2024建设工程合同备案制度

合同编号：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主或投资人，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方为了明确双方的权利和义务，保证工程的顺利进行，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经双方协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总投资：__________________第二条合同主体2.1甲方指派__________________为甲方代表，负责履行甲方在本合同项下的各项权利和义务。2.2乙方指派__________________为乙方代表，负责履行乙方在本合同项下的各项权利和义务。第三条工程价款3.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。3.2乙方应当按照本合同约定的工程内容和质量标准，完成工程的施工。3.3甲方应当按照本合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付工程价款。第四条工程质量4.1乙方应当按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件的要求，保证工程的施工质量。4.2乙方应当对施工过程中出现的问题及时整改，确保工程质量符合约定标准。4.3甲方、乙方应当共同参加工程验收，工程验收合格的，视为工程质量符合本合同约定。第五条工程进度5.1乙方应当按照本合同约定的施工周期，完成工程的施工。5.2乙方应当严格按照施工组织设计进行施工，确保工程进度不受影响。5.3甲方应当及时提供施工所需的场地、材料、设备等，确保工程顺利进行。第六条合同的变更和解除6.1任何一方提出变更或解除本合同的，应当书面通知对方，并经双方协商一致。6.2因不可抗力导致本合同无法履行，双方可以协商变更或解除本合同。6.3甲方逾期支付工程价款超过30日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。第七条违约责任7.1甲方逾期支付工程价款的，应当按照逾期付款金额的每日千分之__________支付违约金。7.2乙方未按照约定工期完成的，应当按照逾期竣工部分的工程价款的每日千分之__________支付违约金。7.3双方其他违约行为，应当按照本合同约定或者国家法律法规的规定承担违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：________________注意事项及解决办法：1.注意工程质量的符合标准：乙方应确保工程质量符合国家和行业的相关标准、规范和设计文件的要求。如工程质量不符合约定标准，乙方应当及时整改，确保工程质量符合要求。解决办法：双方可以共同参加工程验收，验收合格的，视为工程质量符合本合同约定。如有质量问题，乙方应及时整改，直至符合标准。2.注意工程进度的顺利进行：乙方应按照约定的施工周期完成工程的施工，甲方应及时提供施工所需的场地、材料、设备等，确保工程顺利进行。解决办法：双方应严格按照施工组织设计进行施工，如有进度问题，应及时沟通协商，调整施工计划，确保工程按时完成。3.注意合同的变更和解除：任何一方提出变更或解除本合同的，应当书面通知对方，并经双方协商一致。解决办法：当合同履行过程中出现变更或解除需求时，双方应及时书面通知对方，并协商一致，签订书面变更协议或解除协议。4.注意违约责任：双方应严格遵守本合同的约定，如发生违约行为，应当按照违约责任条款承担相应的违约责任。解决办法：当一方违约时，另一方可以依据合同约定要求违约方承担违约责任，如逾期付款、逾期竣工等，可要求支付违约金。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的业主或投资人，负责委托乙方进行工程项目的施工。2.乙方：指具备相应资质和能力的施工单位，负责按照合同约定完成工程的施工。3.工程质量：指工程符合国家和行业的相关标准、规范和设计文件的要求的程度。4.工程进度：指工程按照约定的施工周期完成的情况。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。6.工程验收：指对完成的工程进行检查、测试、评估，以确定工程是否符合合同约定的质量、功能、性能等要求。7.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。8.补充协议：指对原合同未尽事宜进行补充、修改或完善的协议。应用场合：1.适用于甲方为建设工程项目的业主或投资人，乙方为具备相应资质和能力的施工单位之间签订的建设工程合同。2.适用于各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、市政工程、交通设施、水利工程等。补充条款：1.工程变更条款：当合同执行过程中，如发生工程内容、规模、投资等方面的变更，双方应签订工程变更协议，明确变更内容、价款、工期等事项。2.不可抗力条款：双方应签订关于不可抗力的定义、责任分配和处理办法的补充条款，以明确在不可抗力情况下双方的权益和义务。3.保密条款：双方应签订保密条款，约定合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等信息的保密义务和保密期限。4.争议解决补充条款：双方可以签订关于争议解决的补充条款，如选择仲裁或调解等方式解决争议，并约定仲裁委员会或调解机构。附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件、资质证书复印件3.工程项目批