波形护栏安装劳务合作协议

波形护栏安装劳务合作协议甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，甲方承接的高速公路护栏维修更换项目的波形钢护栏施工安装劳务承包给乙方。乙方自愿在保证工程质量，保证工期的条件下，完成承包任务。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，签订本劳务合同，双方共同遵照执行。一、乙方劳务作业项目及提供劳务内容1、工程名称:波形护栏劳务安装2、工程地点:浙江省境内二、劳务合作工期要求1、施工日期:年月日开始。具体进场时间以业主方通知进场的时间，甲方提前三天通知乙方准备进场。若乙方未按照甲方要求时间进场，视乙方违约此合同终止。2、在施工过程中，如遇下列情况，需顺延工期时，甲方应及时通知乙方:第一条、因人力不可抗拒的原因被迫停工的。第二条、因业主提出变更计划或变更施工图纸而不能继续施工的。第三条、与乙方无关的其他原因而必须顺延工期。第四条、因甲方原因造成施工队伍停工所产生的费用由甲方承担。三、质量标准:合格。四、施工方式乙方在保证工程质量，保证工期的条件下，按照《路基施工技术规范》及业主或监理下发文件要求，完成合同签订的施工图纸所涉及工程的全部项目。五、劳务作业内容及承包单价、数量1、乙方承包单价：元/公里（二波换三波）A、工作内容:波形护栏施工包括但不限于：打孔。拔桩，割桩、打桩、拆板、挂板，旧桩捆绑以及新旧材料的运输B、甲方提供的服务:甲方把原材料运到指定料厂，并协调办理相关手续，保证乙方工队顺利进场施工。2、以上合同价格内容包括但不限于:乙方管理费、暂住费、调遣费、住宿生活费、农民工工资、保险费等施工中所涉及的一切费用。3、工程结算以经甲方和业主方验收工程量为标准进行结算。每月支付80%，年底一次性付清。4、客观原因(如下雨、下雪等)造成的停工不予补偿。工程量暂定伍拾公里，在此合同期内乙方无条件配合甲方调遣施工。六、施工变更1、若施工中发生变更，甲方以书面形式向乙方发出变更通知书，并提供相应的变更技术交底资料。2、因变更导致劳务作业工程款的增加，所增加的工程款由甲方承担，延误的工期相应延顺；因变更减少的工程量，所核减的工程款由乙方劳务作业工程款中相应核减，工期按变更项目进行调整。3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。4、因乙方自身导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务作业工程方。七、甲方职责与义务1、甲方对乙方进行技术交底，提供所需的相关图纸和技术资料。2、甲方派驻现场管理人员对乙方工程进度、工程质量进行监督。3、甲方协调施工过程中的测量、放样及试验检测任务。4、甲方负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调工作现场与当地村民的关系，保证乙方的施工条件。八、乙方的职责与义务1、本合同劳务合作范围的工程质量向甲方负责，未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。2、乙方在进场前必须编制详细的施工组织计划及施工方案。在配足工程需要且符合施工规范要求的设施（打桩机）及人员后，方可开工。3、严格按照设计图纸，施工验收规范、有关技术要求及施工设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。4、乙方必须保质量、保进度按期完成施工任务。在施工过程中，必须按照《路基施工技术规范》规定的施工工艺，严格管理，精心施工，保证材料不被无形浪费。5、乙方队伍必须是会做的，因自身原因而造成不能施工，乙方自行负责，甲方不承担任何责任。6、乙方必须服从甲方人员的指挥和安排。7、如果监理检查时有质量问题乙方无条件返工。8、乙方必须严格按照相关施工规范及技术要求施工，不准违规操作及偷工减料，由此造成质量及安全事故由乙方负全责。9、乙方必须对劳动人员进行安全教育，不准使用童工，遵守法规，一切安全事故由乙方自行负责。10、乙方在施工前必须按照《劳动法》与所雇用的民工签订劳务合同，健康证明及相关手续(如身份证复印件)交甲方备查、若有此类纠纷，完全由乙方负责。11、乙方必须服从甲方下发的各项工作指令及业主和监理工程师的各项指令。12、乙方施工完毕撤离时，必须支付清所雇用民工工资以及所欠当地村民的一切费用，否则由此造成的一切后果由乙方自行承担，甲方不负任何责任。13、乙方在甲方指定施工日期内，没有提供所有人员资料保险，视乙方违约，自行放弃合同约定责任，乙方无权追责甲方。九、施工验收1、乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同定的质量标准。乙方施工完毕，报告甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后5个工作日内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方己经合格完成了本合同约定的工作质量2、乙方应当配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查及工程竣工验收:甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合十、争议甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成，双方约定，到工作地的当地人民法院提起诉讼十、其他1、甲乙双方合同签订后，乙方在交了人员保险费经过培训时，每个班组需交纳施工质量保证金50000元（伍萬圆）人民币整，未完成十公里，此押金不予退还，施工质量保证金从第二个十公里结款时逐步退还，每次退还壹萬圆人民币整，直至合同结束前退清。甲方收到乙方保险费后协助乙方办理入场手续和车辆通行证，及施工人员安全操作培训。乙方在接到甲方进场通知书后承诺三天内进场。若乙方未按照甲方要求时间进场，视乙方违约此合同终止。乙方在施工中需保证施工质量，如果遇到质量不行，被项目部清退，给甲方带来各方面的损失，需承担相应的责任和经济赔偿，施工质量保证金不予退还。2、合同终止:双方履行完本合同全部义务后，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，劳务作业工程款按合同签订价格支付完毕，本合同即终止。3、合同份数:本合同一式贰份，甲方一份乙方一份。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，其他未尽事宜甲乙双方通过协商做出补充规定，与本合同具有同等法律效力。备注:乙方队伍一天为一个实习期，后面需按照项目方的要求达标施工。若乙方队伍未完成甲方所要求的工程量，甲方有权清退乙方队伍。合同有效期内队伍不得有越级行为，一经发现驱离现场。乙方队伍自己不干中途退场或被项目部辞退，施工质量保证金不予退还。甲