承包绿化施工合同范本2024年

承包绿化施工合同范本2024年合同编号：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：绿化施工及配套设施安装。1.4工程面积：__________平方米。1.5工程质量标准：按照国家及地方相关绿化施工标准执行。二、合同工期2.1工程开工日期：__________。2.2工程竣工日期：__________。2.3工程延期：如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担乙方因此产生的额外费用；如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。三、合同价款3.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2付款方式：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）乙方完成工程量的50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）乙方完成工程量的80%时，甲方支付合同总价款的30%；（4）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的20%作为质保金。3.3乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，逾期未完成，每逾期一日，乙方应支付合同总价款1%的违约金。四、工程质量与验收4.1乙方应按照国家及地方相关绿化施工标准，保证工程质量。4.2工程验收：乙方应在工程竣工后7个工作日内向甲方提交验收申请，甲方应在收到验收申请后7个工作日内组织验收。验收合格后，双方签订验收合格证书。4.3验收标准：按照国家及地方相关绿化施工验收标准执行。五、安全生产与环境保护5.1乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工安全。5.2乙方应采取有效措施，保护施工现场的环境，减少对周边环境的影响。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______个月。7.2合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日注意事项：1.合同编号的唯一性：合同编号应确保唯一，以方便双方对合同的识别和归档。2.主体资格：甲方和乙方应具备相应的民事权利能力和民事行为能力，乙方还应具备绿化施工的相应资质。3.工程概况的准确性：工程名称、地点、内容、面积等应准确无误，以避免后期执行过程中产生纠纷。4.工期与延期：明确开工和竣工日期，并对延期情况下的责任进行约定。5.价款支付：预付款、进度款和质保金的支付比例和时间节点需明确。6.质量与验收：工程质量标准应具体明确，验收程序和标准应按照相关法规执行。7.安全生产与环境保护：乙方应遵守相关法律法规，确保施工安全及环境保护。8.争议解决：明确争议解决的途径和方式，如协商、诉讼等。解决办法：1.协商解决：合同争议应通过友好协商的方式解决，以维护双方关系和利益。2.诉讼解决：协商不成时，可以向合同签订地人民法院提起诉讼，依法解决争议。法律名词解释：民事权利能力：指民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的能力。民事行为能力：指民事主体通过自己的行为取得民事权利和承担民事义务的能力。资质：指乙方作为承包方应具备的法定资格和条件，通常由相关行业管理部门认定。违约金：指合同一方违约时，按照合同约定或法律规定，应向另一方支付的金钱赔偿。诉讼：指合同争议双方在协商不成时，向法院提起的司法解决程序，通过法院判决来解决问题。质保金：指为保证工程质量，甲方在工程验收合格后保留的一部分工程价款，待质保期结束后无质量问题再支付给乙方。特殊应用场合与补充条款：1.社区绿化项目：可能场合：新建小区、老旧社区改造等。补充条款：乙方需在施工过程中定期与社区居民沟通，确保施工不影响居民的正常生活，并在施工结束后提供一段时间的绿化养护指导。2.公园或公共绿地：可能场合：城市公园、街头绿地等。补充条款：乙方需要确保施工期间的公园或绿地对公众开放，同时采取措施保护游客安全，并在显眼位置设立施工公告。3.学校或教育机构绿化：可能场合：校园绿化、幼儿园活动场所等。补充条款：乙方需采取安全措施，确保施工不会影响学生的学习和活动，并在必要时配合学校的课程安排进行绿化教育。4.商业综合体绿化：可能场合：购物中心、商业步行街等。补充条款：乙方需考虑商业活动的时间安排，尽量在非营业时间进行施工，减少对商家和消费者的影响。附件列表：1.施工图纸：详细的施工设计图纸，包括绿化布局、植被种类、施工方法等。2.施工方案：具体的施工步骤、施工周期、人员配置、材料供应等。3.资质证明：乙方应提供相应的绿化施工资质证书。4.环保措施方案：施工过程中的环保措施，包括噪音控制、扬尘控制等。5.安全生产协议：双方关于安全生产责任的协议书。6.质量保证书：乙方对工程质量承诺的保证书