2024年功碑阁景观照明建设项目施工合同

2024年功碑阁景观照明建设项目施工合同合同编号：_______一、工程概况1.1工程名称：2024年功碑阁景观照明建设项目1.2工程地点：____________1.3工程内容：根据甲方提供的施工图纸、工程量清单及有关技术资料，完成功碑阁景观照明设备的采购、安装、调试及验收等全部施工内容。1.4工程规模：____________1.5工程质量：符合国家及行业现行标准，达到优良等级。二、合同工期2.1本项目工期为____天，自乙方收到甲方发出的开工通知之日起计算。2.2乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。三、合同价款3.2乙方应根据合同约定的工程进度，按时向甲方申请支付相应阶段的工程款。3.3甲方应在收到乙方工程款申请后____个工作日内支付相应款项。四、施工准备4.1甲方负责提供施工图纸、工程量清单、有关技术资料及现场施工条件。4.2乙方应根据甲方提供的资料，编制施工组织设计、施工方案及安全生产措施，报甲方审批。4.3乙方应按照甲方审批通过的施工组织设计、施工方案及安全生产措施组织施工。五、施工过程管理5.1乙方应按照合同约定的工期、质量标准组织施工，确保工程安全、质量、进度达到要求。5.2甲方有权对乙方施工现场进行监督、检查，乙方应予以配合。5.3乙方应按照甲方的要求，及时提供工程进度、质量、安全等方面的报告。5.4未经甲方同意，乙方不得擅自变更设计、更换材料或降低工程质量。六、工程验收6.1乙方应在工程完工后，及时向甲方提交竣工验收申请。6.2甲方应在收到乙方竣工验收申请后____个工作日内组织验收。6.3验收合格后，甲乙双方签订工程验收证书，乙方交付工程。七、质保期及保修7.1本项目质保期为____年，自工程验收合格之日起计算。7.2在质保期内，乙方应对工程的质量问题负责维修。7.3保修期满后，甲方按照合同约定支付剩余的工程款。八、违约责任8.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金。8.2甲方未按合同约定支付工程款的，应按逾期付款金额的____%向乙方支付违约金。8.3乙方未按合同约定完成工程的，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的____%乘以逾期天数。九、争议解决9.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。10.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的全部义务履行完毕之日终止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________法定代表人（签字）：_______法定代表人（签字）：_______签订日期：____________签订日期：____________注意事项：1.合同条款的明确性：确保合同中的工程范围、工期、合同价款、违约责任等关键条款清晰明确，避免模糊不清导致争议。2.权利义务的对称性：合同应平衡双方的权利与义务，避免单方面加重对方责任。3.风险的分担：合理划分双方在施工过程中可能遇到的风险，并明确风险发生时的处理办法。4.争议解决机制：选择适当的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼，并明确约定争议解决的地域管辖。解决办法：1.审慎审查合同条款，必要时可咨询法律专业人士。2.在签订合同前，充分沟通协商，确保双方对合同内容无异议。3.施工过程中，严格按照合同约定执行，如有变更，应及时签订书面变更协议。4.发生争议时，通过友好协商解决，协商不成再按照合同约定的争议解决方式处理。法律名词解释：合同价款：指根据合同约定，乙方为完成工程所应获得的报酬总额。质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量问题承担维修责任的期限。违约金：指合同一方因违反合同约定而应向对方支付的金钱赔偿。争议解决：指双方因合同履行发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的过程。诉讼：指合同争议当事人将争议提交法院，请求法院依法作出裁判的争议解决方式。场景一：如果工程地点在景区，可能会遇到旅游高峰期合同补充条款：“由于工程位于景区内，乙方施工期间若遇到旅游高峰期，应与甲方协商调整施工计划，确保游客安全和景区的正常运营。甲方应给予乙方因调整施工计划而产生的合理费用补偿。”场景二：如果工程涉及特殊节假日施工合同补充条款：“如乙方因工程需要在国家法定节假日施工，甲方应支付乙方相应的加班费及补贴，并且在施工前应与相关部门协调，确保施工的合法性和安全性。”施工图纸：这个是咱们施工的重要参考，确保每个细节都按图施工。工程量清单：这个清单列明了所有需要完成的工程量和细节，对计算工程款很重要。技术资料：包括各种设备的使用说明书和安装要求，确保施工过程中不出岔子。施工组织设计：这是乙方制定的施工计划，甲方需要审核确保合理性。安全生产措施：为了大家