某建设工程施工合同模板2024年

某建设工程施工合同模板2024年合同编号：____________甲方（发包人）：____________乙方（承包人）：____________一、工程概况1.工程名称：____________2.工程地点：____________3.工程规模：____________4.工程内容：详见附件一《工程量清单》。二、合同范围1.乙方按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术要求及有关标准负责本工程的施工。2.乙方负责采购合同范围内所需的材料、设备，并对其质量负责。3.乙方负责办理与施工相关的一切手续，并承担相应费用。三、合同工期1.本工程合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.如遇不可抗力因素导致工期延误，甲乙双方协商解决。四、合同价款1.本工程合同价款为人民币_______元（大写：____________________元整）。2.乙方应根据实际完成工程量，按合同约定的计价方式向甲方申请支付工程进度款。五、工程质量1.本工程质量标准为：____________2.乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范、设计文件及甲方要求组织施工，确保工程质量。六、甲方权利和义务1.甲方负责提供施工图纸、施工方案、技术要求等文件。2.甲方应按时支付工程进度款，确保乙方正常施工。3.甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查，并提出整改要求。七、乙方权利和义务1.乙方应按照合同约定的时间、质量标准完成施工任务。2.乙方应妥善保管甲方提供的图纸、文件等资料，不得泄露或转借他人。3.乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范进行施工，确保安全生产。八、违约责任1.任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同价款的_______%。2.乙方未按约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付违约金_______元。九、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应协商解决。2.如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。甲方（发包人）：____________乙方（承包人）：____________签订日期：____________附件一：《工程量清单》附件二：《施工图纸》附件三：《施工方案》附件四：《技术要求》注意事项：1.确保合同内容的完整性，包括工程概况、合同范围、合同工期、合同价款等关键条款。一、注意事项：1.工期延误的处理：注意不可抗力因素导致的工期延误，需明确双方协商解决的具体方式。解决办法：在合同中约定工期延误的处理流程和责任分配，确保双方在发生延误时能够有据可依。2.权利和义务的明确：合同中应明确甲乙双方的权利和义务，避免执行过程中的纠纷。解决办法：详细列举双方的权利和义务，确保双方在签订合同时清晰了解各自的责任。法律名词解释：1.违约责任：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而依法应当承担的民事责任。工程量清单：详细列明工程项目的具体工程量，作为计算工程价款和施工管理的依据。不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害等。违约金：违约方因违反合同约定而应向守约方支付的一定数额的金钱。解决办法：确保工程量清单的准确性：在签订合同时，双方应对工程量清单进行详细核对，确保无误。明确不可抗力的范围：在合同中具体界定不可抗力的范围和后果，减少因理解差异产生的纠纷。合理设定违约金：违约金应合理设定，既能起到震慑违约行为的作用，又不应过分高于实际损失。在咱们日常的工程建设中，有些特殊情况需要咱们在合同里额外注意一下，比如下面这些场景：1.极端天气影响：如果工程所在地区经常有极端天气，比如台风、洪水，这可能会对工程进度有很大影响。补充条款示例：“鉴于本工程所在地易受极端天气影响，双方同意，如遇台风、洪水等不可抗力因素，工期将根据实际情况合理顺延。”2.节假日或特殊活动：如果施工期间遇到国家法定节假日或地方大型活动，可能需要暂停施工。补充条款示例：“施工期间如遇国家法定节假日或地方大型活动，乙方应提前通知甲方，并按照甲方要求调整施工计划。”3.环保要求特别高的区域：如果在环保敏感区域施工，需要特别遵守环保规定。补充条款示例：“考虑到本工程位于环保敏感区域，乙方必须严格遵守相关环保法规，确保施工过程中不对环境造成污染。”附件列表：1.附件一：《工程量清单》——详细列出所有施工项目的具体工程量。2.附件二：《施工图纸》——包括所有施工细节和要求的图纸。3.附件三：《施工方案》——详细说明施工的具体步骤和方法。4.附件四：《技术要求》——对施工中应达到的技术标准的具体说明。《工程量清单》：这就是咱们要干的活儿都列出来了，一项一项的，清清楚楚。