二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1361

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」361

1.题型：多选题

注册建造师办理变更注册手续时应提交的材料有().

A注册建造师变更注册申请表

B注册证书和执业印章

C专业增项资格证明

D与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件

E与原单位解除聘用合同的证明

答案

A,B,D,E

2.题型：单选题

某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是

()o*

A安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作

B安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

C安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动

D批准女工王某只能休产假120天

答案

C

解析

《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强

度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作

业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家

规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女

职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产

假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动

强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

3.题型：单选题

重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报

告之日起（）内作出批复。A

7日B

10日C

15日D

30日

考点

2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定

解析

重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报

告之日起15日内作出批复。

考点：施工生产安全事故的处理

4.题型：多选题

《招标投标法》规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标

文件应当包括（）等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

A招标项目的技术要求

B对投标人资格审查的标准

C投标报价要求和评标标准

D标明特定的生产供应者

E不允许投标的潜在投标人

答案

A,B,C

解析

《招标投标法》规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招

标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和

评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。国家对招标项目的

技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。

5.题型：单选题

王某与张某签订了二手房屋买卖合同，合同中约定了房屋的面积、设施、付款方式

等内容，王某按约定支付了购房款。一个月后，张某的妹妹对王某购置的房屋主张

部分权利，并得到了张某的认可。因此王某对张某提出了索赔要求，对此情况，张

某（）。

A不承担任何责任

B与王某重新签订合同

C承担权利瑕疵担保责任

D承担物的瑕疵担保责任

答案

C

解析

答案C

《合同法》第150条规定出卖人就交付的标的物负有保证第三人不向买受人主张任

何权利的义务。而张某隐瞒了与妹妹共有房产的事实，张某对出卖的房屋没有完全

的所有权或处分权，故该房屋存在权利瑕疵，张某应当承担权利瑕疵责任。故C

为正确答案。

6.题型：多选题

关于劳动合同的变更，下列说法中正确的有（）。

A用人单位与劳动者协商一致，可变更劳动合同的内容

B变更劳动合同只能在合同订立之后、尚未履行之前进行

C变更后的劳动合同文本由建筑公司和劳动者各执一份

D变更劳动合同，应采用书面形式

E建筑公司可以单方变更劳动合同，变更后劳动合同有效

答案

A,C,D

解析

答案A、C、D

根据《劳动合同法》第三十五条规定：“用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳

动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由

用人单位和劳动者各执一份。”变更劳动合同可在合同有效期、包括履行完毕之前

的整个有效期进行，因此选项A、C、D符合《劳动合同法》。

7.题型：单选题

关于承揽合同的解除，下列表述中错误的是（）.

A承揽人具有法定解除权

B定作人具有法定解除权

C承揽人具有法定任意解除权

D定作人具有法定任意解除权

答案

C

解析

定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

8.题型：多选题

下列关于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当遵循的处理原则的说法中，正

确的有（）。A

施工单位未按照设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济

责任B

由于设计问题造成的质量缺陷，施工单位先负责维修，再就经济责任向设计单位索

赔C

因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工单位采购的，由施工单位负责维

修并承担经济责任D

因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由施

工单位向监理单位索赔E

因不可抗力原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，各参与方再根据国家具

体政策分担经济责任

考点

2Z207052质量责任的损失赔偿

解析

建设工程保修的质量问题是指在保修范围和保修期限内的质量问题。对于保修义务

的承担和维修的经济责任承担应当按下述原则处理：1.施工单位未按照国家有关标

准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任。

2.由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定

通过建设单位向设计单位索赔。3.因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质

量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意

的，由施工单位承担经济责任；属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任。

4.因建设单位（含监理单位〉错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维

修，其经济责任由建设单位承担；如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索

赔。5.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任

由使用单位自行负责。6.因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成

的损坏何题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济

责任。故选ACE

考点：保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担

9.题型：单选题

根据我国招标投标法的有关规定，下列有关开标的表述中错误的是（）。A

开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B

开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C

投标人少于3个的，不得开标D

投标人对开标有异议应书面向评标委员会提出

考点

2Z2030I2招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

原文是我国《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时

间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点；投标人少于

3个不得开标，应重新招标；投标人有异议应当场提出。因此只有D符合题意。

考点：开标。

10.题型：多选题

根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有

（）O

A本人应征服兵役的

B非因本人意愿中断就业的

C本人已经失业，有身份证明的

D本人已经进行失业登记，并有求职要求的

E失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的

答案

B,D,E

11.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督

手续。

A竣工验收

B进场开工

C签订施工合同

D领取施工许可证或开工报告

答案

D

12.题型：多选题

下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有（）。*

A投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改

B联合体未提交共同投标协议

C投标报价高于投标文件设定的最高投标限价

D投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字

E投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应

答案

B,C,D,E

解析

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位

盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不

符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投

标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于

成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实

质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行

为。

13.题型：单选题

禁止限制、排除投标人的规定说法错误的是（）。A

招标人不得限制投标人或潜在投标人的所有制形式B

招标人不得对潜在投标人采取不同的资格审查或评标标准C

招标人不得组织单人或者部分潜在投标人踏勘项目现场D

招标人可以以特定区域或者特定行业的业绩作为加分条件

考占

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件

或者中标条件。

考点：禁止限制、排斥投标人的规定。

14.题型：多选题

在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确的有

（）O

A屋面防水工程为5年

B给排水管道为2年

C供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期

D基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

E设备安装和装修工程为5年

答案

A,B,C,D

15.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设

备和商品混凝土进行检验，下列做法不符合规定的是（）。A

未经检验的，不得用于工程上B

检验不合格的，应当重新检验，直至合格C

检验要按规定的格式形成书面记录D

检验要有相关的专业人员签字

考点

2Z207023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定

解析

《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技

术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验

应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。故选B

考点：建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的检验制度

16.题型：单选题

包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束

后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂

诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）=

A合同无效，不应支付工程款

B合同无效，应参照合同约定支付工程款

C合同有效，应按照合同约定支付工程款

D合同有效，应参照合同约定支付工程款

答案

B

17.题型：单选题

下列关于债的表述，正确的是（）。A

债权只有通过当事人的约定才能产生B

债权为相对权，权利人义务人都只能是特定之人C

在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人D

建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带责任

考点

2Z201051债的基本法律关系

解析

本题考查的是债的基本法律关系。债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事

人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债

务人。债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，

债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。建筑物、构筑物

或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。施工合

同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权

人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。

考点：债的概念。

18.题型：单选题

建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是（）。A

承包人因施工机械不能及时到位，在开工前7天以书面形式向工程师提出延期开

工，监理方在48小时内未作书面答复B

承包人因工人回家过节不能按时开工，在节后以书面形式向工程师提出延期施工C

因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工D

因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

工期顺延因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未

能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预

付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、

批准等，致使施工不能正常地进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承

包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条

款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

考点：工期顺延。

19.题型：单选题

某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司

施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是

（）o[2015]A

建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B

甲、乙承担连带赔偿责任C

实际施工并造成损失.是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D

因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

考占

2Z203024违法行为应承担的法律责任

解析

承包单位违法行为应承担的法律责任。

考点：承包单位违法行为应承担的法律责任。

20.题型：单选题

关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。*

A一审程序包括普通程序和特殊程序

B必须以书面形式起诉

C原告必须与案件有直接利害关系

D提交起诉状的同时提交全部证据

答案

C

解析

《民事诉讼法》第119条规定，起诉必须符合下列条件：①原告是与本案有直接

利害关系的公民、法人和其他组织；②有明确的被告；③有具体的诉讼请求、事实

和理由；④属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。起诉方式，应

当以书面起诉为原则，口头起诉为例外。

21.题型：单选题

施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不得担任任

何施工企业的主要负责人、项目负责人，该期间的起算时间为（）。【2014】A

犯罪行为发生之日B

刑罚执行完毕之日C

案件移送审查之日D

刑事判决生效之日

考点

2Z202032建造师考试、注册和继续教育的规定

解析

施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不得担任任

何施工企业的主要负责人、项目负责人，该期间的起算时间为刑罚执行完毕之日

考点：不予注册和注册证书的失效、注销。

22.题型：单选题

在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括施工现场和（）环境噪声污染防

治两个方面。

A交通运输

B建设项目

C社会生活

D制品加工

答案

B

解析

暂无

23.题型：多选题

无效的劳动合同，从订立的时起就没有法律约束力。下列情形属于无效劳动合同的

有（）。

A劳动报酬较低的合同

B违反法律、行政法规强制性规定的合同

C采用欺诈、威胁等手段订立的违背对方真实意思签订的合同

D未规定明确合同期限的合同

E用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的合同

答案

B,C,E

解析

《劳动合同法》第26条规定，下列劳动合同无效或者部分无效：（1）以欺诈、胁

迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同

的；（2）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；（3）违反法律、行政法

规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部

分仍然有效。劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者

支付劳动报酬。劳动报酬的数额，参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬

确定。

24.题型：多选题

下列选项中，属于买卖合同法律特征的有（）。

A买卖合同是一种转移财产所有权的合同

B买卖合同是有偿合同

C买卖合同是双务合同

D买卖合同是诺成合同

E买卖合同是实践合同

答案

A,B,C,D

解析

买卖合同具有以下法律特征：（一）买卖合同是一种转移财产所有权的合同

（二）买卖合同是有偿合同（三）买卖合同是双务合同（四）买卖合同是诺成合同

25.题型：单选题

甲、乙双方在合同中约定赔偿损失为5万元.甲方因违约给乙方造成直接损失2万

元，间接损失1.5万元，那么，甲方应向乙方支付的赔偿金为（）.

A2万元

B3.5万元

C5万元

D8.5万元

答案

C

解析

本题的考点是约定赔偿损失优于法定赔偿损失.约定赔偿损失是指一旦发生违约

并造成受害人的损害后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定赔偿损失条

款而获得赔偿.本题中虽然明确了直接损失和间接损失，但因为有约定赔偿损失，因此

赔偿金应为5万元.

26.题型：单选题

仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方有意和解，下列符合我国法律规定的做法

是（）。

A甲与乙不能自行达成和解协议

B甲乙达成和解也不能撤回仲裁申请

C甲撤回仲裁申请后又反悔的，不得再就同一事项申请仲裁

D甲乙达成的和解协议不具有强制执行效力

答案

D

解析

当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人自行达成和解协议的，可以请求仲裁

庭根据和解协议制作裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人撤回仲裁申请后反悔

的，仍可以根据原仲裁协议另行申请仲裁。

27.题型：多选题

某写字楼业主与某装饰装修公司签订了一份家装承揽合同。合同中对工程总造价、

工期、质量标准、工程款支付等作了具体规定。该家装承揽合同的法律特征主要体

现在（）。

A写字楼业主关心的是承揽人的工作过程

B写字楼业主主要关心装修的工作成果

C装饰公司可将承揽的主要工作转交第三人完成

D装饰公司有权将承揽的辅助工作转交第三人完成

E装饰公司在完成工作期间，要接受定作人管理

答案

B,D

28.题型：单选题

某设备租赁公司出租未经安全性能检测的起重机械设备，被责令停业整顿，并处一

定数额的罚款。该罚款数额应是0。

A1万元以上2万元以下

B2万元以上5万元以下

C5万元以上10万元以下

D10万元以上15万元以下

答案

C

解析

出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件

的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担

赔偿责任。故选项C正确。

29.题型：多选题

建设工程竣工后，发包人应当根据（）及时验收工程。

A建设工程施工合同

B施工图纸及说明书

C国家颁发的施工验收规范

D国家质量验收标准

E工程技术资料

答案

B,C,D

30.题型：单选题

建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，负有修复或返修义务的是（）o

A建设单位

B设计单位

C施工单位

D监理单位

答案

C

31.题型：单选题

生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行

完毕之日起最长()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A1

B3

C5

D7

答案

C

32.题型：单选题

关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是()

A撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行

B撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

C补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行

D撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人

答案

A

解析

《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以

补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为

投标文件的组成部分。

33.题型：单选题

关于施工现场的消防安全管理，下列选项中不符合《国务院关于加强和改进消防工

作的意见》要求的是（）.

A公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业

B在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准

C新建工程的外保温材料不得使用易燃材料

D扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料

答案

B

34.题型：单选题

2013年2月10日，甲作为出租人与乙订立租赁合同，约定将甲的房屋于同年4月

1日租赁给乙作为车间。同年3月13日，丙向甲购买该出租房屋并办理了产权转

让手续。对甲与乙2月10日所签订合同的性质，下列说法正确的是（）。

A该合同为效力待定合同

B该合同为可撤销合同

C该合同为有效合同

D该合同为无效合同

答案

C

解析

《合同法》第229条规定，租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合

同的效力。甲、乙于2月10日签订的租赁合同具备合同生效的四个条件，因而是

有效合同。

35.题型：单选题

聘用单位与注册建造师王某解除了劳动关系，则注册证书应当（）。

A被吊销

B被撤销

C在有效期内延续有效

D注销

答案

D

解析

撤销注册是对申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册所做的处分，吊销注册

证书是对当事人违规执业所做的处分。王某的注册证书属合法取得，与聘用单位解

除劳动关系后应办理注销手续或进行变更注册。

36.题型：单选题

下列纠纷、争议，适用于《仲裁法》调整的是（）。

A财产继承纠纷

B劳动争议

C婚姻纠纷

D工程款纠纷

答案

D

解析

在我国，《中华人民共和国仲裁法》是调整和规范仲裁制度的基本法律，但《仲

裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间

发生的合同纠纷和其他财产权纠纷、仲裁、劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁

不受《仲裁法》的调整”，此外，根据《仲裁法》第3条的规定，下列纠纷不能仲

裁：1.婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷2依法应当由行政机关处理的行政争

议。

37.题型：多选题

关于建筑施工企业负责带班检查的说法，正确的有（）。A

超过一定规范的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应到施工现场

进行带班检查B

工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查C

应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案

D

建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%E

对于有分公司的企业的集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在

地的分公司负责人带班检查

考点

2Z206021施工单位的安全生产责任

解析

本题考查的是施工单位的安全责任。D项建筑施工企业负责人要定期带班检查，每

月检查时间不少于其他工作日的25%；对于有分公司的企业的集团，集团负责人

因故不能到现场的，可以书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班

检查。

考点：施工单位负责人施工现场带班制度

38.题型：单选题

自然人的软件著作权保护期为（）。A

自然人终生及其死亡后50年B

50年C

自然人终生及其死亡后30年D

30年

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡

后第50年的12月31日；软件是合作开发的，截止于最后死亡的自然人死亡后第

50年的12月31日。法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软

件首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的，

不再受到《计算机软件保护条例》的保护。

考点：著作权的保护期。

39.题型：单选题

无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但当实际施工人的利益受到侵害

时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是（）。A

欠付工程款B

实际施工人的损失C

实际施工人主张的权利D

实际施工人违法承揽工程的罚金

考占

2Z202022禁止无资质或越级承揽工程的规定

解析

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26

条规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受

理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分

包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”

考点：禁止无资质承揽工程。

40.题型：单选题

自然人之间的借款合同如果没有约定利息，贷款人主张利息的，人民法院（）。

A不予受理

B可以受理

C不予支持

D可以支持

答案

C

解析

借款合同原则上为有偿合同（有息借款），也可以是无偿合同（无息借款）。自

然人之间的借款合同如果没有约定利息，贷款人主张利息的，人民法院不予支持。

故选项C正确。

41.题型：多选题

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规

定，因发包人的下列部分行为造成建设工程质量缺陷的，应当由发包人承担过错责

任。这些行为有（）。

A提供的设计有缺陷

B同意总包人依法选择的分包人分包专业工程

C直接指定分包人分包专业工程

D提供的建筑构配件不符合强制性标准

E指定购买的设备不符合强制性标准

答案

A,C,D,E

42.题型：多选题

取得建筑业企业资质的企业申请资质升级或资质增项，在申请之日起前1年至许可

决定作出前不得有下列选项中的（）情形.

A超越本企业资质等级或以其他企业名义承揽工程的

B将承包的工程转包或违法分包的

C发生过较大以上质量安全事故的

D违反国家工程建设强制性标准的

E企业发生合并、分立、改制的

答案

A,B,C,D

43.题型：单选题

某精装修住宅工程，总承包单位甲经建设单位同意，将装修工程分包给某分包单位

乙施工。工程竣工验收发现：飘窗处墙体出现渗雨，部分房间地面石材出现大面积

花斑。对于上述质量问题的责任承担，说法正确的是（）。A

由甲承担责任，乙无责B

由甲和乙承担连带责任C

甲对飘窗墙体渗雨问题负责，乙对地面石材花斑问题负责D

甲对飘窗墙体渗雨问题负责，甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任

考点

2Z207021对施工质量负责和总分包单位的质量责任

解析

根据《建筑法》第29条第2款规定：“建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总

承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量

与分包单位承担连带责任。”本题中，地面石材铺装属于分包单位乙施工的装修工

程，应由甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任；飘窗处墙体是由总承包单位甲施

工，应由甲对飘窗墙体渗雨问题负责。故选项D为正确答案。

考点：总分包单位的质量责任

44.题型：单选题

某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格

后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2006年5月5

日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申

请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防

工程的保修期始于2006年()。

人5月1日

85月5日

©5月8日

D5月15日

答案

D

解析

按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程保修期的起始日是竣工验收合

格之日。此处是指单位工程竣工验收，并非分包工程验收。

45.题型：单选题

下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中，符合买卖合同法律规定的是

()oA

出卖交由承运人运输的在途标的物，其毁损、灭失的风险由出卖人承担B

标的物毁损、灭失的风险，自买卖合同成立时由买受人承担C

出卖人未按规定交付标的物单证和资料的，会影响标的物毁损、灭失风险的转移D

标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响买受人要求出卖人承担违约责任

的权利

考点

2Z204032买卖合同的法律规定

解析

标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响因出卖人履行债务不符合约定,

买受人要求其承担违约责任的权利。

考点：标的物毁损灭失风险的承担

46.题型：单选题

物权中最重要也最完全的一种权利是所有权，所有权内容的核心是（）。

A占有权

B使用权

C收益权

D处分权

答案

D

解析

所有权是物权中最重要也最完全的一种权利，所有权是所有人依法对自己财产

（包括不动产和动产）所享有的占有、使用、收益和处分的权利。它是一种财产

权，又称财产所有权。其中，处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核

心。故选项D正确.

47.题型：单选题

下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是（）。

A当事人可以委托1-2人作为诉讼代理人

B委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书

C诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权

D诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权

答案

C

解析

《民事诉讼法》规定，”诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和

解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权所以本题选C。

48.题型：单选题

乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩

大到5万元.甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为

给甲方造成的损失是2万元.乙方应该向甲方赔偿损失（）万元.

A1

B2

C3

D5

答案

B

49.题型：单选题

随着科学技术的发展，某工程建设国家标准的部分规定显露出明显的缺陷，对此工

程建设标准适宜的处置方式是（）。

A废止

B局部修订

C继续有效

D复审

答案

B

解析

凡属下列情况之一的国家标准，应当进行局部修订：（1）国家标准的部分规定已

制约了科学技术新成果的推广应用；（2）国家标准的部分规定经修订后可取得明显

的经济效益、社会效益、环境效益；（3）国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关

的国家标准相抵触；（4）需要对现行的国家标准做局部补充规定。

50.题型：多选题

关于施工合同的义务下列说法正确的是（）。

A施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款

B对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人

C对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人

D对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人

E对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人

答案

A,D,E

解析

对于完成施工任务，施工单位是债务人，建设单位是债权人；对于支付工程价

款，建设单位是债务人，施工单位是债权人。

51.题型：单选题

不属于建设工程无效施工合同的主要情形的是()。A

承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的B

没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C

建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D

施工总承包单位将劳务分包工程分包给有资质的劳务分包企业

考占

2Z204014无效合同和效力待定合同的规定

解析

建设工程无效施工合同的主要情形，认定无效：1.承包人未取得建筑施工企业资质

或超越资质等级的；2.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

3.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

考点：建设工程无效施工合同的主要情形

52.题型：单选题

根据《工程建设国家标准管理办法》规定，工程建设国家标准的发布主体是

()oA

国务院工程建设行政主管部门B

国务院标准化行政主管部门C

国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合D

国务院发展改革主管部门

考点

2Z207011工程建设标准的分类

解析

国家标准由国务院工程建设行政主管部门审查批准，由国务院标准行政主管部门统

一编号，由国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合发布。

考点：工程建设国家标准的审批发布和编号

53.题型：单选题

承包人取得工程价款的前提条件是（）.

A工程竣工

B工程竣工验收合格

C工程师签证

D工程竣工结算已审核

答案

B

54.题型：多选题

在《民法通则》对民事权利的分类中，其他的民事权利都只有财产权或人身权的单

一属性，只有知识产权具有（）的双重属性。A

财产权B

人身权C

地役权D

建设用地使用权E

所有权

考点

2Z201061知识产权的法律特征

解析

在《民法通则》对民事权利的分类中，其他的民事权利都只有财产权或人身权的单

一属性，只有知识产权具有财产权和人身权的双重属性。

考点：财产权和人身权的双重属性。

55.题型：多选题

施工单位还应当组织专家进行论证、审查的是（）。A

深基坑B

地下暗挖工程C

高大模板工程D

脚手架工程E

起重吊装工程

考坐上点

2Z206031编制安全技术措施专项施工方案安全技术交底规定

解析

涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织

专家进行论证、审查。

考点：编制安全专项施工方案

56.题型：多选题

我国现行的建设行政法规主要有（）.

A《建设工程质量管理条例》

B《建设工程安全生产管理条例》

C《建设工程勘察设计管理条例》

D《城市房地产开发经营管理条例》

E《市政公用设施抗灾设防管理规定》

答案

A,B,C,D

57.题型：单选题

引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是（）.

A合同

B侵权

C不当得利

D无因管理

答案

A

解析

任何合同关系的设立，都是在当事人之间设立了债权债务的关系，每个工程项目都

存在着数个合同,如设计合同、施工合同、监理合同等,但并不是每个工程项目都一

定会发生不当得利、侵权行为以及无因管理等情形.虽然它们也是建设工程债的发

生依据，但并不是债发生的最主要、最普遍的依据.因此.正确答案选A.

58.题型：单选题

除了在劳动关系存续期间因劳动报酬发生的争议外，劳动争议申请仲裁的时效期间

为（）。

A3个月

B6个月

C1年

D2年

答案

C

59.题型：单选题

承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位，应当具有相应的（）证书。*

A施工许可证

B建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书

C文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书

D文物保护工程资质证书

答案

C

60.题型：多选题

2003年4月1日，王某骑车回家经过一工地时，掉入没有设置明显标志和采取安

全措施的坑中。造成骨折。王某于同年5月10日找到建设项目的发包人和承包人

要求赔偿，两单位相互推诿。同年6月13日，王某前往法院起诉，突遭台风袭

击，中途返回。下列说法错误的有（）。

A本案诉讼时效期间于2004年5月10日届满

B本案诉讼时效期间于2005年5月10日届满

C王某6月13日的行为引起诉讼时效中断

D王某6月13目的行为引起诉讼时效中止

E王某6月13日的行为引起诉讼时效延长

答案

B,C,D,E

解析

只有A答案是正确的。人身损害诉讼时效为一年，所以A是正确的。其次该案

中王某遭遇台风虽然是外界客观原因，但是不是发生在诉讼时效最后六个月之内，

所以不能引起诉讼时效的中止。这是关键的一点，但是6月13是显然不是。诉讼

失效中断，相信应该没有太多疑问，题中5月10的行为就造成了中断，因此诉讼

时效重新计算。诉讼时效是法定的不可变期间，不存在延长一说。类似延长的情况

也只有在诉讼时效期满后才会出现。

61.题型：单选题

某仲裁委员会对甲公司与乙公司之间的买卖合同一案作出裁决后，发现该裁决存在

超裁情形，甲公司与乙公司均对裁决持有异议。关于此仲裁裁决，下列（）选项是正

确的。

A该仲裁委员会可以直接变更已生效的裁决，重新作出新的裁决

B甲公司或乙公司可以请求该仲裁委员会重新作出仲裁裁决

C该仲裁委员会申请法院撤销此仲裁裁决

D甲公司或乙公司可以请求法院撤销此仲裁决定

答案

D

62.题型：单选题

《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信不良行为记录信息的公布

时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为（）。

A1个月~2年

B3个月~2年

C2个月~1年

D6个月~3年

答案

D

63.题型：单选题

某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元住宅，开发商将此

笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能

支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包

人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是（）。A

人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后分别偿还开发商各方欠款B

人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后先还施工单位，再还银行和材料供应商

C

人民法院可将2000万元的房产拍卖,然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款D

人民法院可将2000万元的房产拍卖,首先偿还施工单位欠款

考占

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款

优先受偿权不得对抗买受人，因此AB选项错误，另外按照合同法规定，建筑工程

承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此只有D是最符合题意的。

考点：承包人工程价款的优先受偿权。

64.题型：单选题

某合同定金为22.5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收

受定金一方应返还给对方的金额为（)°

B15万元

C22.5万元

D45万元

答案

A

解析

答案A

《食法通则》规定：“给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金。”故正确

答案为A。

65.题型：单选题

下列法律中，属于社会法的是（）o

A《环境影响评价法》

B《城市房地产管理法》

C《节约能源法》

D《安全生产法》

答案

D

解析

《安全生产法》属于社会法，社会法是在国家干预社会生活过程中逐渐发展起来

的一个法律门类，所调整的是政府与社会之间、社会不同部分之间的法律关系。故

选项D正确

66.题型：单选题

根据《物权法》，除法律另有规定或合同另有约定外，当事人之间订立有关设立、

变更、转让和消灭不动产物权的合同，自（）生效。

A签订时

B不动产交付时

C不动产登记时

D不动产建造时

答案

A

67.题型：单选题

实行开工报告审批制度的建设工程，必须符合（）的规定。

A施工许可证发证机关

B县级以上人民政府

C省市人民政府

D国务院

答案

D

解析

《建筑法》规定，实行开工报告制度的建设工程必须符合国务院的规定，其他部

门的规定无效。此类工程按照国务院规定的权限和程序批准开工报告，不再领取施

工许可证，以避免同一工程由不同主管部门重复审批的现象。故D选项正确。

68.题型：单选题

《建筑工程施质量统一验收标准》GB50300--2013属于（）。*

A强制性国家标准

B推荐性国家标准

C强制性行业标准

D推荐性行业标准

答案

A

69.题型：多选题

以下属于刑事责任承担方式的有（）.

A拘役

B罚金

C管制

D行政拘留

E罚款

答案

A,B,C

解析

刑事责任承担方式：主刑分为管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。附加刑

分为罚金、没收财产、剥夺政治权利、驱逐出境。

70.题型：单选题

某房地产开发公司开发的某楼盘5号楼的业主入住后，发现家中散发怪味且无法散

去，经检测确定是施工所用建筑材料污染超标所致。现5号楼所有业主将开发商告

上法院，要求解决异味问题并赔偿医疗费、住房费等各项损失。在诉讼过程中，法

院将施工方某住宅建筑工程公司追加到诉讼中。以下对本案当事人的描述，正确的

是（）。

A5号楼所有业主为普通共同诉讼原告，开发商和施工方为共同被告

B5号楼所有业主为必要共同诉讼原告，开发商为被告，施工方为无独立请求权的

第三人

C5号楼所有业主为必要共同诉讼原告，开发商和施工方为共同被告

D5号楼所有业主为普通共同诉讼原告，开发商为被告，施工方为无独立请求权的

第三人

答案

D

解析

由于所有业主与房地产开发商之间所形成的法律关系是同种类的，法院可以在征

得业主同意后，将案件合并审理，形成普通共同诉讼。因此，B和C选项不对。如

果开发商败诉，法院的审理结果就可能与施工方有法律上的利害关系，施工方在诉

讼中应为无独立请求权的第三人，D选项正确。

71.题型：单选题

施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其（）许可的范围内承揽工

程。

A资质等级

B注册资本

C专业技术人员能力

D技术装备

答案

A

72.题型：多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的（）应当经建设行政主管部门或

者其他有关部门考核合格后方可任职。

A项目技术人员

B消防安全责任人

C主要负责人

D项目负责人

E专职安全生产管理人员

答案

C,D,E

73.题型：单选题

标的物在订立买卖合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的交付方式

是（）.

A简易交付

B占有改定

C指示交付

D拟制交付

答案

A

74.题型：单选题

仲裁委员会收到仲裁申请书之日起（）日内经审查认为符合受理条件的，应当受

理，并通知当事人。

A5

B7

CIO

D15

答案

A

75.题型：多选题

《行政诉讼法》规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的诉讼包括

（）。

A对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩

涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的

B对征收、征用决定及其补偿决定不服的

C行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令

D认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协

议、土地房屋征收补偿协议等协议的

E行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定

答案

A,B,D

76.题型：单选题

甲地注册的建设单位与乙地注册的施工企业在丙地签订了建设工程施工合同，合同

约定，项目所在地为丁地，若发生纠纷，向丙地法院起诉。则该合同确定诉讼管辖

的标准为（）。*

A原告住所地

B被告住所地

C合同签订地

D合同履行地

答案

D

77.题型：多选题

建设工程施工企业安全费用应在（）范围使用

A完善、改造和维护安全防护设施设备支出

B，，三同时，，要求初期投入的安全设施

C开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出

D新建、改建、扩建项目安全评价

E安全设施及特种设备检测检验支出

答案

A,C,E

78.题型：多选题

某建筑公司发生以下事件：职工李某因工负伤而丧失劳动能力；职工王某因偷窃自

行车一辆而被公安机关给予行政处罚；职工徐某因与他人同居而怀孕；职工陈某在

试用期间被证明不符合录用条件；职工张某因工程重大安全事故罪被判刑。对此，

建筑公司可以随时解除劳动合同的有（）。

A李某

B王某

C徐某

D陈某

E张某

答案

D,E

解析

根据《劳动法合同》的规定：劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依据本法

第二十六条、第二十七条的规定解除劳动合同：（一）患职业病或者因工负伤并被

确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（二）患病或者负伤，在规定的医疗期内的；

（三）女职工在孕期、产期、哺乳期内的；（四）法律、行政法规规定的其他情

形。因而A、C不符合题意；选项B不符合题意，职工被公安机关给予行政处罚，

用人单位不得随时解除劳动合同。只有劳动者被依法追究刑事责任的，用人单位才

可以解除劳动合同。根据《劳动法》第25条规定：劳动者有下列情形之一的，用

人单位可以解除劳动合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严

重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，对用人单

位利益造成重大损害的；（四）被依法追究刑事责任的。所以选项D、E正确。

79.题型：多选题

无效合同、可撤销合同的确认应由（）裁定。A

人民法院B

当事人双方C

主管部门D

仲裁机构E

检查机构

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

所谓可撤销合同，是指因意思表示不真实，通过享有撤销权的当事人行使撤销权，

使已经生效的合同归于无效的合同。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不

得撤销。所以无效合同、可撤销合同的确认应由人民法院或仲裁机构裁定。

考点：合同撤销权的行使

80.题型：单选题

两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两

家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）。*

A徇私舞弊罪

B重大责任事故罪

C玩忽职守罪

D串通投标罪

答案

D

解析

本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。答案很显然，是串通投标

罪，因为投标人相互协商投标。

81.题型：单选题

下列法律责任中，属于行政处分的是（）。

A没收非法财产

B吊销营业执照

C行政拘留

D记过、撤职、开除等

答案

D

解析

行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构

成犯罪，依据法律、法规所规定的权限而给予的一种惩戒。行政处分种类有：警

告、记过、汜大过、降级、撤职、开除。

82.题型：单选题

李某2012年9月参加二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以（）。

A以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理

B通过注册取得建造师资格证书

C取得建造师资格证书、通过注册后以建造师名义执业

D取得建造师执业证书和执业印章

答案

C

解析

二级建造师是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书，

并按照规定注册，取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章，担任施工单位

项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。未取得注册证书和执业印章的，不得

担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相

关活动。

83.题型：多选题

根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当（）o

A同时招标

B同时设计

C同时竣工

D同时施工

E同时投产使用

答案

B,D,E

84.题型：单选题

可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）。[2013]A

自始无法律约束力B

自撤销后无效C

申请撤销时无效D

合同有效

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

考查可撤销合同的法律后果：本题是对可撤销合同的一种理论考查。根据《合同

法》第56条的规定：无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部

分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。在可变更、可撤销合同被撤

销之前，该合同具有效力。根据《合同法》第56条规定，在撤销之后，该合同即

不具有效力，且将溯及既往，即自合同成立之始其就不具有效力，当事人不受该合

同约束，不得基于该合同主张认可权利后承担义务。即所谓自始无效。A项正确。

考点：被撤销合同的法律后果

85.题型：多选题

建筑业企业申请资质升级.资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资

质许可机关对其申请不予批准的有（）*

A与建设单位或者企业之间相互串通投标的

B未取得施工许可证擅自施工的

C将承包的工程转包或者违反分包的

D发生过安全事故的

E恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的

答案

A,B,C,E

86.题型：单选题

关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是（）。

A施工企业应在工程项目开工后办理投保手续

B投保应实行实名制

C投保应计工程项目施工人数

D工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理

答案

D

解析

施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流

程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行不记名和不计人数的方式。工程

项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。业

主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。

87.题型：单选题

关于建筑工程一切险的说法，错误的是（）。*

A保险人对每次事故引起的赔偿金额，不得超过保险单明细表中对应列明的每次事

故赔偿限额

B在保险期限内，保险人经济赔偿的最高赔偿责任不得超过保险单明细表中列明的

累计赔偿限额

C保险期限不得超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日

D保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料运抵工地之时起始，以后

发生者为准

答案

D

解析

保险人对每次事故引起的赔偿金额以法院或政府有关部门根据现行法律裁定的应

由被保险人偿付的金额为准，但在任何情况下，均不得超过保险单明细表中对应列

明的每次事故赔偿限额。在保险期限内，保险人经济赔偿的最高赔偿责任不得超过

本保险单明细表中列明的累计赔偿限额。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在

工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或

全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部

分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终

止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

88.题型：多选题

在下列几种有关安全生产许可证的取得、使用的情况中，施工企业应负法律责任的

有（）.

A未取得安全生产许可证进行施工

B转让或接受转让安全生产许可证

C冒用安全生产许可证

D安全生产许可证遗失，在公众媒体上声明作废

E