方书面同意。13.1.2乙方不得以本合同为由损害甲方声誉。13.2合作模式13.2.1甲乙双方可以通过本项目探索其他合作可能性。13.2.2新的合作项目应签订书面协议，明确双方权利义务。第十四章：附则14.1合同的生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2本合同未尽事宜，按中华人民共和国法律执行。14.2合同的终止14.2.1本合同在双方履行完毕约定的义务后终止。14.2.2本合同提前终止的，应签订书面终止协议。14.3合同的份数与保管14.3.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.3.2双方应妥善保管本合同，不得随意泄露或转让第三方。合同签字部分：甲方（餐厅方）：________________授权代表（签字）：_______________日期：________________乙方（改造方）：________________授权代表（签字）：_______________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定改造过程中所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并保证材料质量符合国家相关标准和甲方的要求。若乙方未使用甲方指定的供应商材料，需事先征得甲方书面同意。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的设计方案和施工过程进行监督。乙方应配合甲方的监督工作，及时整改甲方提出的问题。若乙方不配合甲方监督，甲方有权要求乙方暂停施工，直至问题得到解决。1.3甲方变更权甲方在本合同履行过程中，有权根据实际需要对改造内容进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整设计方案和施工计划。若乙方因甲方变更导致额外费用产生，甲方有权要求乙方承担相应费用。1.4甲方提前终止权甲方在本合同履行过程中，若发现乙方严重违约或乙方施工质量存在严重问题，甲方有权提前终止本合同。终止合同后，乙方应按照甲方的要求完成剩余施工，并承担因此产生的全部费用。二、当乙方为主导时，增加的条款及说明2.1乙方设计义务乙方应根据甲方的经营特色和目标顾客群体，提供符合甲方需求的设计方案。设计方案应包括效果图、施工图等，并经甲方确认。若乙方未能提供符合甲方需求的设计方案，甲方有权要求乙方重新设计，直至满足甲方需求。2.2乙方施工义务乙方应按照本合同约定的标准完成施工。乙方应保证施工质量，确保施工过程中的安全和顺利进行。若乙方因故不能按时完成施工，应提前通知甲方，并说明原因。若乙方施工质量存在问题，乙方应负责修复，并承担因此产生的费用。2.3乙方保修义务乙方对改造后的门面及设备提供保修服务。保修期自验收合格之日起计算。在保修期内，若因施工质量问题导致的故障或损坏，乙方负责免费维修或更换。保修期满后，甲乙双方可另行协商维护服务合同。三、当有第三方中介时，增加的条款及说明3.1第三方中介的选定甲乙双方同意选择具有良好信誉和专业能力的第三方中介机构作为本合同的监督和协调主体。第三方中介应公正、公平地履行监督职责，协调甲乙双方的权益。3.2第三方中介的监督权第三方中介有权对乙方的设计方案和施工过程进行监督。乙方应配合第三方中介的监督工作，及时整改第三方中介提出的问题。若乙方不配合第三方中介监督，甲方有权要求乙方暂停施工，直至问题得到解决。3.3第三方中介的调解权3.4第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方共同承担。双方可根据实际情况商定第三方中介的费用金额，并在合同中予以明确。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计方案及其修改记录2.施工计划及其调整记录3.材料供应商清单及材料验收记录4.施工进度报告5.质量检查报告6.保修卡及维护服务合同7.调解协议书（如有）8.法院判决书（如有）9.合同履行过程中产生的其他相关文件和记录二、违约行为及认定：1.甲方违约行为a.未按约定时间支付改造费用b.提供的设计方案不符合甲方需求，未给予乙方合理的修改机会c.未配合乙方施工，导致施工进度延误d.提前终止合同，且未按约定承担剩余施工费用2.乙方违约行为a.未按约定标准完成改造工作b.未按约定时间完成施工c.施工质量不符合国家标准和甲方要求d.未提供保修服务或保修服务不符合约定3.第三方中介违约行为a.未公正、公平地履行监督职责b.未及时提出监督意见，导致施工问题未及时解决c.调解意见不公正，未客观反映双方实际情况d.未按约定时间提供调解结果三、法律名词及解释：1.违约金：一方违反合同约定，应向另一方支付的违约赔偿金。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.保修：乙方对改造后的门面及设备提供的维修或更换服务。4.调解：通过第三方中介机构对合同争议进行协商解决的方式。5.法院判决：法院对合同争议作出的具有法律效力的裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.设计方案修改解决办法：双方协商确定修改内容，乙方根据修改意见进行设计方案的调整。2.施工进度延误解决办法：双方协商确定延