二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1070

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」070

1.题型：单选题

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求

施工单位（）。

A整改，并及时报告建设单位

B整改，并及时报告有关主管部门

C暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

D暂时停止施工，并及时报告建设单位

答案

D

2.题型：多选题

法人应当具备的条件有（）。*

A依法成立

B有法定代表人

C有必要的财产或者经费

D有自己的名称、组织机构

E能够承担民事责任

答案

A,B,C,D

3.题型：多选题

根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有（）。

A仲裁的事项超出仲裁协议的约定范围

B依据伪造的证据作出的裁决

C双方当事人均对裁决不服

D重大案件适用了独任庭审理

E没有仲裁协议

答案

A,B,E

4.题型：单选题

可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）。

A自撤销后无效

B申请撤销时无效

C自始无法律约束力

D合同有效

答案

C

5.题型：多选题

下列选项中，职工不缴纳的保险费有（）。

A基本养老保险

B基本医疗保险

C工伤保险

D失业保险

E生育保险

答案

C,E

解析

1、职工应当参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。

2、职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基

本医疗保险费。3、职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不

缴纳工伤保险费。4、《社会保险法》规定，职工应当参加失业保险，由用人单位

和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。5、《社会保险法》规定，职工应当参

加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。

6.题型：单选题

建设项目的环境影响报告书，按照规定的程序报相关部门审查批准，该部门是

（）=

A地方政府主管部门

B大气污染防治监管部门

C建设系统主管部门

D环境保护行政主管部门

答案

D

7.题型：单选题

下列关于发包人要求承包人完成合同以外零星项目的说法中，不符合《建设工程价

款结算暂行办法》规定的是（）。

A承包人应在接受发包人要求的3天内向发包人提请施工签证

B提请施工签证的事项包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金

额等

C承包人应当在发包人签证后施工

D发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负

答案

A

8.题型：单选题

某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标

准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。

[2015]A

工程重大安全事故罪B

重大责任事故罪C

重大劳动安全事故罪D

串通投标罪

考点

2Z201094建设工程刑事责任的种类及承担方式

解析

本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位、设计单位、施工单

位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故属于工程

重大安全事故罪。

考点：工程重大安全事故罪。

9.题型：单选题

下列组织中，不具备有法人资格的组织是（）

A大学

B项目经理部

C公司

D社团

答案

B

10.题型：多选题

建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。

A已经办理了用地批准手续

B已经办理了招标投标核准手续

C施工图设计文件已按规定通过了审查

D消防设计图纸已经公安消防机构审核

E按照规定应该委托监理的工程已委托监理

答案

A,C,E

解析

只有两类工程才需要消防设计审核。

11.题型：单选题

某工厂扩建项目需建设二期厂房，建设单位将一期建设时的勘察成果提供给设计单

位，在建设单位一再坚持下，设计单位完成了设计文件。工程竣工验收时，发现由

于设计文件对厂房基础处理不当而引起厂房不均匀沉陷，对此造成的损失应由()分

摊。

A勘察单位和设计单位

B建设单位和勘察单位

C设计单位和施工单位

D建设单位和设计单位

答案

D

解析

厂房不均匀下沉因建设单位提供的勘察资料和设计原因所引起，与原勘察单位和

施工单位无关。其中设计单位明知该勘察成果不符合规定仍据以设计，故应与建设

单位分担责任。正确选项为D。

12.题型：单选题

()是产生裁判书的过程。A

审判程序B

执行程序C

审批程序D

仲裁程序

考点

2Z208024民事诉讼时的审判和执行程序

解析

审判程序是产生裁判书的过程，执行程序是实现裁判书内容的过程。

考点：民事诉讼的执行程序

13.题型：单选题

工程师在接到延期开工申请后（）不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺

延。A

24小时内B

36小时内C

48小时内D

72小时内

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应

顺延。

考点：开工及开工日期。

14.题型：单选题

下列情形属于应重新组织建筑节能工程验收的是（）。

A隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整

B工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告

C工程使用的主要设备未提供进场检验报告

D参加验收人员不具备相应资格

答案

D

解析

工程项目验收存在以下问题之一的，应重新组织建筑节能工程验收：（1）验收组

织机构不符合法规及规范要求的；（2）参加验收人员不具备相应资格的；（3）参加验

收各方主体验收意见不一致的；（4）验收程序和执行标准不符合要求的；（5）各方提

出的问题未整改完毕的。故D选项正确。

15.题型：单选题

某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。

2013年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程

款。下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。

A2015年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B2016年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产

C2016年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D2016年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

答案

B

解析

诉讼时效最后6个月，因不可抗力或其他障碍不得行使请求权的，时效中止。本

题时效从知道自身利益受损时开始，即2013年11月1日起算，A事件没有发生在

时效期间最后6个月，不适用中止，B正确，C事件不属于"其他障碍不能行使请

求权”，D事件属于中断。2018年教材有变动，诉讼时效改为3年

16.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实

施监理依据的是（）。

A工程施工图纸

B法律、法规

C监理合同

D施工合同中约定采用的推荐性标准

答案

C

解析

工程监理的依据是：（1）有关法律法规，如《建筑法》、《合同法》、《建设工

程质量管理条例》等；（2）有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建

设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；（3）设计文件，施工图设计等设计文

件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据；（4）建设工程

承包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。

17.题型：多选题

下列关于有关单位安全生产责任的说法中，正确的有()o

A设计单位应考虑施工安全操作和防护的需要，并对防范生产安全事故提出指导意

见

B建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织有关单位进行验收

C建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当组织有关单位进行验收

D勘察单位提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要

E建设行政主管部门审查建设工程是否有安全施工措施时，可以收取费用

答案

A,B,D

解析

本题涉及多个单位的安全责任，包括勘察单位，设计单位，建筑起重机械的使

用、出租、安装、监理等有关单位。按照相关规定勘察单位应当按照法律、法规和

工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安

全生产的需要；设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，并

考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中

注明，并对防范生产安全事故提出指导意见；建筑起重机械安装完毕后，使用单位

应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收；建设行政主管部门或者其他有关

部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，不得收取费用；故应选A、B、

D„

18.题型：单选题

各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为,

()。*

A必须向同级人民法院提出检察建议

B有权向同级人民法院提出检察建议

C必须向上一级人民法院提出检察建议

D有权向上一级人民法院提出检察建议

答案

B

19.题型：单选题

下列情形中，投标人中标有效的是（）。【2015】A

投标人给予招标人金钱获取中标B

投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标C

投标人在账外给予招标人回扣获取中标D

投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

考点

2Z203014禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定

解析

禁止投标人以行贿手段谋取中标。投标人可以有折扣的时候需要在投标书中表明,

但不可以在帐外暗中给予对方单位或个人回扣的，否则按行贿论处。

20.题型：单选题

下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是（）。

A联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任

B如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任

C工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任

D负有连带义务的每个债务人、都负有清偿部分债务的义务

答案

C

解析

工程总分包、联合体承包方式中各成员之间的连带责任都是法定的。故A选项

错误，总承包人分包工程需经业主方认可，包括在总承包合同中明确或分包时经业

主认定两种方式，但这不影响总、分包人之问应负的连带责任，故B选项错误。

此外，民法通则规定，负有连带义务的债务人都负有清偿债务的义务，当出现赔偿

时，业主可向任何一方索赔。故本题只有C选项正确。

21.题型：单选题

按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。A

订立合同时履行地的政府定价B

订立合同时履行地的市场价格C

履行合同时履行地的政府定价D

履行合同时履行地的市场价格

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

如果按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，《合同法》规定，价款或者报

酬不明确的，按照订立合同口寸履行地的市场价格履行。

考点：工程价款的支付。

22.题型：多选题

建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳

务分包企业（）组成。A

项目经理B

技术负责人C

专职安全生产管理人员D

单位负责人E

施工管理负责人

考点

2Z206021施工单位的安全生产责任

解析

建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳

务分包企业项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员组成。

考点：建设工程项目安全生产领导小组的职责

23.题型：单选题

注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述

中正确的是（）=

A延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出

B申请延续注册只需提供原注册证书

C延续注册有效期为3年

D延续注册执业期间不能申请变更注册

答案

c

解析

注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有

效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。申请延

续注册的，应当提交下列材料：（1）注册建造师延续注册申请表；（2）原注册证书；

⑶申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件；（4）申请人

注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。

24.题型：单选题

（）是由全国人民代表大会依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。A

宪法B

法律C

部门规章D

地方政府规章

考占

2Z201012法的形式和效力层级

解析

宪法是由全国人民代表大会依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。

考点：宪法。

25.题型：单选题

建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位，并将下列除（）

以外的资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A

施工单位资质等级证明B

拟拆除工程可能危及毗邻建筑的说明C

拆除工程的施工组织方案D

废弃物利用措施

考占

2Z206051建设单位相关的安全责任

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定：建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资

质等级的施工单位。并应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所

在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（1）施

工单位资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；

（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的措施。故选择D。

考点：装修工程和拆除工程的规定

26.题型：单选题

对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送

（）的质量检测单位进行检测。

A建设单位许可

B建设行业协会认可

C具有相应资质等级

D监理协会认可

答案

C

27.题型：单选题

注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继续教育不少于（）学时。

A30

B60

C90

D120

答案

D

解析

注册建造师按规定参加继续教育，是申请初始注册、延续注册、增项注册和重新

注册的必要条件。注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继续教育不少

于120学时，其中必修课60学时，选修课60学时。故选项D正确。

28.题型：多选题

关于民事诉讼中的级别管辖，下列说法正确的有（）。

A级别管辖，是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限

B诉讼审判程序为两审终审，因此我国法院也只有两级

C最高人民法院为终审法院，因此只受理二审案件

D争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据

E只有第一审民事案件才涉及级别管辖的问题

答案

D,E

29.题型：多选题

运输合同的法律特征有（）o

A货运合同是双务、有偿合同

B货运合同的标的是获取货物

C货运合同的标的是运输行为

D货运合同是诺成合同

E货运合同的收货人和托运人可以是同一人

答案

A,C,D,E

解析

货运合同的法律特征货运合同具有以下法律特征：（一）货运合同是双务、有偿

合同（二）货运合同的标的是运输行为（三）货运合同是诺成合同（四）货运合同

当事人的特殊性。

30.题型：多选题

下列关于复代理的说法，正确的是（）o

A复代理就是转委托

B复代理基于本代理而产生

C复代理人由本代理人选择

D复代理人由被代理人选择

E本代理人转委托一般须经被代理人同意

答案

A,B,C,E

解析

答案A、B、C、E

本题考察复代理（即转委托）的概念与特征，选项A、B、C、E都是其特征之一，选

项D是个重要特征的错误表述，复代理人由代理人而不是由被代理人选择，显

然，D错误。故正确答案为A、B、C、Eo

31.题型：多选题

关于建设单位申请领取施工许可证应当具备的条件的说法正确的是（）。

A需要征收房屋的，征收进度必须能满足建设工程开始施工和连续施工的要求

B已建立工程质量安全责任制并落实到人

C成片开发建设的住宅小区工程已委托监理

D建设单位应当提供截至申请之日无拖欠工程款情形的承诺书

E县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门可以增设办理施工许可证的其他条

件

答案

A,B,D

解析

注意：最新版教材取消了对监理的要求，帮C不选。

32.题型：单选题

甲工程监理公司是某药厂厂房工程的监理单位，项目实施过程中监理工程师发现了

安全事故隐患却未及时要求施工单位暂时停止施工，以致酿成安全事故。安全生产

监督管理部门查明事实后对甲公司作出了罚款20万元的处罚决定，甲公司不服提

起行政诉讼，经二审法院判决甲公司败诉。甲公司拒缴罚款，则由（）强制执

行。A

第一审法院B

第二审法院C

被告住所地法院D

甲公司住所地法院

考点

2Z208053行政诉讼的受案范围、审理程序和判决执行

解析

《行政诉讼法》第65条规定，当事人必须履行人民法院发生法律效力的判决、裁

定。原告拒绝履行判决、裁定的，被告行政机关可以向第一审法院申请强制执行。

考点：判决

33.题型：单选题

下列民事诉讼案件不适用专属管辖的是OoA

土地使用权转让纠纷B

侵权行为纠纷C

房屋买卖纠纷D

建设工程施工合同纠纷

考点

2Z208021民事诉讼的法院管辖

解析

本题考查的是民事诉讼的法院管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的

案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖

纠纷、土地使用权转让纠纷等。建设工程施工合同适用于专属管辖。

考点：地域管辖；

34.题型：多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当（）。

A提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

B建立、健全本单位安全生产责任制

C组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

D保证本单位安全生产条件所需资金的投入

E对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录

答案

B,C,D,E

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度

和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生

产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安

全检查记录。

35.题型：多选题

下列分包合同中，属于违法分包或者分包合同无效的有（）。A

承包人承包了某土方开挖工程后，将其承包的工程全部分包给甲施工企业B

承包人承包了某土建工程后，将工程的主体结构部分分包给乙施工企业C

承包人分包了某装饰装修工程后，将地面瓷砖铺设的工程分包给丁施工企业D

承包人分包了某基础工程后，将其全部分包给丙施工企业E

承包人承包了某十台设备安装工程后，将三台设备安装工程的劳务分包给丙劳务企

业

考点

2Z203023建设工程分包的规定

解析

《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：（1）总承包单位将

建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（2）建设工程总承包合同中未有

约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成

的；（3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（4）分

包单位将其承包的建设工程再分包的。

考点：分包单位不得再分包。A选项属于转包。

36.题型：多选题

按照《建设工程消防监督管理规定》规定.施工单位应当承担的消防施工的质量和

安全责任有（）。

A选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防产品

B按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工

C选用满足防火性能要求的建筑构件

D查验具有防火性能要求的建筑材料及装修材料的质量

E建立施工现场消防安全责任制度.确定消防安全负责人

答案

B,D,E

解析

《建设工程消防监督管理规定》第9条：“设计单位应当承担下列消防设计的质

量责任：……在设计中选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材

料、装修材料，应当注明规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家标准或

者行业标准”;第10条："施工单位应当承担下列消防施工的质量和安全责任：（1）按

照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织

施工，……；（2）查验消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材

料的质量，……；（3）建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人……”对

照这两条规定可知，正确答案为B、D、Eo

37.题型：多选题

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，中央管理的总公司的综合应急预案和专

项应急预案，应报（）备案。

A市级人民政府建设行政主管部门

B国务院国有资产监督管理部门

C县级人民政府建设行政主管部门

D国务院安全生产监督管理部门

E省级人民政府建设行政主管部门

答案

B,D

38.题型：多选题

按照《注册建造师管理规定》，申请注册人员有下列（）情形时，将不予注册。

A曾于1年前因犯罪被判处管制两年

B5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月

C年满68周岁

D之前担任项目负责人期问，发生过重大安全事故

E因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人

答案

A,C,D,E

解析

《注册建造师管理规定》第15条规定，申请人有下列情形之一的，不予注册:

①不具有完全民事行为能力的；②申请在两个或者两个以上单位注册的；③未达到

注册建造师继续教育要求的；④受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；⑤因执

业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；

⑥因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满

3年的；⑦被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；⑧

在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事

故的；⑨申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；⑩年龄超过65周岁的；法

律、法规规定不予注册的其他情形。

39.题型：单选题

在证据可能灭失的情况下，当事人可以向法院申请（）。

A先予执行

B证据保全

C强制执行

D财产保全

答案

B

解析

在证据可能灭失的情况下，当事人可以向法院申请证据保全。

40.题型：多选题

物权人的物权受到侵害的，权利人可以通过（）等途径解决.

A和解

B公证

C调解

D诉讼

E仲裁

答案

A,C,D,E

解析

物权人的物权受到侵害的,权利人解决问题的途径就是和解、调解、仲裁和诉讼.

而公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法

律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动.公证只是一

种司法行政行为.并不处理当事人之间的权利义务关系.因此，正确答案选A、c、D、

E.

41.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程

的专项施工方案，须经（）签字后方可实施。

A施工单位总经理

B施工单位技术负责人

C总监理工程师

D设计单位总设计师

E政府安监部门负责人

答案

B,C

解析

答案B、C

依冠《建设工程安全生产管理条例》第26条有关规定，达到一定规模的危险性较

大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字

后实施。因此，正确选项为8、Co

42.题型：单选题

劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即

向（）报告。A

兼职安全巡查员B

专业监理工程师C

发包人代表D

建设工程安全生产监督站

考点

2Z206024施工作业人员安全生产的权利和义务

解析

原文是《安全生产法》第51条规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因

素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。在本题中，只有兼

职安全巡查员属于现场安全生产管理人员，因此选项A是正确的。

考点：施工安全事故隐患报告的义务

43.题型：单选题

如果工程建设中拟采用的新技术、新材料不符合现行强制性标准规定的，在采用前

应当履行规定的管理程序，完整和正确的程序是（）。

A由拟采用单位提请建设单位组织专题论证，报工程所在地的建设行政主管部门或

标准管理部门审定

B由拟采用单位提请建设单位组织专题论证，报批准标准的建设行政主管部门或国

务院有关部门审定

C由拟采用单位组织专题论证，报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门

审定

D由建设单位提请工程所在地的建设行政主管部门组织专题论证，报国务院标准管

理部门审定

答案

B

44.题型：多选题

以下情形中，仲裁员必须回避、当事人也有权提出申请回避的有（）。

A是本案当事人或者当事人、代理人的亲属

B与本案有利害关系

C与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的

D私自会见当事人、代理人的

E接受当事人、代理人的请客送礼的

答案

B,C,D,E

45.题型：单选题

根据《劳动法》的规定，下列符合对女职工特殊保护规定的是（）.

A不得安排女职工从事有毒有害作业

B不得安排女职工从事低温、冷水作业

C不得安排怀孕7个月以上的女职工延长工作时间和夜班劳动

D不得安排女职工从事第三级体力劳动强度的劳动

答案

C

解析

我国劳动法对女职工的特殊规定主要包括:禁止安排女职工从事矿山井下、国家

规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动,A、B、D选项不正确.C

选项符合对怀孕女工的规定.

46.题型：多选题

承担违约责任的构成要件包括（）.

A有违约的事实

B给当事人一方造成损失

C当事人一方主观上故意

D非违约方证明对方的行为不符合合同约定

E当事人一方主观上过失

答案

A,D

47.题型：单选题

关于定金的说法，正确的是（）。*

A债务人履行债务后，定金不可抵作价款

B订金与定金的法律效果相同

C定金超过合同金额的20%,则定金无效

D定金的法律性质是担保

答案

D

解析

《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人

履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，

无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定

金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同

从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额

的20%o

48.题型：多选题

根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有()。[2015]A

替代性B

辅助性C

临时性D

长期性E

关键性

考点

2Z204023合法用工方式与违法用工模式的规定

解析

根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有临时性、辅助性、替代性。

考点：劳务派遣单位

49.题型：单选题

某办公楼设计合同经双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为

()。

A变更的效力仅及于变更的部分

B未变更部分效力不确定

C已履行部分应恢复原状

D当事人丧失赔损请求权

答案

A

50.题型：单选题

李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，2010年2月5日向国家专利局提出

了专利申请，4月5日国家专利局将其专利公告，2011年3月15日授予李某专利

权。该专利权届满的期限是（）。

A2030年2月5日

B2020年3月5日

C2030年3月15日

D2020年3月15日

答案

A

51.题型：单选题

属于承揽人的义务的是（）。A

按照约定提供材料和协助承揽人完成工作的义务B

支付报酬的义务C

验收工作成果的义务D

交付符合质量要求工作成果的义务

考点

2Z204031承揽合同的法律规定

解析

ABC是定作人的义务。

考点：承揽人的义务

52.题型：单选题

除了在劳动关系存续期间因劳动报酬发生的争议外，劳动争议申请仲裁的时效期间

为（）.

A3个月

B6个月

Cl年

D2年

答案

C

53.题型：单选题

某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理，裁定发回原审人民法院重审。下列不

属于发回重审原因的是（）。

A认定基本事实不清

B严重违反法定程序

C违法缺席判决

D适用法律错误

答案

D

解析

原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查

清事实后改判；原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定

撤销原判决，发回原审入民法院重审。所以D选项正确。

54.题型：单选题

国务院某部对一企业做出罚款50万元的处罚。该企业不服，向该部申请行政复

议。下列哪一说法是正确的（）o

A在行政复议中，不应对罚款决定的适当性进行审查

B企业不可以委托代理人参加行政复议

C如在复议过程中企业撤回复议的，可以再以同一事和理由提出复议申请

D如企业对复议决定不服向国务院申请裁决，企业对国务院的裁决不服向法院起诉

的，法院不予受理

答案

D

解析

《行政复议法》第14条规定:“对国务院部门或者省、自治区、直辖市人民政府

的具体行政行为不服的，向作出该具体行政行为的国务院部门或者省、自治区、直

辖市人民政府申请行政复议.对行政复议决定不服的,可以向人民法院提起行政诉

讼，也可以向国务院申请裁决，国务院依照本法的规定作出最终裁决.”由此可知，国

务院的裁决是最终的，不可诉，所以D项正确.

55.题型：单选题

下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是（）。A

买卖合同属于单务合同B

当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立有关C

买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件D

买卖合同是一种转移财产处置权的合同

考占

2Z204032买卖合同的法律规定

解析

买卖合同具有以下法律特征：（1）买卖合同是一种转移财产所有权的合同。选项D

错；（2）买卖合同是有偿合同。（3）买卖合同是双务合同。选项A错；（4）买卖合同是

诺成合同。诺成合同自双方当事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付标的物

为合同的成立要件。选项C对；当事人交付标的物为履行合同，与合同的成立无

关。选项B错；本试题答案选C。

考点：买卖合同的法律特征

56.题型：单选题

某建筑公司认为供货商供应的建材质量不合格，未按合同约定支付材料款，供货商

向法院提起诉讼，所出具的证据中证明力度大于其他证据的是（）。

A送货单

B合格证

C专业机构出具的质量鉴定意见

D合同书

答案

C

57.题型：单选题

关于招标代理机构的说法不正确的是（）。

A有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

B有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库

C有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D它和建设行政主管部门可以存在隶属关系

答案

D

58.题型：单选题

规避办理施工许可证应承担的法律责任是（）.

A责令停止施工，对建设单位处以罚款

B责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款

C对不符合开工条件的，责令停止施工，处合同价1%以上2%以下的罚款

D对责任者追究刑事责任

答案

B

59.题型：单选题

《劳动合同法》属于下列法律部门中的（）.

A经济法

B社会法

C行政法

D民法商法

答案

B

60.题型：多选题

下列可以不进行招标的建筑工程项目有（）。

A抢险救灾项目

B利用扶贫资金以工代赈项目

C必须向原中标人采购工程，否则不能满足功能配套要求的项目

D建筑面积2万米的房地产开发项目，开发商企业有能力和相应资质自主设计，施

工的项目

E建筑面积500平方米的社区医院

答案

A,B,C,D

61.题型：单选题

下列情形中，投标文件不按否决投标处理的有（）。

A投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件

B投标报价低于成本

C投标报价高于招标文件设定的最高投标限价

D投标文件未按招标文件要求密封

答案

D

解析

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖

章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国

家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或

者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高

于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条

件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

62.题型：单选题

可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）。

A自撤销后无效

B申请撤销时无效

C自始无法律约束力

D合同有效

答案

C

63.题型：单选题

如果定作人于合同成立后由于种种原因不在需要承揽人完成工作的，则（）。A

不允许定作人解除B

允许定作人解除，但赔偿承揽人损失C

双方协商后解除D

视为定作人违法

考点

2Z204031承揽合同的法律规定

解析

如果定作人于合同成立后由于种种原因不在需要承揽人完成工作的，允许定作人解

除合同。但是，定作人解除合同的前提是赔偿承揽人的损失。

考点：定作人的法定任意解除权

64.题型：多选题

下列施工合同中，属于无效合同的有（）。*

A施工企业借用他人资质签订的

B施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的

C建设工程依法必须进行招标而未招标的

D施工企业超越资质等级与建设单位签订的

E施工企业将其承包的部分非主体工程分包的

答案

A,B,C,D

解析

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规

定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第52条第5项

的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：（1）承包人未取得建筑施

工企业资质或者超越资质等级的;（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工

企业名义的;（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时还规定，承

包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施

工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。

65.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有（）行为的，责令限期改正；

逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款。A

使用未经验收的施工起重机械B

在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡C

在竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D

安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用

考点

2Z206035违法行为应承担的法律责任

解析

《建设工程安全生产管理条例》第六十四条违反本条例的规定，施工单位有下列行

为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万

元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关

规定追究刑事责任：（一）施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的；（二）

未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全

施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；（三）在尚

未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；（四）施工现场临时搭建的建筑物不符合安

全使用要求的；（五）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地

下管线等采取专项防护措施的。

考点：施工现场安全防护违法行为应承担的法律责任

66.题型：多选题

建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日

期的说法，正确的又（）。

A应当以鉴定合格日期为竣工日期

B鉴定期间为顺延工期的期间

C应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期

D应当以申请鉴定日期作为竣工日期

E应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期

答案

B,E

解析

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法

释[2004]14号第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情

形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日

期；（二）承包人己经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收

报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移

占有建设工程之日为竣工日期。第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发

生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

67.题型：单选题

禁止限制、排除投标人的规定说法错误的是（）。A

招标人不得限制投标人或潜在投标人的所有制形式B

招标人不得对潜在投标人采取不同的资格审查或评标标准C

招标人不得组织单人或者部分潜在投标人踏勘项目现场D

招标人可以以特定区域或者特定行业的业绩作为加分条件

考占

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件

或者中标条件。

考点：禁止限制、排斥投标人的规定。

68.题型：多选题

某工程的地下隐蔽工程已出现重大安全隐患，安全生产管理机构下达了停产整改的

通知。但是，该安全隐患尚未排除时，项目经理却要求作业人员继续施工。对此情

形，作业人员可以行使（）权。

A知情

B拒绝

C检举控告

D要求赔偿

E紧急避险

答案

A,B,C

69.题型：单选题

在建设工程施工活动中，落实施工安全生产主体责任的是（）。A

建设单位B

施工单位C

监理单位D

政府安监部门

考点

2Z206021施工单位的安全生产责任

解析

施工单位的安全生产责任制度施工单位是建设工程施工活动的的主体，必须加强对

施工安全生产的管理，落实施工安全生产的主体责任。

考点：施工单位的安全生产责任制度

70.题型：单选题

关于证据，以下说法正确的是（）o

A所有证据都应该在法庭上出示

B书证必须提交原件

C14岁以下的未成年人不得作为证人

D当事人之问应在庭审中相互明示其持有的证据

答案

A

71.题型：多选题

下列情况中，不影响劳动合同履行的有（）。

A劳动者开始依法享受基本养老保险待遇

B用人单位名称发生变更

C用人单位法定代表人变更

D用人单位投资人变更

E用人单位被依法宣告破产

答案

B,C,D

解析

用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳

动合同的履行。故B,C,D选项正确。

72.题型：单选题

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证，实行施工

总承包的，由（）组织召开。

A监理单位

B施工总承包单位

C建设单位

D相关专业承包单位

答案

B

73.题型：多选题

下面关于用能单位的法定义务的说法，正确的是（）。

A积极开展减量化、再利用和资源化活动

B应当按照合理用能的原则，加强节能管理

C制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗

D应当定期开展节能教育和岗位节能培训

E建立节能目标责任制

答案

B,C,D,E

74.题型：单选题

根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。

A买卖合同生效

B转移登记

C交付

D买方占有

答案

C

解析

动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让，自交

付时发生效力，但法律另有规定的除外。

75.题型：单选题

下列关于出卖人交付标的物的表述中，符合法律规定的是（）o

A出卖具有知识产权的计算机软件，除法律另有规定或当事人另有约定的外，该软

件的知识产权归买受人

B标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品时，买受人收到该产品的权利凭证

即为交付

C交付期限的约定不明确，出卖人可以随时交付标的物

D除非当事人另有约定或法律另有规定，标的物的所有权自交付时转移

答案

D

解析

除法律另有规定或者当事人另有约定的外，标的物的所有权自标的物交付时起转

移。出卖人应当履行向买受人交付标的物或者交付提取标的物的单证，并转移标的

物所有权的义务。但是，出卖具有知识产权的计算机软件等标的物的，除法律另有

规定或者当事人另有约定的以外，该标的物的知识产权不属于买受人。所以，A错

误。D正确。

出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期

间内的任何时间交付。当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以

协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能

达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，债务人可以随时履

行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。所以，C错误。

标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品，当事人对交付方式约定不明确，且

依照合同法第61条的规定仍不能确定的，买受人收到约定的电子信息产品或者权

利凭证即为交付。所以B错误。

76.题型：多选题

按照《行政诉讼法》的规定，人民法院对于以下起诉可不予受理的有（）。

A甲施工企业对于《建设工程质量管理条例》中关于施工单位法律责任的规定不服

B乙建设单位对于根据《建设工程安全生产条例》对其作出的罚款决定不服

C丙公务员对于单位作出的免职决定不服

D丁建设单位对政府收取报建费的规定不服

E乙对于某行政机关实行的限制人身自由的行政强制措施不服

答案

A,C,D

解析

法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（1）国防、外交等

国家行为；（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决

定、命令；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）法律规定由

行政机关最终裁决的具体行政行为。

77.题型：单选题

根据《民事诉讼法》的相关规定，起诉必须符合的条件不包括（）o

A原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织

B有明确的被告

C有书面的起诉书

D属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

答案

C

解析

《民事诉讼法》第119条规定，起诉必须符合下列条件：①原告是与本案有直接

利害关系的公民、法人和其他组织；②有明确的被告；③有具体的诉讼请求、事实

和理由；④属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

78.题型：单选题

关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）。

A发包人可依据其单方以上变更合同

B合同变更内容约定不明确，推定为未变更

C合同变更与工程变更范围一致

D合同变更协议自签字之日起生效

答案

B

79.题型：多选题

根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有（）。

A施工单位因安全事故隐患，被监理工程责令暂停施工，致使工期延误

B因拖欠农民工工资，被监理工程师责令暂停施工，部分民工停工抗议，致使工期

延误

C地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

D由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误

E因延迟履行而遭遇洪水，致使工期延误

答案

C,D

80.题型：单选题

下列关于劳动合同期限的说法中，正确的是（）。

A劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件

B无固定期限劳动合同没有终止时间

C劳动合同期限不包括试用期限

D以完成一定任务为期限的劳动合同属于固定期限劳动合同

答案

A

81.题型：多选题

根据《全国建筑市场各方主体不良行为认定标准》，下列选项中可被认定为施工单

位工程质量不良行为的有（）.

A不按工程设计和技术标准施工的

B使用不合格材料、构配件的

C不履行或拖延履行保修义务的

D不按承包合同履行义务的

E未对涉及工程结构安全的试件、材料取样检测的

答案

A,B,C,E

82.题型：多选题

根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负

有下列（）职责。

A组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B及时、如实报告生产安全事故

C组织或者参与本单位安全生产教育和培训

D组织制定并实施本单位安全事故应急救援预案

E确保安全生产费用的有效使用

答案

A,B,D

83.题型：单选题

某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合

同，并提供了制作叉管的钢模，根据《中华人民共和国合同法》，该合同属于

（）合同。

A委托

B承揽

C信托

D施工承包

答案

B

84.题型：多选题

根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有（）。

A替代性

B辅助性

C临时性

D长期性

E关键性

答案

A,B,C

85.题型：多选题

甲企业与乙银行签订一份50万元的借款合同，丙公司在借款合同的担保人一栏加

盖了企业的印章。贷款到期后，经甲企业与乙银行协商，乙银行同意贷款延期3个

月，但未告知丙公司。下列关于该债务清偿的说法中，正确的有（）。

A丙公司对此50万元的债务不再承担保证责任

B乙银行有权要求丙公司对50万元债务承担责任

C乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任

D乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙公司承担责任

E乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙公司对20万元债务承担责任

答案

A,C

解析

无

86.题型：单选题

某工程建设联合有限公司与某大型设备公司签订了《设备融资租赁合同》，该合同

应当采用（）o

A口头形式

B书面形式

C默示形式

D推定形式

答案

B

解析

融资租赁是三方主体参与的经济活动。为明确各自的权利和义务，《合同法》规

定，融资租赁合同应当采用书面形式。

87.题型：单选题

意外伤害保险的被保险人是（）。

A施工单位

B施工现场危险作业人员

C因施工行为受到损害的第三人

D支付保险费的一方

答案

B

88.题型：单选题

甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭

许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。*

A移送二审法院裁决

B按撤诉处理

C按缺席判决

D进入再审程序

答案

B

89.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在危险部位设置明显的安全警

示标志。这里所指的安全警示标志一般由（）制定。

A施工单位

B设计单位

C建设单位

D国家有关部门

答案

D

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在危险部位设置明显的安全

警示标志。这里所指的安全警示标志一般由国家有关部门制定。

90.题型：单选题

某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收

其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和

质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是

()oA

被拘留B

被罚款5000元C

被质量监督站开除D

被没收违法所得

考点

2Z208052行政复议的范围、受理和复议决定

解析

不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政

法规的规定提起申诉

考点：行政复议范围；

91.题型：多选题

绿色施工的“四节一环保”，环保是指环境保护，四节是指()。

A节能

B节地

C节水

D节材

E节电

答案

A,B,C,D

92.题型：单选题

某办公楼设计合同经双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为().

A变更的效力仅及于变更的部分

B未变更部分效力不确定

C已履行部分应恢复原状

D当事人丧失赔损请求权

答案

A

93.题型：多选题

下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。*

A不同投标人的投标文件由同一人编制

B不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异

C不同投标人的投标文件相互混装

D属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标

E投标人之间约定部分投标人放弃投标

答案