建设工程施工内部承包合同2024年

建设工程施工内部承包合同2024年合同编号：__________地址：________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________地址：________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程承包范围：____________________第二条工程造价2.1甲方承诺按照国家有关工程造价的规定，合理确定工程造价。2.2工程造价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.3甲方应在合同签订后____个工作日内向乙方支付工程造价的____%作为预付款。2.4工程进度款支付按照实际完成工程量的____%支付。2.5乙方支付进度款时，甲方应提供相应的工程进度证明文件。第三条工程质量及期限3.1甲方应严格按照国家及地方有关建设工程质量的标准和规范进行施工。3.2工程质量保修期限为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。3.3工程施工期限为____个月，自合同签订之日起计算。第四条工程变更及索赔4.1如遇不可抗力等因素导致工程变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。4.2由于甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。4.3由于乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第五条工程验收5.1工程验收按照国家及地方有关建设工程验收的规定进行。5.2甲方应在工程完成后向乙方提交工程验收申请。5.3乙方应在收到甲方提交的工程验收申请后____个工作日内组织验收。第六条违约责任6.1甲方未按约定完成工程，应向乙方支付合同总价款的____%作为违约金。6.2乙方未按约定支付工程款，应向甲方支付逾期付款的____%作为滞纳金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家有关建设工程的法律法规，不得从事违法经营活动。8.2双方应保守对方的商业秘密，不得泄露给第三方。8.3合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。第九条合同的修改和补充9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同的修改和补充，应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________注意事项：1.合同编号：确保合同有唯一识别码，便于追踪和管理。2.工程概况：明确工程名称、地点、规模、内容和承包范围，以界定双方责任和义务。3.工程造价及支付：确认工程造价、预付款比例、进度款支付条件和质量保修期限，避免日后因费用支付产生纠纷。4.工程质量及期限：明确质量标准和施工期限，确保工程质量符合规范，按时完成工程。5.工程变更及索赔：针对工程变更和索赔条件做出明确规定，以应对施工过程中的不确定性。6.工程验收：制定工程验收流程和时间，保证工程按质按量完成。7.违约责任：设立违约金和滞纳金条款，对违约行为进行惩罚，保障双方权益。8.争议解决：提前约定争议解决方式，降低未来可能出现的法律风险。解决办法：1.协商：在争议发生时，尝试通过友好协商解决，以减少时间和成本。2.诉讼：如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过法律程序解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、政策变动等。3.违约金：指合同一方违约时，按照合同约定或法律规定，应向另一方支付的赔偿金。4.滞纳金：指债务人在规定期限内未履行付款义务，应按照约定或法律规定向债权人支付的逾期付款的额外费用。5.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性，并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。6.法律效力：指法律规范对主体行为具有约束力，主体必须遵守，违反法律将承担相应的法律责任。7.管辖权：指法院对某一案件进行审理和裁判的权力，通常根据地域、级别等因素确定。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：工程项目涉及环保要求严格的地区“第九条环保要求9.1甲方在施工过程中必须严格遵守国家和地方的环保法规，采取有效措施保护环境。9.2乙方应提供必要的环保设施和技术指导，确保施工活动符合环保标准。”2.场合：工程项目位于文化遗产或自然保护区“第十条文化遗产与自然保护10.1甲方在施工过程中应特别注意保护文化遗产和自然环境，不得破坏任何文物或自然景观。10.2乙方应协助甲方办理相关文化遗产和自然保护区的审批手续，并提供必要的资料。”3.场合：工程项目涉及高新技术应用“第十一条高新技术应用11.1甲方应确保使用的高新技术符合国家和行业的相关标准，确保工程质量和安全。11.2乙方应提供必要的技术支持，协助甲方解决施工