二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1251

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」251

1.题型：单选题

某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人

与承包人在工程质量和工程价格上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发

包人提出管辖异议。关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）。

A质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理

B合同仲裁条款约定无效

C双方必须签订补充仲裁协议

D双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院管辖

答案

D

2.题型：单选题

当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在（）提出。

A答辩时

B首次开庭前

C裁决前

D执行前

答案

B

3.题型：单选题

当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照（）计息.

A中国人民银行的国债利率

B中国人民银行发布的活期存款利率

C中国人民银行发布的同期同类存款利率

D中国人民银行发布的同期同类贷款利率

答案

D

4.题型：单选题

政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）为主要依据。

A建筑市场有关违法行为

B违反法定基本程序问题

C质量安全问题

D建筑市场有关法律责任

答案

D

5.题型：多选题

下列选项中，符合《建设工程安全生产管理条例》规定的有（）。

A施工单位应当将施工现场的办公与作业区集中设置

B施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证

D施工单位应当将生活区与作业区分开设置，并保持安全距离

E生活区的选址应当符合安全性要求

答案

B,C,D,E

解析

《建设工程安全生产管理条例》第29条规定，施工单位应当将施工现场的办

公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，选项A不符合要求，选项D符

合要求。该条还规定，办公、生活区的选址应当符合安全性要求；施工单位不得在

尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍；施工现场使用的装配式活动房屋应当具有

产品合格证。

6.题型：单选题

某建筑施工企业为取得安全生产许可证进行了下列安全生产条件的准备工作，其中

不符合《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的是（）。

A投入保证其安全生产条件所需的资金

B决定安全生产管理人员由工程技术人员兼任

C依法参加工伤保险

D特种作业人员按规定考核合格，取得特种作业操作资格证书

答案

B

解析

答案B

根据取得安全生产许可证条件的规定，建筑施工企业“设置安全生产管理机构，按

照国家有关规定配备专职安全生产管理人员”，安全生产管理人员由技术人员兼职

的做法违反了规定，故应选B。

7.题型：单选题

工程师应当在接到延期开工申请后的（）以书面形式答复承包人。A

24小时内B

36小时内C

48小时内D

72小时内

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。

考点：开工及开工日期。

8.题型：单选题

申请人在人民法院采取保全措施后（）日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民

法院应当解除保全。

A115

B20

C30

D60

答案

C

9.题型：多选题

根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的

有（）。

A经审查施工图设计文件不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上人民政府建

设主管部门不得颁发施工许可证

B建设单位组织竣工验收对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收

合格报告

C建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件

D施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准

E民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造

答案

A,B,C,D

10.题型：单选题

关于生产经营单位生产安全事故应急救援预案的修订，下列说法正确的是（）。

A

制定后无需修订B

只有出现法定变更事由时才进行修订C

无法定变更事由，也至少每3年修订一次D

修订后的应急预案无需备案

考点

2Z206042施工生产安全事故应急救援预案的规定

解析

建立健全安全生产应急预案体系，加强动态修订完善。

考点：施工生产安全事故应急预案的修订

11.题型：多选题

合同当事人承担违约责任的形式有（）.

A合同继续履行

B采取补救措施

C支付赔偿金

D返还财产，恢复原状

E支付违约金

答案

A,B,C,E

12.题型：单选题

某施工合同约定按月支付工程进度款,承包方累计施工超过6个月，并且每月都向发

包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此乙方申请解除合同。该合同

解除后，下列行为中不正确的是（）.

A发包方可以不承担违约责任

B承包方应该终止履行合同

C发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失

D承包方仍可要求结算已完部分的工程费用

答案

A

解析

注意选择的是不正确选项。

13.题型：单选题

我国现行强制性标准未对某工程项目结构构件检测要求作规定，建设单位要求采用

国际标准，则建设单位应当就该标准向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行

政有关行政主管部门（）。

A审查

B审批

C登记

D备案

答案

D

解析

建设部发布的《实施工程建设强制性标准监督规定》中规定，工程建设中采用国

际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院

建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。

14.题型：单选题

根据《招标投标法》的规定，应当公开招标的工程建设项目是（）。

A国家或省市重点建设项目

B利用扶贫资金实行以工代赈的项目

C采用公开招标的费用较少的项目

D国有资金占控股或者主导地位的项目

答案

D

解析

《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须

进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技

术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）

采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

15.题型：多选题

下列抵押财产中，抵押权自登记时设立的有（）。

A建筑物

B建设用地使用权

C生产设备、原材料

D在建工程

E在建船舶

答案

A,B,D

16.题型：单选题

关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是（）。

A施工企业应在工程项目开工后办理投保手续

B投保应实行实名制

C投保应计工程项目施工人数

D工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理

答案

D

17.题型：多选题

关于投标人的说法，正确的有（）。

A投标人发生合并，分立，破产等重大变化时，其投标无效

B投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或部门限制

C存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标

D单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效

E两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标

答案

B,D,E

解析

本题考查的是投标人、投标文件的法定要求和投标保证金。A错误，投标人发生

合并、分立、破产等重大变化，只有不再具备相关资格，其投标才无效；存在控股

关系的不同单位不得参加同一招标项目同一标段的投标，但可以参加同一招标项目

不同标段的投标，因此C错误。B、D、E正确。

18.题型：单选题

确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应包括在（）内.

A建设单位编制的工程概算

B建设单位编制的投资估算

C施工单位编制的投标报价

D旎工单位编制的工程预算

答案

A

19.题型：单选题

注册商标的有效期为10年，其计算起始日为（）。A

核准注册日B

提出申请日C

续展申请日D

初审公告日

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

原文是注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。

考点：注册商标的续展、转让和使用许可。

20.题型：单选题

关于证据，以下说法正确的是（）。

A所有证据都应该在法庭上出示

B书证必须提交原件

C14岁以下的未成年人不得作为证人、

D当事人之间应在庭审中相互明示其持有的证据

答案

A

21.题型：单选题

按照建筑节能的有关规定，合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、

采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合（）要求.

A施工图设计文件

B建筑节能强制性标准

C企业或地方标准

D民用建筑节能条例

答案

A

22.题型：单选题

下列法律文书中，属于可以强制执行的是（）。【2014】A

双方签收的人民法院调解书B

双方签收的人民调解委员会制作的调解书C

双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D

一方拒绝签收的仲裁调解书

考点

2Z208041调解的规定

解析

法院调解书经双方签收后，即具有法律效力，效力与判决书想通过。

考点：仲裁调解

23.题型：单选题

根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，限额以下的小型工程是指工程投资额

在（）万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。

A10

B15

C20

D30

答案

D

解析

《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积

在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

24.题型：多选题

关于法的效力层级的说法，下列选项中正确的是（）.

A宪法至上

B新法优于旧法

C上位法优于下位法

D一般法优于特别法

E特别法优于一般法

答案

A,B,C,E

解析

我国法律体系中，法的效力层级是:宪法至上、上位法优于下位法、特别法优于一

般法、新法优于旧法等.其中，“特别法优于一般法”的原则容易出错，因此，要注意准确

理解特别法与一般法的含义及其特别法优于一般法的原因.本题目五个选项中,D和

E的辨析是重点.显然,D为错误选项，选项ABcE表述正确，故A、B、c、E为本题答

25.题型：多选题

下列选项中，属于买卖合同法律特征的有（）。

A买卖合同是一种转移财产所有权的合同

B买卖合同是有偿合同

C买卖合同是双务合同

D买卖合同是诺成合同

E买卖合同是实践合同

答案

A,B,C,D

解析

买卖合同具有以下法律特征：（一）买卖合同是一种转移财产所有权的合同

（二）买卖合同是有偿合同（三）买卖合同是双务合同（四）买卖合同是诺成合同

26.题型：多选题

某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安

全隐患，仍继续要求施工，结果在施工过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应负刑事

责任的有（）。A

该工地的负责人B

负责塔吊安全的管理人C

塔吊的销售人员D

该建筑公司的负责人E

工地上的施工人员

考点

2Z201094建设工程刑事责任的种类及承担方式

解析

考点为重大劳动安全事故罪的构成。依据《刑法》规定，本罪的犯罪主体是特殊主

体，即直接负责的主管人员和其他直接责任人员。此罪主体包括生产经营单位的负

责人、生产经营的指挥人、实际控制人和投资人。A、B、D符合规定，所以应当

承担刑事责任。

考点：重大劳动安全事故罪。

27.题型：单选题

我国《招标投标法》规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立

书面合同应当自中标通知书发出之日起（）天内完成。

A15

B30

C45

D60

答案

B

28.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位、设计单位有未按照强制性标准进

行勘察、设计的，责令限期改正，处（）的罚款。A

1万元以上10万元以下B

5万元以上30万元以下C

10万元以上30万元以下D

10万元以上50万元以下

考点

2Z206052勘察、设计单位相关的安全责任

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位、设计单位有未按照强制性标准进

行勘察、设计的，责令限期改正，处10万元以上30万元以下的罚款。

考点：勘察、设计单位应承担的法律责任

29.题型：单选题

下列情形属于应重新组织建筑节能工程验收的是（）。

A隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整

B工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能检测报告

C工程使用的主要设备未提供进场检验报告

D参加验收人员不具备相应资格

答案

D

30.题型：单选题

根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为

（）。

A6个月

Bl年

C2年

D3年

答案

D

解析

《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时

间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信

息公布期限一般为3年。

31.题型：多选题

与工程建设关系比较密切的刑事犯罪有（）=

A重大责任事故罪

B受贿罪

C重大劳动安全事故罪

D渎职罪

E工程重大安全事故罪

答案

A,C,E

解析

在建设工程领域，常见的刑事法律责任如下：1.工程重大安全事故罪2.重大责任

事故罪3.重大劳动安全事故罪

32.题型：多选题

关于施工现场水污染防治的规定，正确的是（）.

A禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液

B禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾

C在饮用水水源保护区内，禁止设置排污日

D禁止利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒污染物的废水

E兴建地下工程设施,应当采取防护性措施，防止地下水渗透

答案

A,B,C,D

33.题型：单选题

《工伤保险条例》规定，工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇的，将被责令退

还，并处（）罚款。

A骗取金额1倍以上2倍以下

B骗取金额2倍以上5倍以下

C工伤保险费1倍以上2倍以下

D工伤保险费2倍以上5倍以下

答案

B

34.题型：单选题

有著作权侵权行为的，应当根据具体情况承担民事责任；对于损害公共利益或情节

严重的侵权行为，依法追究其行政责任，其执行部门是（）。

A知识产权保护部门

B工商行政管理部门

C政府相关管理部门

D著作权行政管理部门

答案

D

解析

有著作权侵权行为的，应当根据具体情况承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、

赔偿损失等民事责任；对于损害公共利益或情节严重的侵权行为，可以由著作权行

政管理部门依法追究其行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。故选项D正

确。

35.题型：多选题

根据《侵权责任法》，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由

（）承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。

A监理单位

B建设单位

C设计单位

D施工单位

E质量监督站

答案

B,D

36.题型：单选题

下列情形中，投标人中标有效的是（）。【2015】A

投标人给予招标人金钱获取中标B

投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标C

投标人在账外给予招标人回扣获取中标D

投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

考点

2Z203014禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定

解析

禁止投标人以行贿手段谋取中标。投标人可以有折扣的时候需要在投标书中表明,

但不可以在帐外暗中给予对方单位或个人回扣的，否则按行贿论处。

37.题型：单选题

下列选项中，除（）以外都视为投标人串通投标.

A不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制

B不同投标人的报价呈规律性差异

C不同投标人的投标保证金从同一个账户转出

D投标人以他人名义投标

答案

D

38.题型：多选题

我国合同法规定，合同一般包括以下条款（）。

A标的

B违约责任

C担保条款

D价款或者报酬

E解决争议的方法

答案

A,B,D,E

解析

合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（1）当事人的名称或者姓名和住

所；（2）标的，如有形财产、无形财产、劳务、工作成果等；（3）数量，应选择使用

共同接受的计量单位、计量方法和计量工具；（4）质量，国家有强制性标准的，必

须按照强制性标准执行，并可约定质量检验方法、质量责任期限与条件、对质量提

出异议的条件与期限等；（5）价款或者报酬，应规定清楚计算价款或者报酬的方

法；（6）履行期限、地点和方式；（7）违约责任，可在合同中约定定金、违约金、赔

偿金额以及赔偿金的计算方法等；（8）解决争议的方法。当事人在合同中特别约定

的条款，也作为合同的主要条款。

39.题型：单选题

依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在（）时，应当向建设单位出具

质量保修书。

A工程价款结算完毕

B施工完毕

C提交工程竣工验收报告

D竣工验收合格

答案

C

40.题型：单选题

仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的。当事人（）。

A不能重新申请仲裁

B可以申请人民法院再审

C不能向人民法院提起诉讼

D可以重新达成仲裁协议，并依据该协议申请仲裁

答案

D

41.题型：单选题

律师出庭的权利是基于（）而产生的。*

A人民法院的允许

B委托合同与单方授权

C当事人一方无诉讼能力

D维护社会公共利益

答案

B

42.题型：多选题

下列责任中，属于违约责任的承担方式的有（）。【2014】A

定金B

罚金C

违约金D

罚款E

继续履行

考占

2Z204016违约责任及违约责任的免除

解析

承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损

失、支付违约金或定金等。

考点：违约金和定金

43.题型：多选题

按照《建筑法》及相关法规的规定.下列选项中，工程勘察、设计、施工单位在工程

承包中被法律禁止的行为有（）.

A三者可结成非法人联合体承包工程

B三者结成联合体可超越自身资质等级承包工程

C允许他人以自己名义承包工程

D施工单位允许刚退休的资深项目经理分包非关键性工程

E设计单位取得了施工总承包资质后，将所承包的工程主体施工任务分包给他人完

成

答案

B,C,D,E

解析

共同体承包的，共同体作为非法人组织,A选项没有错;B、C、D、E选项均为法律

明令禁止的行为，其中D属于向自然人个人分包工程，违法;E选项中设计单位作为施

工总承包方不能将主体工程分包，此现象在实践中屡见不鲜，违法.

44.题型：单选题

总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（）。A

主要责任B

连带责任C

违约责任D

违法责任

考点

2Z203023建设工程分包的规定

解析

总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

考点：分包单位的责任。

45.题型：单选题

按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是（）□

A《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》

B《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》

C《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》

D《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》

答案

D

解析

在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。行政法规的

法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规

的效力，高于本级和下级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力，

高于本行政区域内的设区的市、自治州人民政府制定的规章。

46.题型：多选题

关于法定代表人的说法，正确的有（）。

A法定代表人代表法人从事民事活动

B公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

C因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

D法人应当有法定代表人

E法定代表人为特别法人

答案

A,D

解析

依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定

代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受，法人章

程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表

人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照

法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

47.题型：单选题

某施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼属于（）。A

委托代理B

法定代理C

指定代理D

表见代理

考点

2Z201031代理的法律特征和主要种类

解析

委托代理是指根据被代理人的委托而产生的代理，按照被代理人的委托行使代理

权。因此，A项正确。委托代理是建设行业最主要的代理类型。

考点：代理的主要种类。

48.题型：单选题

下列关于建筑业企业资质申请的表述中，正确的是（）。A

首次申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，但只能取得最低资质等级B

增项申请建筑业企业资质，考核原有资质范围内已有的工程业绩C

已取得工程设计资质的企业首次申请同类别建筑业企业资质，其所申请的资质等级

可高于现有的工程设计资质等级D

刚注册设立的建筑业企业，在资质等级未定的情况下，可先挂靠一家同类企业承包

工程

考占

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

原文是企业首次申请、增项申请建筑企业资质，不考核企业工程业绩，其资质等级

按照最低资质等级核定。。已取得工程设计资质的企业首次申请同类别或相近类别

的建筑业企业资质的，可以将相应规模的工程总承包业绩作为工程业绩予以申报，

但申请资质等级最高不超过其现有工程设计资质等级。

考点：企业资质的申请。

49.题型：单选题

工伤职工因日常生活活着就业需要，经（）确认，可以安装假肢、矫形器等辅助

器具。A

劳动能力鉴定委员会B

用人单位C

建设单位D

施工单位

考点

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

工伤职工因日常生活活着就业需要，经劳动能力鉴定委员会确认，可以安装假肢、

矫形器、假眼和配置轮椅等辅助器具。

考点：工伤的治疗

50.题型：单选题

注册建造师延续执业，应申请延续注册,按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正

确的是（）.

A延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出

B申请延续注册只需提供原注册证书

C延续注册有效期为3年

D延续注册执业期间不能申请变更注册

答案

C

51.题型：单选题

根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益、公众安全的

基础设施项目的范围不包括（）。

A防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理等水利项目

B铁路、公路、管道、等交通运输业等交通运输项目

C邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目

D供水、供电、供气、供热等市政工程项目

答案

D

解析

2000年5月经国务院批准、国家发展计划委员会发布的《工程建设项目招标范

围和规模标准规定》进一步规定，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的

范围包括：（1）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目；（2）铁路、公路、

管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目；（3）邮政、电信枢纽、通

信、信息网络等邮电通讯项目；（4）防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理、

水土保持、水利枢纽等水利项目；（5）道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及

处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目；（6）生态环境保护项

目；（7）其他基础设施项目。

52.题型：单选题

地方政府规章可以是由（）制定颁布的规范性法律文件的总称。A

全国人民代表大会B

省、自治区、直辖市人民代表大会C

国务院D

省、自治区、直辖市和较大的市人民政府

考点

2Z201012法的形式和效力层级

解析

省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府，可以根据法律、行政法规和本省、自

治区、直辖市的地方性法规，制定规章。

考点：地方政府规章。

53.题型：单选题

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当（）中标

候选人为中标人。A

确定排名第一的B

确定排名第二的C

确定排名第三的D

前三名中任意选取

考点

2Z203015中标的法定要求和招标投标投诉处理

解析

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第

一的中标候选人为中标人。

考点：中标的法定要求。

54.题型：单选题

按照法院的辖区和民事案件隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和

权限称之为（）。

A级别管辖

B指是管辖

C移送管辖

D地域管辖

答案

D

55.题型：单选题

安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）o

A执行国家劳动安全卫生规程和标准

B为劳动者办理意外伤害保险

C对劳动者进行劳动安全卫生教育

D对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查

答案

B

解析

用人单位和劳动者应当遵守如下有关劳动安全卫生的法律规定：①用人单位必须

建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者

进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。②劳动安全卫生

设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与

主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。③用人单位必须为劳动者提

供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作

业的劳动者应当定期进行健康检查。检查。④从事特种作业的劳动者必须经过专门

培训并取得特种作业资格。⑤劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。

56.题型：多选题

某大型水利设施建设项目业主与某银行签订了《借款合同》。银行的主要义务有

（）。

A按约定提供借款

B按照实际用途使用借款

C按期归还本金和利息

D提供担保

E按照规定不得预扣利息

答案

A,E

57.题型：单选题

建设单位应当向有批准权的（）提出建设用地申请。A

县级以上人民政府土地行政主管部门B

市级以上人民政府土地行政主管部门C

省级以上人民政府土地行政主管部门D

县级以上人民政府建设行政主管部门

考点

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

建设单位应当向有批准权的县级以上人民政府土地行政主管部门提出建设用地申

请。

考点：已经办理该建设工程用地批准手续。

58.题型：单选题

甲某所在的乙建筑公司濒临破产，在2009年6月24日进入法定整顿期间，甲某成

了被裁减人员。如乙建筑公司在（）前录用人员，应当优先录用甲某等被裁减人

员。A

2009年7月24日B

2009年9月24日C

2009年12月24日D

2010年6月24日

考点

2Z204022劳动合同的履行、变更、解除和终止

解析

裁减人员时，应当优先留用下列人员：（一）与本单位订立较长期限的固定期限劳

动合同的；（二）与本单位订立无固定期限劳动合同的；（三）家庭无其他就业人

员，有需要扶养的老人或者未成年人的。在六个月内重新招用人员的，应当通知被

裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减的人员。答案选C。

考点：用人单位经济性裁员的规定

59.题型：单选题

关于民事案件的级别管辖，下列（）项是正确的。

A第一审民事案件原则上由基层法院管辖

B涉外案件的管辖权全部属于中级人民法院

C高级法院管辖的一审民事案件包括在本辖区内有重大影响的民事案件和它认为应

当由自己管辖的案件

D最高法院仅管辖在全国有重大影响的民事案件

答案

A

60.题型：单选题

租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是

（）O

A优先购买权

B留置权

C抗辩权

D优先受偿权

答案

A

61.题型：单选题

某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两

个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）。

A施工企业应当对塔吊部件进行维修

B施工企业应当对塔吊做相应改造

C施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

答案

D

解析

承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物毁损、灭失的，应当承担损

害赔偿责任。

62.题型：单选题

某工地新进场一批建筑材料，若要在工程上使用这批材料，必须有相应的人员签字

认可。工地上具有这一签字权的人员是（）0

A监理单位总工程师

B施工单位总工程师

C监理工程师

D项目经理

答案

C

解析

《建设工程质量管理条例》规定：工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理

工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件

和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。故选项

C正确。

63.题型：单选题

甲建筑公司与在其公司工作了15年的海外部副总王经理解除了劳动合同，甲建筑公

司向王经理支付经济补偿的年限最高不超过（）支付。

A6年

B10年

C15年

D12年

答案

D

64.题型：单选题

建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能开工又不申请延期

或超过延期时限的，施工许可证（）□

A自行废止

B应报发证机关核验

C应由发证机关收回

D由施工单位重新申办

答案

A

65.题型：单选题

某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法,

错误的是（）o*

A应以书面方式订立

B若以口头方式订立，则租赁期视为6个月

C若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

答案

B

解析

租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不

定期租赁。不定期租赁。当事人可以随时解除合同，但出租人解除合同应当在合理

期限之前通知承租人。

66.题型：单选题

政府对市场主体的守法诚信评价应以（）为基础。

A守法

B守信

C守德

D综合实力

答案

A

67.题型：多选题

以下建设工程中，不需要申请施工许可证的有（）o

A投资额100万元以下的建筑工程

B建筑面积500平方米以下的建筑工程

C实行开工报告审批制度的建筑工程

D军用房屋建筑工程

E抢险救灾工程

答案

C,D,E

68.题型：多选题

按照《建设工程消防监督管理规定》规定，施工单位应当承担的消防施工的质量和

安全责任有（）o

A选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防产品

B按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工

C选用满足防火性能要求的建筑构件

D查验具有防火性能要求的建筑材料及装修材料的质量

E建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人

答案

B,D,E

69.题型：单选题

关于和解的说法，错误的是（）。*

A和解协议具有强制执行的效力

B当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解

C和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

D当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

答案

A

70.题型：单选题

属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文

物，其所有权（）.

A归集体所有

B归国家所有

C归个人所有

D受法律保护

答案

D

71.题型：多选题

当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定

外，该合同效力情形表现为（）。*

A合同自成立时生效

B合同自办理物权登记时生效

C未办理物权登记合同无效

D未办理物权登记不影响合同效力

E合同生效当然发生物权效力

答案

A,D

72.题型：单选题

《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪

声的，应当符合国家规定的（）环境噪声排放标准。

A施工场地内

B建筑施工场界

C施工场地周边

D建筑施工场地

答案

B

解析

1996年10月颁布的《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（以下简称《环境

噪声污染防治法》）规定，在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声

的，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。

73.题型：单选题

建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者

其他有关部门备案。

A15天

B30天

C45天

D60天

答案

A

解析

建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所

在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下简称备案机关）备案。

74.题型：单选题

甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2004年5月1日还款。但到2004

年6月1日，甲仍未还钱。2004年7月3日乙向甲要账，乙向甲口头表示同意延

期还款。此行为的法律效果是（）o

A引起诉讼时效的中断

B引起诉讼时效的中止

C引起诉讼时效的延长

D改变法定时效期间

答案

A

75.题型：多选题

建设工程债产生的根据有（）。A

合同B

侵权C

不当得利D

公正E

无因管理

考点

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

原文是建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理、不当得利等，而公证是公

证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有

法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。虽然，公证制度是国家

司法制度的组成部分，但是，它并不产生债的关系。因此，正确选A、B、C、E。

考点：建设工程债的产生。

76.题型：单选题

有关建筑材料、构配件、设备、商品混凝土检验规定，理解正确的是（）。A

建设单位对自己采购的建筑材料质量负责，相应的检验检测工作也应当由建设单位

自行完成B

施工单位对建筑材料、设备的检验，必须以工程设计要求、施工技术标准和承包合

同约定为依据，并形成书面记录，由专人签字C

有生产许可证、产品合格证的材料、设备，可以不再检验D

涉及结构安全的试块、试件、材料，施工人员应当现场取样，并送当地质量监督机

构进行检测

考点

2Z207023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定

解析

本题考查的是建筑材料、构配件、设备和商品混凝土的检验制度。施工单位对进人

施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土实行检验制度，是施工单位

质量保证体系的重要组成部分，也是保证施工质量的重要前提。施工人员对涉及结

构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场

取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

考点：施工检测的见证取样和送检制度

77.题型：多选题

建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位

的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的是（）。

A施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖

B施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出

C施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

D施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价

E施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除

答案

A,D

解析

《合同法》第286条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包

人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折

价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将

该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：（1）人民法

院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规

定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。（2）消费者交

付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受

偿权不得对抗买受人。（3）建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作

人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。

（4）建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设

工程合同约定的竣工之日起计算。

78.题型：单选题

注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现

（）O

A立即吊销其注册建造师证书

B立即注销其建造师资格证书

C立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

D处以1万元罚款

答案

C

解析

对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即

取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。

79.题型：多选题

某依法必须招标项目的评标委员会组成：招标人代表2人，建设行政监督部门代表

1人，技术、经济方面专家4人，招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评

标委员会人员组成的说法正确的有（）。

A不应该包括建设行政监督部门代表

B不应该包括招标人代表

C技术、经济方面的专家所占比例不符合规定

D招标人代表所占比例偏低

E作为一般项目，招标人可以直接指定专家

答案

A,C

解析

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委

员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上单数，

其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员的名

单在中标结果确定前应当保密。

80.题型：多选题

下列关于地役权的说法，正确的是（）。

A当事人可以采用口头形式订立地役权合同

B当事人应当采用书面形式订立地役权合同

C地役权自地役权合同签订时设立

D地役权自地役权合同生效时设立

E地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

答案

B,D,E

解析

本题考察了地役权的几个特点.根据《物权法》的规定，地役权具有这几个特点:地

役权以利用他人土地为内容，即为用益物权;地役权根据当事人的约定,应该书面签订

地役权合同，并且地役权自地役权合同生效时设立;所以，本题选项中A、c均为错误,

而B、D、E正确，因此，正确答案为B、D、E.

81.题型：单选题

下列法律中，属于行政法的是（）.

A《物权法》

B《城乡规划法》

C《审计法》

D《政府采购法》

答案

B

82.题型：多选题

建设工程施工合同中，发包人的主要义务有（）。

A提供必要的施工条件

B现场安排监理工程师

C及时检查隐蔽工程

D支付工程价款

E及时协调、处理与承包商的纠纷

答案

A,C,D

83.题型：单选题

关于证据，以下说法正确的是（）。

A证据应当在法庭上出示

B书证只能提交原件

C16岁以下的未成年人不得作为证人

D当事人之间应在庭审中相互明示其持有的证据

答案

A

解析

根据《民事诉讼法》和《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的规定,

证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证。对涉及国家秘密、商业秘密和个人

隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。未经质证的证

据，不能作为认定案件事实的依据。故A选项正确；书证原件或者与书证原件核

对无误的复印件、照片、副本、节录本可以作为证据，故B选项错误；《民事诉

讼法》规定，凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证。有关单位的负

责人应当支持证人作证。不能正确表达意志的人，不能作证。故C选项说法错

误；我国民事诉讼中的证据交换，是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在法院

的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。故D选项说法错误。

84.题型：多选题

建设工程施工合同中，承包人的主要义务有（）。

A自行完成建设工程主体结构施工

B及时验收隐蔽工程

C提供必要的施工条件

D交付竣工验收合格的建设工程

E无偿修理质量不合格的建设工程

答案

A,D,E

解析

在建设工程中，施工合同承包人的主要义务是：

一，作好施工准备工作；

二，按照合同要求进行施工；

三，在不影响正常作业的前提下，随时接受发包人对进度、质量的监督检查；

四，按照合同规定，按质如期完成工程，参加竣工验收，进行工程交付；

五，在规定的保修期内，针对由于本方原因造成的工程质量问题，无偿负责维修。

85.题型：单选题

根据《专利法》第6条第1款的规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位物

质技术条件所完成的发明创造为（）发明创造，该发明创造申请专利的权利属于该单

位.

A职务

B组织

C集体

D部门

答案

A

86.题型：单选题

项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出判决后，甲表示不服，准备上

诉，则下列错误的是（）。

A甲为上诉人

B甲应在判决书送达之日起15日内上诉

C甲已口头表示上诉，可在上诉期后补交上诉状

D当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移

交原审人民法院

答案

C

解析

当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上

一级人民法院提起上诉；当事人提起上诉，应当递交上诉状。上诉状应当通过原审

法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉

的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。

87.题型：单选题

某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期

间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同效。

根据我国相关法律规定，人民法院（）。

A不予受理

B应当受理，确认合同有效后驳回起诉

C应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会

D应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

答案

A

88.题型：多选题

某大型水电站建设项目，项目业主与某电机生产厂签订了发电机购买合同。合同中

约定了发电机的质量、交付时间及款项交付方式等内容。此时项目业主的主要义务

有（）o

A支付价款的义务

B瑕疵担保义务

C受领发电机的义务

D对发电机进行验收的义务

E对发电机生产过程进行管理的义务

答案

A,C,D

解析

答案A、C、D

买卖合同中，买受人的义务包括支付价款、受领标的物、对标的物进行检验等。B

答案对标的物瑕疵担保是出卖人的义务，与题意不符。E答案对发电机生产厂的生

产过程进行管理是发电机生产厂的内部事务，非买受人的义务，亦与题意不符。故

正确答案为A、C、D„

89.题型：单选题

某房屋预售合同房价60万元，交付定金20万元。房屋建成后，房产商高价把这套

房子卖给了别人。买房人可要求房产商返还（）万元。

A20

B24

C32

D40

答案

C

90.题型：单选题

下列有关定金与违约金区别的表述，不正确的是（）。

A定金须于合同履行前交付，而违约金只能在发生违约行为以后交付

B定金一般是约定的，而违约金一般是法定的

C定金有证约和预先给付的作用，而违约金没有

D定金主要起担保作用，而违约金主要是违反合同的民事责任形式

答案

B

解析

选项B,违约金有法定违约金和约定违约金两种：由法律规定的违约金为法定违

约金；由当事人约定的违约金为约定违约金。

91.题型：单选题

项目经理王某经考试合格取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于一个拥有乙级

资质专门从事招标代理的单位，按照《注册建造师管理规定》：王某可以建造师名

义从事（）。

A建设工程项目总承包管理

B建设监理

C建设工程项目管理服务有关工作

D造价咨询工作

答案

C

解析

A、B、C、D选项均为建造师执业范围，但A、B、D三项超出了聘用单位业务

范围，故选项C正确。

92.题型：单选题

材料供应合同