供配电工程施工合同书范本

供配电工程施工合同书范本第一篇范文：合同编号：__________供配电工程施工合同书甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于：甲方是一家[甲方业务性质]的企业/机构，拥有[项目地点]的土地使用权，并计划在上述地点进行[项目名称]的建设。乙方是一家具有供配电工程设计和施工资质的公司，愿意接受甲方的委托，承担上述项目的供配电工程的设计和施工工作。第一条工程概况1.1工程名称：[项目名称]供配电工程。1.2工程地点：[具体地点]。1.3工程内容：包括但不限于供配电系统的设计、设备采购、安装、调试及验收等。第二条合同范围2.1乙方应按照甲方的要求和国家的相关规定，完成本合同项下的供配电工程设计和施工。2.2乙方应确保工程的质量、安全和进度符合合同的约定。第三条合同价格3.1双方商定的合同价格为人民币[金额]元（大写：[金额大写]元整）。3.2上述价格包括乙方为完成本工程所发生的所有费用。第四条支付条款4.1甲方应按照合同约定的进度向乙方支付工程款项。4.2乙方应在每个付款节点前向甲方提交相应的工程进度报告和付款申请。第五条工期5.1乙方应自合同生效之日起[天数]日内完成本工程。5.2因不可抗力等原因导致工期延误的，双方应协商解决。第六条质量保证6.1乙方应按照国家相关标准和行业标准进行设计和施工，确保工程质量。6.2工程验收合格后，乙方应提供[年数]年的质量保证期。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至[甲方所在地]人民法院诉讼解决。第九条合同的生效、变更和终止9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的任何修改和补充均需双方书面同意。9.3在合同履行期间，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，经双方协商一致，可以终止本合同。第十条附件本合同附件包括但不限于：工程设计图纸和说明书工程量清单设备和材料清单工程进度计划质量保证书第十一条其他11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________签订地点：__________第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导供配电工程施工合同书甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________丙方（第三方）：__________鉴于：甲方是一家[甲方业务性质]的企业/机构，拥有[项目地点]的土地使用权，并计划在上述地点进行[项目名称]的建设。乙方是一家具有供配电工程设计和施工资质的公司，愿意接受甲方的委托，承担上述项目的供配电工程的设计和施工工作。丙方是一家具有相关资质和经验的监理公司，由甲方委托，负责对乙方在工程过程中的质量、安全、进度等方面进行监督和管理。第一条工程概况1.1工程名称：[项目名称]供配电工程。1.2工程地点：[具体地点]。1.3工程内容：包括但不限于供配电系统的设计、设备采购、安装、调试及验收等。第二条合同范围2.1乙方应按照甲方的要求和国家的相关规定，完成本合同项下的供配电工程设计和施工。2.2乙方应确保工程的质量、安全和进度符合合同的约定。第三条合同价格3.1双方商定的合同价格为人民币[金额]元（大写：[金额大写]元整）。3.2上述价格包括乙方为完成本工程所发生的所有费用。第四条支付条款4.1甲方应按照合同约定的进度向乙方支付工程款项。4.2乙方应在每个付款节点前向甲方提交相应的工程进度报告和付款申请。第五条工期5.1乙方应自合同生效之日起[天数]日内完成本工程。5.2因不可抗力等原因导致工期延误的，双方应协商解决。第六条质量保证6.1乙方应按照国家相关标准和行业标准进行设计和施工，确保工程质量。6.2工程验收合格后，乙方应提供[年数]年的质量保证期。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至[甲方所在地]人民法院诉讼解决。第九条合同的生效、变更和终止9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的任何修改和补充均需双方书面同意。9.3在合同履行期间，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，经双方协商一致，可以终止本合同。第十条附件本合同附件包括但不限于：工程设计图纸和说明书工程量清单设备和材料清单工程进度计划质量保证书第十一条第三方责任与权益11.1丙方作为甲方的委托方，有权对乙方在工程过程中的质量、安全、进度等进行监督和管理。11.2丙方应确保工程按照合同约定和甲方的要求进行，并及时向甲方报告工程进展情况。11.3丙方有权要求乙方提供与工程相关的资料和文件，乙方应予以配合。11.4丙方应保持独立性和客观性，公正地履行监理职责。11.5丙方的费用由甲方承担，具体金额和支付方式由双方另行约定。第十二条甲方的权利与利益12.1甲方有权对工程的质量、安全、进度等进行监督和检查，乙方和丙方应予以配合。12.2甲方有权要求乙方和丙方提供与工程相关的资料和文件，乙方和丙方应予以配合。12.3甲方有权对乙方和丙方的违约行为进行追究，并要求其承担相应的责任。12.4甲方有权要求乙方和丙方按照合同约定完成工程，并保证工程的质量和进度。12.5甲方有权要求乙方和丙方按照合同约定提供质量保证期，并保证工程的质量。第十三条乙方的违约及限制条款13.1乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程的质量和进度。如乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方支付违约金。13.2乙方应按照合同约定提供质量保证期。如乙方未能按照合同约定提供质量保证期，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方支付违约金。13.3乙方应按照合同约定支付丙方的第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：__________合同名称：[新应用场景名称]服务合同甲方（委托方）：__________乙方（服务提供方）：__________丙方（第三方监管方）：__________鉴于：甲方希望委托乙方提供[新应用场景描述]服务，丙方作为独立的第三方监管机构，负责监督乙方服务的质量和进度。第一条服务内容1.1乙方应按照甲方的要求提供[具体服务内容]。1.2乙方应确保服务质量符合行业标准和甲方的要求。第二条合同价格2.1双方商定的合同价格为人民币[金额]元（大写：[金额大写]元整）。2.2上述价格包括乙方为完成本服务所发生的所有费用。第三条支付条款3.1甲方应按照合同约定的进度向乙方支付服务款项。3.2乙方应在每个付款节点前向甲方提交相应的服务进度报告和付款申请。第四条服务期限4.1乙方应自合同生效之日起[天数]日内完成本服务。4.2因不可抗力等原因导致服务期限延误的，双方应协商解决。第五条服务质量保证5.1乙方应按照国家相关标准和行业标准提供服务，确保服务质量。5.2服务验收合格后，乙方应提供[年数]年的质量保证期。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至[甲方所在地]人民法院诉讼解决。第八条合同的生效、变更和终止8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同的任何修改和补充均需双方书面同意。8.3在合同履行期间，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，经双方协商一致，可以终止本合同。第九条附件本合同附件包括但不限于：服务内容详细描述服务进度计划质量保证书第十条第三方责任与权益10.1丙方作为甲方的委托方，有权对乙方在服务过程中的质量、进度等进行监督和管理。10.2丙方应确保服务按照合同约定和甲方的要求进行，并及时向甲方报告服务进展情况。10.3丙方有权要求乙方提供与服务相关的资料和文件，乙方应予以配合。10.4丙方应保持独立性和客观性，公正地履行监管职责。10.5丙方的费用由甲方承担，具体金额和支付方式由双方另行约定。第十一条乙方的权利与利益11.1乙方有权要求甲方提供与服务相关的资料和文件，甲方应予以配合。11.2乙方有权要求甲方按照合同约定支付服务款项。11.3乙方有权要求甲方按照合同约定提供服务所需的环境和条件。11.4乙方有权要求甲方对丙方的监管行为进行监督，确保丙方的监管行为不会影响乙方的合法权益。11.5乙方有权要求甲方对乙方的违约行为进行追究，并要求其承担相应的责任。第十二条甲方的违约及限制条款12.1甲方应按照合同约定支付服务款项。如甲方未能按照合同约定支付服务款项，乙方有权要求甲方支付违约金。12.2甲方应按照合同约定提供服务所需的环境和条件。如甲方未能按照合同约定提供服务所需的环境和条件，乙方有权要求甲方支付违约金。12.3甲方应按照合同约定对丙方的监管行为进行监督。如甲方未能按照合同约定对丙方的监管行为进行监督，导致乙方的合法权益受到损害的，乙方有权要求甲方承担违约责任，并要求甲方支付违约金。乙方为主导的合同模式旨