版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
科技园区装修分包协议范本合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2双方的权利与义务1.3合同的生效与终止第二章工程概况2.1工程名称与地点2.2工程规模与范围2.3工程目标与要求第三章分包内容3.1分包范围的确定3.2分包工程的施工标准3.3分包工程的进度要求第四章合同价格4.1合同总价4.2价格调整的条件与方法4.3支付方式与支付时间第五章施工与验收5.1施工组织与管理5.2工程质量的保证5.3工程验收的标准与程序第六章技术与资料6.1技术文件的提供与保管6.2技术交流与沟通6.3资料的归档与移交第七章安全生产与环保7.1安全生产的责任与措施7.2环保的要求与措施7.3事故的处理与责任追究第八章违约责任8.1违约行为与责任8.2违约赔偿的计算与支付8.3违约的解除与恢复第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2调解与仲裁9.3诉讼的管辖与法律适用第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序10.3变更与解除的效力第十一章合同的转让与继承11.1合同转让的条件与程序11.2合同继承的效力第十二章附则12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同的解释与适用法律第十三章附件13.1合同附件的清单13.2附件的有效性与约束力第十四章其他约定14.1双方的其他权利与义务14.2其他条款的补充与修改14.3未尽事宜的协商与决定合同编号:TC20230001第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指甲方(科技园区)与乙方(装修分包商)就科技园区装修工程达成的明确双方权利义务的协议。1.1.2本合同中使用的词汇若有未尽事宜,应以双方共同认可的定义为准。1.2双方的权利与义务1.2.1甲方应按照合同约定提供施工场地、资料和必要的协助。1.2.2乙方应按照合同约定完成装修工程,并保证工程质量符合相关标准。第二章工程概况2.1工程名称与地点2.1.1工程名称为科技园区装修工程。2.1.2工程地点位于____________。2.2工程规模与范围2.2.1工程规模为____________。2.2.2工程范围包括但不限于____________。2.3工程目标与要求2.3.1工程目标是在规定的时间内完成装修,达到预期效果。2.3.2工程要求包括质量标准、安全标准、环保标准等。第三章分包内容3.1分包范围的确定3.1.1分包范围包括但不限于____________。3.1.2分包工程的详细范围应以附件形式明确。3.2分包工程的施工标准3.2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行施工。3.2.2施工标准应符合国家及行业相关法律法规。3.3分包工程的进度要求3.3.1乙方应按照合同约定的时间表完成工程。3.3.2乙方若因故不能按时完成,应提前通知甲方,并采取补救措施。第四章合同价格4.1合同总价4.1.1合同总价为人民币(大写):____________元整(小写):_____________元。4.1.2合同总价包含但不限于施工费、材料费、人工费等。4.2价格调整的条件与方法4.2.1价格调整的条件为____________。4.2.2价格调整的方法为____________。4.3支付方式与支付时间4.3.1支付方式为____________。4.3.2支付时间为____________。第五章施工与验收5.1施工组织与管理5.1.1乙方应建立健全施工组织管理体系,确保工程顺利进行。5.1.2乙方项目经理应负责现场的日常管理工作。5.2工程质量的保证5.2.1乙方应严格按照相关质量标准进行施工,确保工程质量。5.2.2工程质量的检验应按照合同约定的标准进行。5.3工程验收的标准与程序5.3.1工程验收应按照合同约定的标准进行。5.3.2工程验收程序应包括初步验收和最终验收。第六章技术与资料6.1技术文件的提供与保管6.1.1甲方应向乙方提供完整的施工图纸和技术文件。6.1.2乙方应妥善保管甲方提供的技术文件,不得泄露或损坏。6.2技术交流与沟通6.2.1双方应定期召开技术交流会,解决施工中的技术问题。6.3资料的归档与移交6.3.1乙方应按照合同约定完成工程资料的归档。6.3.2工程结束后,乙方应将所有相关资料完整移交甲方。第八章违约责任8.1违约行为与责任8.1.1乙方若未按合同约定完成工程,应承担相应的违约责任。8.1.2甲方若未按合同约定支付价款,应承担相应的违约责任。8.2违约赔偿的计算与支付8.2.1违约赔偿金应按照合同约定的方法计算。8.2.2违约赔偿金应在确认违约行为后____________天内支付。8.3违约的解除与恢复8.3.1违约行为导致合同无法履行时,双方可协商解除合同。8.3.2违约方应采取措施恢复合同的履行,减少损失。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。9.1.2若协商不成,争议可通过调解或仲裁解决。9.2调解与仲裁9.2.1调解应在双方同意的调解机构进行。9.2.2仲裁应在双方同意的仲裁机构进行。9.3诉讼的管辖与法律适用9.3.1任何诉讼应在合同签订地的人民法院提起。9.3.2本合同受中华人民共和国法律管辖。第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.1.1双方同意变更合同的,应签订书面变更协议。10.1.2合同变更应经双方协商一致。10.2合同解除的条件与程序10.2.1合同解除的条件为____________。10.2.2合同解除的程序为____________。10.3变更与解除的效力10.3.1合同的变更或解除不得影响乙方承担的违约责任。10.3.2合同的变更或解除应遵循法律规定和合同约定。第十一章合同的转让与继承11.1合同转让的条件与程序11.1.1合同转让应经双方同意。11.1.2转让合同应签订书面协议。11.2合同继承的效力11.2.1合同转让后,新的合同方应承担合同约定的权利与义务。第十二章附则12.1合同的生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2本合同的生效不得影响合同的合法性。12.2合同的终止条件12.2.1合同终止的条件为____________。12.2.2合同终止的程序为____________。12.3合同的解释与适用法律12.3.1本合同的解释应遵循合同的文字含义。12.3.2本合同适用中华人民共和国法律。第十三章附件13.1合同附件的清单13.1.1附件清单包括但不限于施工图纸、技术规范等。13.1.2附件清单应作为合同不可分割的一部分。13.2附件的有效性与约束力13.2.1附件的有效性应符合合同约定。13.2.2附件对双方具有法律约束力。第十四章其他约定14.1双方的其他权利与义务14.1.1双方应遵守国家的法律法规,履行合同约定的义务。14.1.2双方应相互配合,共同完成工程。14.2其他条款的补充与修改14.2.1合同未尽事宜,双方可签订补充协议。14.2.2合同的修改应经双方协商一致。14.3未尽事宜的协商与决定14.3.1未尽事宜应在双方的共同努力下协商解决。14.3.2双方应本着诚实信用的原则,共同处理未尽事宜。合同编号:TC20230001甲方(签字):_________________日期:____年__月__日乙方(签字):_________________日期:____年__月__日多方为主导时的,附件条款及说明附件一:甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定的分包商1.1甲方有权根据工程需要,指定分包商进行特定工作。1.2甲方应在合同中明确指定分包商的工作范围和责任。1.3甲方应对指定分包商的工程质量和工作进度负责。2.甲方的监督权2.1甲方有权对乙方的工作进行监督和检查。2.2甲方应在合同中明确监督的方式和时间。2.3甲方应对其监督和检查的行为负责,不得影响乙方的正常工作。3.甲方的变更权3.1甲方有权根据工程需要,对合同内容进行变更。3.2甲方应在变更前与乙方进行协商,并达成一致。3.3甲方应对变更造成的额外费用和工期延误负责。4.甲方的不履行责任4.1甲方若未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任。4.2甲方应对其不履行行为造成的损失和影响负责。4.3甲方应按照合同约定承担违约赔偿的责任。附件二:乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方的施工标准1.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行施工。1.2乙方应在合同中明确施工标准和相关要求。1.3乙方应对施工过程中的质量问题和安全隐患负责。2.乙方的进度保证2.1乙方应按照合同约定的时间表完成工程。2.2乙方应在合同中明确工程进度的要求和标准。2.3乙方应对因故不能按时完成的工程承担违约责任。3.乙方的材料和设备3.1乙方应提供合同约定的材料和设备。3.2乙方应在合同中明确材料和设备的质量要求和标准。3.3乙方应对提供的材料和设备的质量问题负责。4.乙方的安全生产责任4.1乙方应按照合同约定进行安全生产管理。4.2乙方应在合同中明确安全生产的责任和要求。4.3乙方应对安全生产事故造成的损失和影响负责。附件三:第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的角色和职责1.1第三方中介应作为甲乙双方的协调者和见证人。1.2第三方中介应在合同中明确其角色和职责。1.3第三方中介应对其协调和见证的行为负责,并承担相应的法律责任。2.第三方中介的公正性2.1第三方中介应保持公正、中立的态度,不偏袒任何一方。2.2第三方中介应在合同中明确其公正性的承诺。2.3第三方中介应对其公正性造成的损失和影响负责。3.第三方中介的调解和仲裁3.1双方在合同执行过程中发生的争议,可提交第三方中介进行调解。3.2双方同意将争议提交第三方中介进行仲裁的,应在合同中明确仲裁的程序和规则。3.3第三方中介应对调解和仲裁的结果负责,并承担相应的法律责任。4.第三方中介的费用4.1第三方中介的费用应由双方协商确定。4.2双方应在合同中明确第三方中介费用的支付方式和时间。4.3第三方中介应对其费用的合理性和合法性负责。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二:乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三:第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定未按合同约定支付价款未提供施工场地、资料或必要的协助未履行合同约定的监督义务未按约定时间完成工程变更2.乙方违约行为及认定未按合同约定完成工程未按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行施工未按约定时间完成工程提供的材料和设备不符合质量要求3.第三方中介违约行为及认定未能保持公正、中立的态度未能妥善协调和见证双方工作未能按约定进行调解或仲裁未按规定收取和合理使用费用三、法律名词及解释:1.科技园区:指具有科技产业集聚特征,提供研发、生产、办公等设施的区域。2.装修分包商:指与甲方签订合同,负责科技园区装修工程的施工单位。3.合同违约:指合同一方未履行合同约定的义务或履行不符合约定。4.违约责任:指违约方因违约行为而应承担的法律责任,包括赔偿损失、支付违约金等。5.调解:指由第三方中介协助双方达成一致解决争议的方式。6.仲裁:指由仲裁机构对双方发生的争议进行审理并作出具有法律效力的裁决。7.诉讼:指双方通过法院提起的民事诉讼,寻求法律判决解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误原因:设计变更、材料供应延误、不可抗力等。解决办法:协商调整工期、增加人力资源、提前预定材料。2.工程质量问题原因:施工不当、材料不合格、设计不合理等。解决办法:质量检测、整改修复、设计调整。3.合同争议原因:对合同条款理解不一致、工程变更等。解决办法:友好协商、调解、仲裁或诉讼。4.第三方中介不公正原因:利益
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024至2030年紫铜铜管项目投资价值分析报告
- 2024至2030年数控滑台项目投资价值分析报告
- 2024至2030年丝光毛女装项目投资价值分析报告
- 2024年荞麦粥项目可行性研究报告
- 2024年氮净压过滤(绝缘油)加油机项目可行性研究报告
- 2024年封闭箱项目可行性研究报告
- 2024年包装胶罩项目可行性研究报告
- 实现目标的行动计划
- 仪器故障应急预案与流程
- 房地产公司第一届董事会任期工作总结
- 新编实用英语(第四版)视听说基础教程Shehaslonghair
- 综采工作面安装风险辨识报告
- 农村自建房安全管理与控制措施
- 高处坠落事故预防安全教育培训试题及答案
- DB42T2020-2023河道疏浚砂综合利用实施方案编制导则
- 《失去》写作指导
- 人教版PEP四年级英语上册第五单元Dinners-ready第二课时教案
- 2023年工业固体废物规范化培训课件-固废相关法律的更新
- 仓库物料的先进先出(FIFO)管理培训如何做到先进先出
- 小学四年级上册期中家长会课件
- GJB9001C质量手册+程序文件+记录清单
评论
0/150
提交评论