跆拳道馆装修施工合同范本

跆拳道馆装修施工合同范本合同目录第一章总则1.1本合同的签订依据1.2合同双方的名称和地址1.3合同文件的组成1.4合同语言1.5合同的生效和解除第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算2.5工程时间表第三章施工内容3.1施工项目的范围3.2施工标准和要求3.3施工材料和设备3.4特殊工艺要求3.5施工过程中的变更第四章合同价格4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款4.4竣工结算4.5价格调整机制第五章施工期限5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3延期开工的条件5.4工期延误的违约责任5.5提前竣工的奖励第六章施工质量6.1质量标准6.2质量监督和检验6.3质量问题的处理6.4工程验收6.5保修期限第七章施工安全7.1安全管理措施7.2安全事故的处理7.3施工场地保护7.4环境保护要求7.5安全生产培训第八章合同的变更和解除8.1变更的条件8.2变更的程序8.3解除合同的条件8.4解除合同的程序8.5解除合同后的处理第九章违约责任9.1违约行为的界定9.2违约责任的形式9.3违约金的计算方法9.4因不可抗力导致的违约9.5违约与侵权竞合的选择权第十章争议解决10.1争议解决的方式10.2协商解决10.3调解解决10.4仲裁解决10.5诉讼解决第十一章合同的生效、变更和解除11.1合同的生效条件11.2合同的生效时间11.3合同的变更程序11.4合同的解除程序第十二章合同的履行和监督12.1合同履行的要求12.2合同履行的监督12.3合同履行的报告12.4合同履行的检查第十三章合同的附则13.1合同的附件13.2合同的补充协议13.3合同的修改13.4合同的废止第十四章合同的签署14.1合同签署的时间14.2合同签署的地点14.3合同签署的主体14.4合同签署的程序14.5合同签署的效力合同编号：跆拳道馆装修施工合同范本第一章总则1.1本合同的签订依据本合同是根据中华人民共和国合同法的相关规定，由双方自愿签订的。1.2合同双方的名称和地址甲方：跆拳道馆装修施工方地址：____________________乙方：跆拳道馆运营方地址：____________________1.3合同文件的组成本合同包括合同、附件以及双方签订的任何补充协议。1.4合同语言本合同的语言为中文。1.5合同的生效和解除本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限至工程竣工并验收合格为止。第二章工程概况2.1工程名称跆拳道馆装修施工工程2.2工程地点____________________2.3工程规模____________________2.4工程预算工程总预算为人民币____元整（大写：____________________元整）。2.5工程时间表工程计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日。第三章施工内容3.1施工项目的范围包括但不限于：场地地面装修、墙面装修、天花板装修、设施安装等。3.2施工标准和要求按照跆拳道馆的功能需求以及国家相关建筑装修标准进行施工。3.3施工材料和设备材料和设备应符合国家质量标准，并由乙方指定品牌或型号。3.4特殊工艺要求如乙方有特殊工艺要求，应在合同中明确说明。3.5施工过程中的变更如施工过程中出现变更，应由双方协商确定变更内容和费用。第四章合同价格4.1合同总价本合同总价根据工程量清单和工程预算确定，为人民币____元整（大写：____________________元整）。4.2支付方式支付方式为分期支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。4.3进度付款按照工程进度，甲方应按约定的比例支付乙方工程进度款。4.4竣工结算工程竣工后，甲乙双方按照约定进行工程量的核实和价款的结算。4.5价格调整机制如遇材料价格变动等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第五章施工期限5.1工程开工日期工程开工日期为合同生效之日起。5.2工程竣工日期工程竣工日期为合同约定的计划竣工日期。5.3延期开工的条件如因乙方原因导致延期开工，乙方应支付甲方相应的违约金。5.4工期延误的违约责任如因甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方违约金。5.5提前竣工的奖励如乙方提前完成工程，双方可协商给予提前竣工奖励。第六章施工质量6.1质量标准施工质量应符合国家相关法律法规和行业标准。6.2质量监督和检验甲方有权对施工过程和工程质量进行监督和检验。6.3质量问题的处理如出现质量问题，乙方应负责修复并承担修复费用。6.4工程验收工程竣工后，甲乙双方进行验收，如验收不合格，乙方应负责整改。6.5保修期限工程保修期限为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。第八章合同的变更和解除8.1变更的条件任何一方提出变更要求时，应书面形式通知对方，并说明变更的内容和理由。8.2变更的程序双方协商一致后，应以书面形式签署变更协议，作为本合同的附件。8.3解除合同的条件合同解除的条件由双方协商确定，并在合同中明确。8.4解除合同的程序双方协商一致后，应以书面形式签署解除协议，作为本合同的附件。8.5解除合同后的处理第九章违约责任9.1违约行为的界定违约行为包括但不限于：不履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。9.2违约责任的形式违约责任的形式包括但不限于：违约金、损害赔偿、强制履行等。9.3违约金的计算方法违约金的计算方法由双方协商确定，并在合同中明确。9.4因不可抗力导致的违约因不可抗力导致违约的，双方互不承担违约责任。9.5违约与侵权竞合的选择权违约与侵权竞合时，对方可以选择追究违约责任或侵权责任。第十章争议解决10.1争议解决的方式争议解决方式包括但不限于：协商、调解、仲裁、诉讼等。10.2协商解决双方应通过协商解决合同争议。10.3调解解决如协商不成，双方可以寻求第三方调解。10.4仲裁解决如调解不成，双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁。10.5诉讼解决如仲裁不成，双方同意将争议提交人民法院诉讼。第十一章合同的履行和监督11.1合同履行的要求双方应按照合同约定履行各自的义务。11.2合同履行的监督双方应对合同履行情况进行相互监督。11.3合同履行的报告双方应定期向对方报告合同履行情况。11.4合同履行的检查双方有权对对方的履行情况进行检查。第十二章合同的附则12.1合同的附件合同附件包括工程量清单、材料设备明细表等。12.2合同的补充协议双方可以签订补充协议，对本合同的内容进行补充。12.3合同的修改合同的修改需经双方协商一致，并以书面形式进行。12.4合同的废止合同的废止需经双方协商一致，并以书面形式进行。第十三章合同的签署13.1合同签署的时间本合同签署时间为____年__月__日。13.2合同签署的地点本合同签署地点为____________________。13.3合同签署的主体甲方代表：（签名）乙方代表：（签名）13.4合同签署的程序合同签署前，双方应认真阅读合同内容，确认无异议后签署。13.5合同签署的效力本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四章合同的签署14.1合同签署的时间本合同签署时间为____年__月__日。14.2合同签署的地点本合同签署地点为____________________。14.3合同签署的主体甲方代表：（签名）乙方代表：（签名）14.4合同签署的程序合同签署前，双方应认真阅读合同内容，确认无异议后签署。14.5合同签署的效力本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方代表：（签名）乙方代表：（签名）签订日期：____年__月__日签订地点：____________________多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更要求甲方提出变更要求时，应提前____天书面通知乙方，并说明变更的内容和理由。乙方应在收到变更通知后____天内回复甲方，确认或提出异议。1.2甲方解除合同条件甲方有权在合同履行过程中解除合同，但应提前____天书面通知乙方。甲方解除合同的原因应合理合法，不得违反合同约定和法律法规。1.3甲方违约金计算甲方违反合同约定导致工期延误的，应支付违约金，违约金的计算方法为：每延误一天，支付合同总价款的____%。1.4甲方提前竣工奖励甲方提前完成工程，双方可协商给予提前竣工奖励，奖励金额由双方协商确定。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方材料和设备供应乙方应按照合同约定提供材料和设备，并保证材料和设备的质量符合国家相关标准。如乙方提供的材料和设备不符合质量要求，甲方有权要求乙方更换或修复。2.2乙方特殊工艺要求如乙方有特殊工艺要求，应在合同签订前告知甲方，并说明工艺要求和理由。甲方应根据乙方提供的特殊工艺要求进行施工。2.3乙方施工质量乙方应保证施工质量，如施工过程中出现质量问题，乙方应负责修复并承担修复费用。乙方承诺在工程竣工后提供____年的质保期。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中负责监督和管理，确保工程按期完成并符合合同质量要求。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方的问题和争议。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由双方协商确定，并在合同中明确。报酬支付方式可采用固定金额或按工程进度比例支付。3.3第三方中介的解除合同权如第三方中介认为合同无法继续履行，或合同履行过程中出现严重问题，第三方中介有权提出解除合同，并提前____天书面通知甲乙双方。3.4第三方中介的违约责任第三方中介违反合同约定，导致工程进度延误或质量问题，应承担相应的违约责任。违约金的计算方法和责任范围由双方协商确定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.材料设备明细表3.设计图纸和技术规范4.施工方案和安全措施5.工程进度计划6.质量检验标准和方法7.违约金计算公式8.补充协议9.变更协议10.验收报告11.保修条款12.争议调解书13.仲裁裁决书14.法院判决书二、违约行为及认定：1.不履行合同义务2.履行合同义务不符合约定3.工期延误4.质量问题5.材料设备供应不符合要求6.施工过程中出现安全事故7.违反合同约定的保密义务8.合同解除后的责任承担9.合同履行过程中的其他违约行为三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.工期延误：合同约定的工程竣工日期后，实际竣工日期超过合同约定的竣工日期。4.质量问题：工程质量不符合合同约定的质量标准或者国家相关质量标准。5.违约金：当事人违反合同约定应当支付给对方的一种经济赔偿。6.仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。7.诉讼：通过法院对合同争议进行审理并作出判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，必要时签订进度延期协议。2.质量问题：及时停工修复，重新检验，直至符合质量要求。3.材料设备供应不符合要求：及时更换或修复，供应商承担相应责任。4.安全事故：立即报告并采取应急措施，依法