家装施工合同协议书_第1页
家装施工合同协议书_第2页
家装施工合同协议书_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

家装施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！

家装施工合同协议书

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“施工方”）：

鉴于业主委托施工方进行家装施工，为确保双方权益，经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、工程内容

1.1施工内容：根据附件《施工项目清单》所列明的施工项目。

1.2施工地点：业主指定的家装施工地点。

1.3施工工期：按照附件《施工工期计划》进行施工。

二、工程质量

2.1施工方应按照约定的施工标准、工艺及要求进行施工，确保工程质量。

2.2施工方应严格按照国家相关法规、规范和标准进行施工，确保工程安全。

2.3施工过程中，如有任何质量问题，业主有权要求施工方及时整改，直至达到约定的质量标准。

三、工程费用

3.1工程总价：人民币【】元（大写：【】元整）。

3.2付款方式：

（1）施工前，业主支付工程总价的30%作为预付款；

（2）施工过程中，业主按施工进度支付工程款的50%；

（3）工程竣工验收合格后，业主支付剩余的20%作为尾款。

3.3施工方开具正规发票。

四、施工双方义务

4.1业主义务：

（1）提供施工场地，确保施工顺利进行；

（2）按时支付工程款，配合施工方完成施工；

（3）协调邻里关系，确保施工过程中与邻里保持良好沟通。

4.2施工方义务：

（1）严格按照约定标准进行施工，确保工程质量；

（2）按照约定工期完成施工，如有延误，应承担相应的违约责任；

（3）做好施工现场的卫生和安全工作，保护业主的财产和人身安全。

五、违约责任

5.1施工方如未按照约定标准、工艺及要求进行施工，造成工程质量问题，应承担整改责任，并赔偿业主因此造成的损失。

5.2施工方如未按照约定工期完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的1%。

5.3业主如未按时支付工程款，施工方有权拒绝继续施工，并按照逾期天数向业主追讨违约金，违约金计算方式同上。

六、争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且工程款支付完毕之日终止。

甲方（签字/盖章）：

乙方（签字/盖章）：

签订日期：【年】年【月】月【日】日

请根据您的实际情况，仔细

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论