2024上海市建设工程施工合同示范文

合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于委托方与承包方经友好协商，就____________（工程名称）的建设工程施工事项达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同金额包括：工程设计费、材料费、施工费、人员工资、设备使用费、税费等一切与工程有关的费用。第三条合同工期3.1合同约定的工期为____________天。3.2工期自双方签订合同后____________天内完成。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家现行____________（标准名称）的要求。4.2工程质量等级：____________。第五条付款方式（1）合同签订后____________天内，委托方支付合同金额的____________%作为预付款；（2）工程进度达到____________%时，委托方支付合同金额的____________%作为进度款；（3）工程验收合格后，委托方支付合同金额的____________%作为尾款。5.2付款均以银行转账方式支付，具体账号如下：户名：____________________账号：____________________第六条违约责任6.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同金额的____________%。6.2因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________签订日期：____________________注意事项：1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应确保合同内容的合法性。2.合同金额、工期、质量标准等关键条款需双方仔细核实，确保无误。3.付款方式和时间应明确，确保双方权益。4.违约责任应明确，以便在出现违约情况时双方有据可依。6.合同中的其他约定应详细明确，避免日后的纠纷。解决办法：1.如合同内容违反法律法规，应及时修改，确保合同的合法性。2.如合同金额、工期、质量标准等关键条款有误，应及时协商更正。3.如付款方式和时间有误，应及时纠正，并重新约定。4.如发生违约情况，按合同约定的违约责任进行处理。5.如双方在合同履行过程中出现纠纷，应尝试友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.委托方：指委托他人为自己办理某项事务的一方。2.承包方：指接受委托方委托，为委托方办理某项事务的一方。3.合同金额：指双方约定的合同总价款。4.工期：指合同约定的工程完成时间。5.质量标准：指工程质量应达到的要求。6.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。7.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。8.友好协商：指双方在平等、公平、诚实的基础上，通过沟通、协商解决问题。9.有管辖权的人民法院：指根据我国民事诉讼法规定，具有审理某一民事案件权限的人民法院。应用场合：1.适用于上海市范围内的各类建设工程施工项目，包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、园林绿化、装饰装修等。2.当委托方与承包方就建设工程施工事项达成一致，需要明确双方权利义务时。补充条款：1.工程变更条款：如工程在施工过程中发生变更，双方应签订变更协议，明确变更内容、费用及工期等。2.不可抗力条款：具体明确不可抗力事件的范围、双方的责任和义务以及处理方式。3.保密条款：约定双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等信息的保密义务和保密期限。4.争议解决条款：如双方在合同履行过程中发生争议，应尝试协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.合同终止和解除条款：约定