互联网公司办公室装修协议

互联网公司办公室装修协议合同目录第一章总则1.1本协议的签订依据1.2协议各方的权利和义务1.3协议的生效、变更和解除第二章装修工程概述2.1装修工程的范围和内容2.2装修工程的工期2.3装修工程的质量和标准第三章装修设计3.1设计方案的提交和审核3.2设计方案的修改和确认3.3设计费用的承担第四章装修施工4.1施工单位的选定和资质要求4.2施工进度和施工质量4.3施工安全和管理4.4施工费用的支付第五章装修材料5.1材料的选择和采购5.2材料的质量标准和验收5.3材料费用的承担第六章设备采购与安装6.1设备的采购和选型6.2设备的安装和调试6.3设备费用和维护责任第七章质量保修7.1保修期限和范围7.2保修责任的承担7.3保修费用的支付第八章费用和支付8.1装修工程费用的确定8.2装修工程费用的支付方式8.3违约金和赔偿责任的承担第九章违约责任9.1违约行为的界定9.2违约责任的承担方式9.3违约金的计算和支付第十章争议解决10.1争议解决的方式10.2仲裁或诉讼的管辖地点和法院10.3争议解决的时间限制第十一章合同的转让和继承11.1合同的转让11.2合同的继承第十二章附则12.1合同的签订地点和日期12.2合同的修订和补充12.3合同的终止和解除第十三章其他约定13.1保密条款13.2知识产权的保护13.3通知和送达第十四章附件14.1装修设计图纸和施工图纸14.2材料和设备的技术参数和规格14.3合同的补充协议和附件合同编号:_________第一章总则1.1本协议的签订依据本协议是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行办公室装修的事宜，经友好协商后签订的。1.2协议各方的权利和义务本协议甲乙双方应严格履行各自的义务，同时享有相应的权利。甲方应按照约定提供装修场地、支付装修费用等；乙方应按照约定完成装修设计、施工等工作，并保证装修质量。1.3协议的生效、变更和解除本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。协议的变更和解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。第二章装修工程概述2.1装修工程的范围和内容本装修工程包括甲方办公室的室内设计、施工、材料采购、设备采购和安装等工作。具体范围和内容详见附件。2.2装修工程的工期本装修工程的工期为____个月，自乙方进入现场开始施工之日起计算。2.3装修工程的质量和标准本装修工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。具体标准详见附件。第三章装修设计3.1设计方案的提交和审核乙方应在合同约定的时间内向甲方提交装修设计方案，甲方应在约定的时间内对设计方案进行审核，并提出修改意见。3.2设计方案的修改和确认乙方根据甲方的修改意见对设计方案进行修改，并在修改后提交给甲方确认。甲方应在约定的时间内对修改后的设计方案进行确认。3.3设计费用的承担乙方的设计费用包含在装修工程费用中，具体金额详见附件。第四章装修施工4.1施工单位的选定和资质要求乙方应选定具有相应资质的施工单位进行装修施工。施工单位应具备国家规定的相关资质证书。4.2施工进度和施工质量乙方应按照约定的工期完成装修施工，并保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。4.3施工安全和管理乙方应严格按照国家有关施工安全的规定进行施工，并建立健全施工现场的管理制度。4.4施工费用的支付甲乙双方应按照约定的比例支付施工费用。具体支付方式和比例详见附件。第五章装修材料5.1材料的选择和采购乙方应按照约定的材料标准进行选择和采购，并保证材料的质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。5.2材料的质量标准和验收材料的质量标准详见附件。甲方应对乙方采购的材料进行验收，并在验收合格后签字确认。5.3材料费用的承担材料费用包含在装修工程费用中，具体金额详见附件。第六章设备采购与安装6.1设备的采购和选型乙方应根据甲方的要求进行设备的采购和选型，并保证设备的质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。6.2设备的安装和调试乙方应负责设备的安装和调试工作，并保证设备正常运行。6.3设备费用和维护责任设备费用包含在装修工程费用中，具体金额详见附件。设备的维护责任详见附件。第七章质量保修7.1保修期限和范围本装修工程的保修期限为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修范围包括但不限于装修工程的质量、设备的使用等。7.2保修责任的承担在保修期限内，如发生属于保修范围的质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。如不属于保修范围的质量问题，乙方应负责提供技术支持和维修服务，并收取相应的费用。7.3保修费用的支付保修费用包含在装修工程费用中，具体金额详见附件。第八章费用和支付8.1装修工程费用的确定装修工程费用根据装修工程的范围、内容和甲乙双方的约定确定，具体金额详见附件。8.2装修工程费用的支付方式装修工程费用的支付方式为分期支付，具体支付方式和比例详见附件。8.3违约金和赔偿责任的承担一方违约的，应承担违约责任，并支付违约金。具体违约金计算方式和赔偿责任详见附件。第九章违约责任9.1违约行为的界定违约行为包括但不限于未按约定时间完成工作、未按约定质量标准完成工作等。9.2违约责任的承担方式违约方应承担违约责任，并支付违约金。如因违约导致甲方损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。9.3违约金的计算和支付违约金的计算方式详见附件。违约金支付方式与装修工程费用的支付方式相同。第十章争议解决10.1争议解决的方式甲乙双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼的管辖地点和法院仲裁或诉讼的管辖地点和法院详见附件。10.3争议解决的时间限制甲乙双方应在本协议签订后____个月内解决争议，否则视为双方放弃争议解决的权利。第十一章合同的转让和继承11.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同转让给第三方。11.2合同的继承本合同的权利义务由甲乙双方的继承人继承。第十二章附则12.1合同的签订地点和日期本合同于____年____月____日在____地签订。12.2合同的修订和补充本合同的修订和补充应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。12.3合同的终止和解除本合同的终止和解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。第十三章其他约定13.1保密条款甲乙双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.2知识产权的保护本合同涉及的知识产权保护，按照相关法律法规和甲乙双方的约定执行。13.3通知和送达甲乙双方应按照附件提供的联系方式进行通知和送达。第十四章附件14.1装修设计图纸和施工图纸详见附件。14.2材料和设备的技术参数和规格详见附件。14.3合同的补充协议和附件详见附件。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定供应商甲方有权指定部分装修材料和设备的供应商。乙方应按照甲方的要求进行采购，并保证材料和设备的质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应积极配合甲方的监督工作，并提供必要的资料和信息。1.3甲方变更权甲方在合同履行过程中，有权对装修工程的范围、内容和质量标准进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并重新提交相关方案和预算。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方技术支持乙方应提供装修工程的技术支持，包括施工方案的制定、材料的选择和设备的配置等。甲方应按照乙方的建议进行决策。2.2乙方进度控制乙方应保证装修工程的进度符合合同约定的工期要求。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方质量保障乙方应对装修工程的质量和安全负责。如工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊约定3.1第三方中介的职责第三方中介作为甲乙双方的协调者和监督者，应负责协调甲乙双方的工作，并监督装修工程的进度和质量。3.2第三方中介的公正性第三方中介应保持公正、中立的态度，不得偏袒任何一方。第三方中介的决策应得到甲乙双方的认可。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方共同承担。具体费用金额和支付方式详见附件。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修设计图纸和施工图纸2.材料和设备的技术参数和规格3.合同的补充协议和附件4.甲方指定供应商的名单和资质证明5.甲方监督权的具体内容和程序6.甲方变更权的具体内容和程序7.乙方技术支持的具体内容和范围8.乙方进度控制的具体内容和标准9.乙方质量保障的具体内容和标准10.第三方中介的职责具体内容和范围11.第三方中介的公正性具体内容和标准12.第三方中介费用的具体金额和支付方式二、违约行为及认定：1.甲方违约行为的认定：未按约定时间支付装修工程费用未按约定提供装修场地未按约定要求进行变更或解除合同2.乙方违约行为的认定：未按约定时间完成装修施工未按约定质量标准完成装修施工未按约定采购和使用材料和设备3.第三方中介违约行为的认定：未保持公正、中立的态度未履行协调和监督职责未按照约定做出决策三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整合同双方权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑行业相关活动的法律规范总称。3.违约金：是指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。4.赔偿责任：是指违约方因违约行为给对方造成损失时，应承担的赔偿责任。5.仲裁：是指合同双方约定将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。6.诉讼：是指合同双方将争议提交给人民法院进行审理的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决方案：双方协商确定合理的延期时间，并约定延期违约金。2.材料和设备质量问题：解决方案：及时更换不合格的材料和设备，并由乙方承担费用。3.设计方案变更：解决方案：双方协商确定变更内容和费用，并签订书面变更协议。4.合同争议解决：解决方案：尝试友好协商解决，协商不成的，可以依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为办公室装修的委托方，乙方为装修施工的实施方。2.甲方对装修工程有特殊要求，乙方根