园林绿化建设工程施工合同页52024年

园林绿化建设工程施工合同[页5]2024年合同编号：____________地址：____________________联系方式：____________地址：____________________联系方式：____________一、工程概况1.1工程名称：____________1.2工程地点：____________1.3工程内容：____________1.4工程规模：____________1.5工程施工范围：____________二、合同价格及支付2.1合同总价：____________元（大写：____________元整）。2.2支付方式：____________2.3支付进度：____________2.4工程预付款：____________元，在合同签订后____个工作日内支付。2.5工程进度款：按月支付，每月____日前支付上月完成工程量的____%。2.6工程结算款：工程竣工验收合格后____日内支付至工程总价款的____%。2.7质量保证金：按工程总价款的____%预留，期限为____个月。三、工期及延期3.1工期：本项目总工期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。（1）不可抗力；（2）甲方变更工程内容或规模；（3）甲方未按约定提供施工条件；（4）其他非乙方原因导致的工期延误。四、工程质量及验收4.1工程质量标准：本项目工程质量应达到____标准。4.2验收：工程完成后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告，甲方应在收到报告后____日内组织验收。4.3保修：乙方应按照《建设工程质量管理条例》的有关规定，对工程实行质量保修，保修期限为____年。五、安全生产及环境保护5.1乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工安全。5.2乙方应采取措施，防止施工现场环境污染，保护生态环境。六、合同变更、解除及终止6.1双方同意，合同的变更、解除或终止，应书面签署，并经双方确认。（1）不可抗力导致合同无法履行；（2）双方同意变更或解除合同；（3）法律法规规定的其他情形。七、违约责任7.1双方应严格履行本合同约定的各项义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。9.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________签订日期：____年____月____日注意事项：1.合同双方应确保合同内容的合法性，遵守相关法律法规。一、合同内容完整性注意事项：确保所有合同条款完整，没有遗漏重要的条款。解决办法：仔细审查合同内容，必要时可咨询专业法律人士。1.法律名词解释：合同编号：指在合同管理中用于唯一标识该合同的编号，便于合同的查询和管理。发包人：指将工程项目委托给承包人进行施工的单位或个人，即合同甲方。工程预付款：指在工程开工前，发包人预先支付给承包人的一部分工程款项。工期：指承包人完成合同约定的工程项目所需要的时间期限。质量保证金：为确保工程质量，发包人在工程款中预留的一部分资金，用于赔偿因质量问题造成的损失。违约责任：指合同一方未履行或未完全履行合同义务，依法应承担的法律责任。变更、解除合同：注意合同变更或解除必须采用书面形式，并由双方确认。解决办法：任何变更或解除均需书面记录，并由双方签字盖章。3.安全生产与环境保护注意事项：合同中应明确安全生产和环境保护的责任。解决办法：明确双方在安全生产和环境保护方面的具体要求和责任。争议解决：指在合同执行过程中发生争议时，双方选择的解决方式，如协商、诉讼等。特殊应用场合与补充条款：1.场合：如果工程地点附近有学校或者居民区，施工可能会影响周围居民的正常生活。补充条款：乙方在施工期间应采取有效措施，比如设置隔音板、控制施工时间等，以减少对周围居民的影响。2.场合：工程进行时遇到了不可预见的地质条件，比如地下有文物或特殊地质结构。补充条款：遇到此类情况，乙方应及时通知甲方，并共同协商处理方案，由此产生的费用和工期延误应如何分担。3.场合：工程需要跨季节施工，可能会遭遇极端天气影响。补充条款：对于因极端天气导致的工期延误，双方应如何调整施工计划，并且明确这部分不计入违约。附件1：工程详细的施工图纸和设计方案，确保乙方按照这些资料进行施工。附件2：工程量清单，明确每项工程的具体工作量，方便计算工程进度和款项。附件3：施工计划和施工进度表，让甲方了解整个施工的安排和时间节点。附件4：质量标准和验收标准，确保双方对工程质量有统一的