2024年工程劳务承包合同参考样本（二篇）

第12页共12页2024年工程劳务承包合同参考样本____合同条款改写________第十二条发包人的职责____12.1计划制定与审查：发包人应负责审查承包人提交的详细施工作业计划。12.2协调与监督：发包人承担本工程中各工种及工序间的协调与配合职责。若承包人在安全、质量、工期、场容等方面违反合同约定，发包人应书面提出整改要求，并监督承包人完成整改。12.3工程验收：发包人负责组织并实施工程的验收工作。12.4施工代表与授权：本工程发包人指定的施工代表为_____，负责日常施工管理与协调工作。发包人有权委托_____现场签认用工及办理洽商变更手续，若人事发生变动，应提前____日书面通知承包人。____第十三条承包人的权利和义务____13.1人员审查：承包人需严格审查与其建立劳动关系的作业人员，确保人员的政治素质、身体素质和技术水平符合要求，且年龄范围在18周岁至60周岁之间。13.2人员登记：承包人应将作业人员的基本信息（包括姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码）登记造册，作为本合同附件。13.3人员稳定：在施工过程中，承包人需保证人员相对稳定，人员变动率应控制在____%以内，并服从发包人的统筹安排与调动。13.4临时调整：当发包人因故无法保证连续生产时，承包人可在不影响发包人生产任务的前提下，对队伍进行临时调整，并向发包人出具书面通知，办理变更手续。13.5施工规范：承包人必须严格按照施工图纸及说明进行施工，如需变更，需征得发包人同意并办理书面洽商变更手续。施工过程中，承包人应保护成品、半成品，并妥善使用发包人提供的机械设备及工具。13.6安全教育与管理：承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，并遵守发包人的现场管理规定，接受发包人相关人员的指导、教育、监督和检查，及时向发包人提供所需情况和资料。13.7施工代表：承包人指定_____为派驻工地的施工代表，负责日常施工管理与协调工作。____第十四条违约责任____14.1发包人违约责任：-14.1.1因发包人原因导致的停工、窝工，发包人应按实际损失赔偿承包人，并办理书面洽商作为决算依据。若发包人任务不足或无法继续履行合同，双方可协商提前终止合同。-14.1.2因发包人施工人员指挥错误导致的工程质量问题，其经济损失及相关责任由发包人承担。-14.1.3发包人未按时支付劳务费或决算价余款的，承包人有权要求付款，并可协商延期支付协议。若协商不成且发包人仍不支付，承包人有权撤走人员并追索欠款及损失赔偿。-14.1.4发包人违反财务管理规定支付劳务费的，除纠正违约行为外，还需对承包人因此遭受的经济损失承担连带责任。14.2承包人违约责任：-14.2.1因承包人原因导致工期延误或工程质量严重不符合要求的，发包人有权终止合同并要求承包人在____日内退出施工现场。承包人应退出并配合结算事宜。-14.2.2承包人未按发包人要求选派施工队伍的，发包人有权要求更换或调整，若承包人无法调整，发包人有权暂停施工任务并书面通知承包人直至终止合同。-14.2.3因承包人责任造成的质量事故和工期延误，其工料损失由承包人自行承担。____第十五条合同争议的解决____双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过协商解决；协商不成时，可向有关部门申请调解；若调解不成或双方不愿和解、调解的，可选择以下方式解决争议（在选定方式前划“√”）：-向北京仲裁委员会申请仲裁。-向____人民法院提起诉讼。____第十六条合同的生效与终止____本合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后自动终止。____第十七条合同份数与效力____本合同正本一式三份，双方各执一份，备案留存一份，均具有同等法律效力。副本____份。____第十八条其他事项____本合同未尽事宜，双方可协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。本合同之外签订的任何协议，若内容与本合同相抵触，则视为无效。2024年工程劳务承包合同参考样本（二）月____日，4#与6#楼主体工程顺利完成，而7#楼则已推进至三层完工阶段。值得注意的是，因建设单位与监理单位原因导致的停工，其工期将相应顺延，且甲方不承担对乙方任何费用的补偿。若项目存在增加或变更内容，乙方需无条件执行，并依据现场实际情况，由甲方对新增工程量进行费用追加。六、关于工程款支付的条款明确如下：4#与6#楼每完成两层结构后，甲方将在7日内支付该两层总价的80%；7#楼则自基础至二层完工后，同样在7日内支付二层主体合同价的80%，待抹灰工程完成后支付10%，整体工程竣工时再支付剩余的10%。七、乙方职责详尽如下：1.指派一名现场负责人，确保班组工作的有序进行。2.提前三天制定并提交工程所需材料计划，自备并安排进场工具与机械的就位，负责装卸现场进出场工具与材料，并在工程结束后按甲方指定位置进行堆积与清理。加班时，需确保各工种负责人至少各有一名在场，且主体工程完成后，需自行清理本班组使用的所有材料，包括但不限于木方、模板、扣件、钢管、卡具、钢筋等。八、安全方面，强调整体安全无事故的原则。乙方在发现作业面层存在安全隐患时，应及时提出并由甲方负责整改。若乙方未提出整改意见而擅自作业导致安全事故，责任将由乙方自行承担。九、针对质量、安全、现场管理及工期等方面的要求，详细规定如下：1.模板工程与钢筋加工绑扎需符合验评标准，任何因不达标导致的返工，乙方需赔偿材料价的两倍。2.乙方自行造成安全事故，将面临甲方1万至5万元的罚款。3.现场必须接受监理、甲方及上级有关部门的检查，若因乙方原因造成罚款，由乙方自行承担。工作人员必须佩戴安全帽，每发现一人未佩戴，罚款50元。4.乙方需无条件服从甲方的现场管理与工作安排。5.加班时未跟随负责人的情况，每次罚款500元。6.因乙方原因导致的工期延误，每延期一天罚款5000元；而由甲方原因造成的工期延误，则可相应顺延。7.严禁使用少数民族人员，一旦发现，立即停工并核对身份证后，乙方需无条件退场。8.现场清理工作需按管理人员的时间安排进行，超出规定时间后，管理人员有权外雇人员清理，相关费用从乙方承包费中扣除。上述罚款将在每月发放工资时扣除。9.木工模板与钢筋绑扎需逐层验收，由班组负责人与甲方共同申请监理单位、建设单位及质量监督站人员进行验收。一次性验收不合格者，罚款5000元。10.构造柱钢筋移位情况，罚款500元。本协议自双方签字之日起生效，各执一份。甲方：_____乙方：_____（瓦工组）日期：____年____月____日工程劳务承包合同（三）甲方：乙方：鉴于乙方承包甲方项目，依据《中华人民共和国民法典》及相关规定，双方本着平等、自愿、协商一致的原则，签订本劳务项目承包合同。一、明确劳务承包项目内容。二、承包期限的具体约定。三、承包费用的详细说明。四、承包费支付方式：乙方完工并经甲方验收合格后，甲方将以现金或支票方式按月支付承包费用。五、甲方承诺向乙方提供必要的劳动条件与劳动工具。六、承包期内乙方的职责、任务与要求详尽如下：（一）乙方及其所聘人员需严格遵守国家与地方政府的法律法规以及甲方的校园管理规定与各项规章制度，同时爱护甲方的公共财物、设施与环境。（二）乙方在承包期内对所需人员的聘用、教育管理制度及聘用人员的报酬待遇拥有自主决定权。同时，乙方需自行负责处理承包期内发生的劳务纠纷、工伤、病残及安全事故等事宜。（三）具体职责、任务与要求将根据实际情况进行明确。七、关于合同的变更、解除或终止：本合同系双方经慎重考虑后达成一致的结果，双方均需共同遵守。如需变更、解除或终止合同，必须经双方协商并达成一致