二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷119

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」19

1.题型：单选题

对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修

费用最终由（）负责。

A监理单位

B责任方

C建设单位

D施工单位

答案

B

2.题型：单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，整体提升脚手架、模板等自升式架设设施

前，安装单位应当编制（）、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

A技术规程

B设备运至现场的运输方案

C拆装方案

D进度控制横道图

答案

C

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手

架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技

术人员现场监督。

3.题型：单选题

全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批

准。

A县级人民政府

B省级人民政府

C国务院

D省级文物行政部门

答案

B

4.题型：单选题

《文物保护法》规定，擅自迁移、拆除不可移动文物的，尚不构成犯罪的，由县级

以上人民政府文物主管部门责令改正，造成严重后果的，处（）以下的罚款。A

5万元以上50万元以下的B

10万元以上50万元以下的C

5万元以上10万元以下的D

20万元以上50万元以下的

考点

2Z205034违法行为应承担的法律责任

解析

《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文

物主管部门责令改正，造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的以下的罚

考点：在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内进行建设工程违法行为应承担

的法律责任

5.题型：多选题

甲、乙、丙三企业组成联合体参与某工程投标，其中，甲为一级土建企业，乙为二

级安装企业，甲、乙均具有法人资格；丙为劳务企业，不具有法人资格；甲为牵头

企业。根据《招标投标法》的规定，下列关于该联合体的表述中，错误的是（）

A丙企业不能作为联合体的成员

B在丙企业不参加联合体的情况下，该联合体的资质等级为一级

C联合体的共同投标协议应同投标文件一并提交招标

D若该联合体中标，应当由甲企业与招标人签订合同

E联合体各方按照共同投标协议约定向招标人承担责任

答案

B,D,E

6.题型：多选题

无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括（）。

A申请提起诉讼

B申请参加诉讼

C提起反诉

D由法院通知参加诉讼

E申请提起公益诉讼

答案

B,D

7.题型：单选题

合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）。

A侵权

B预期违约

C合法行为

D单方解除合同

答案

B

解析

本题考查的是违约责任的承担方式。预期违约是指当事人一方在合同约定的期限

届满之前，明示或默示其将来不能履行合同。

8.题型：多选题

在审查与受理仲裁申请过程中，以下说法正确的有（）。

A仲裁委员会认为仲裁申请不符合受理条件，应当书面通知当事人

B仲裁委员会应在收到仲裁申请书之日起10日内确认是否受理

C申请人经书面通知，无正当理由不到庭可以缺席裁决

D被申请人经书面通知，无正当理由不到庭可以缺席裁决

E仲裁委员会受理仲裁申请后，应当将仲裁规则和仲裁员名册送达申请人

答案

A,D,E

解析

仲裁委员会应在收到仲裁申请书之日起5日内确认是否受理，故B选项错误；

仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人经书面通知，无正当理由开庭时不到庭或者未经

仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请，故C选项错误。

9.题型：单选题

某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此

担保方式属于（）。

A保证

B质押

C抵押

D留置

答案

C

10.题型：单选题

二级注册建造师不能（）.

A从事工程项目总承包管理

B从事工程项目管理服务

C从事工程技术经济咨询

D担任大中型以上项目施工负责人

答案

D

11.题型：多选题

建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有（）.

A甲公司与建设单位经常发生合同履约纠纷

B乙公司中标后不与建设单位签订合同,受到行政处罚

C丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿

D丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销了营业执照

E戊公司因工资纠纷被员工投诉

答案

B,C,D

12.题型：单选题

下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）。

A安全生产法

B建筑业企业资质管理规定

C工程建设项目施工招标投标办法

D安全生产许可证条例

答案

D

解析

国务院制定的是行政法规，《安全生产许可条例》是行政法规。

13.题型：单选题

下列关于建造师注册的说法中，正确的是（）.

A取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，其资格证书将失效

B申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位

C注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册

D因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册

答案

B

14.题型：多选题

在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施

工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行

政主管部门申报该工程的（）。

A项目名称

B施工场所和期限

C产生噪声的原因

D可能产生的环境噪声值

E所采取的环境噪声污染防治措施

答案

A,B,D,E

解析

答案A、B、D、E

《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设

备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地

县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和

期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。故选项

A、B、D、E正确。

15.题型：单选题

根据《劳动合同法》，用人单位自用工之是起超过1个月不满1年未与劳动者订立

书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍的工资。

A1.5

B2

C3

D4

答案

B

16.题型：单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，特种作业人员必须按照国家有关规定

经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。下述

选项中不属于特种作业人员的是（）o

A垂直运输机械作业人员

B登高架设作业人员

C钢筋工

D起重信号工

答案

C

解析

按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸

工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国

家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗

作业。故C选项不属于特种作业人员。

17.题型：单选题

关于民事案件的级别管辖，下列（）项是正确的。

A第一审民事案件原则上由基层法院管辖

B涉外案件的管辖权全部属于中级人民法院

C高级法院管辖的一审民事案件包括在本辖区内有重大影响的民事案件和它认为应

当由自己管辖的案件

D最高法院仅管辖在全国有重大影响的民事案件

答案

A

18.题型：单选题

在财产所有权中，所有权内容的核心是（）。A

占有权B

使用权C

收益权D

处分权

考点

2Z201041物权的主要种类和与土地相关的物权

解析

处分权是指依法对财产进行处置，决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权

的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

考点：所有权。

19.题型：单选题

关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。*

A上诉期为10日

B上诉时应当递交上诉书

C上诉状应当向第二审人民法院提出

D当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

答案

B

20.题型：单选题

下列关于非全日制用工制度特点的说法正确的是（）。[2012]A

双方当事人应当签订书面协议B

双方当事人应当约定试用期C

用人单位通知终止用工，必须向劳动者支付经济补偿金D

劳动报酬结算的周期最长不超过15日

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

本题考查非全日制用工制度。依据《劳动合同法》，非全日制用工双方当事人可以

订立口头协议，则A选项不正确。非全日制用工双方当事人不得约定试用期，B

选项不正确。非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。终

止用工，用人单位不向劳动者支付经济补偿，C选项不正确。非全日制用工劳动报

酬结算支付周期最长不得超过15日。故D选项正确。

考点：建立劳动关系即应订立劳动合同

21.题型：单选题

建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时,

下列说法正确的是（）。A

不得收取费用B

收取一定费用C

收取5000元D

收取办理施工许可证成本

考点

2Z206055政府部门安全监督管理的相关规定

解析

建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时,

不得收取费用。

考点：政府主管部门对安全施工措施的审查

22.题型：单选题

我国建筑业企业资质分为（）三个序列。

A工程总承包、施工总承包和专业承包

B工程总承包、专业分包和劳务分包

C施工总承包、专业分包和劳务分包

D施工总承包、专业承包和施工劳务资质

答案

D

23.题型：单选题

下列招标人的行为中合法的是（）。

A招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B招标人可以限定或者指定将定的专利、品牌、原产地或供应商

C依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件

D依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

答案

C

24.题型：单选题

我国《招标投标法》规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立

书面合同应当自中标通知书发出之日起（）天内完成。

A15

B30

C45

D60

答案

B

25.题型：单选题

某公路工程进行涵侧填土施工活动。施工图上注明涵侧填土所使用的材料是6%石

灰土，但是，项目经理张某认为，这种材料的质量性能不如6%水泥稳定砂砾。为

了保证工程质量，张某在没有征得监理工程师同意的情况下，采用水泥稳定砂砾进

行了施工。后来，监理工程师发现了这件事对张某进行询问，张某说：“没关系，

这样质量会更好，多发生的费用由我自己承担。”对此，下面的说法正确的是（）

A由于质量得到了提高，而且施工单位自己愿意承担因此发生的费用，所以，施工

单位的行为是合法的

B施工单位属于擅自修改图纸，属于违法行为，应该受到法律的制裁。但是，却不

属于违约行为，不用承担违约责任

C施工单位的行为属于违约行为，应当承担违约责任。但是，并不违法，不会受到

法律制裁

D施工单位属于擅自修改图纸，属于违法行为，应该受到法律的制裁。同时，也属

于违约行为，需要承担违约责任

答案

C

26.题型：单选题

关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）*

A实用新型以申请时所附的说明书为准

B建设工程发明以其附图为准

C外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准

D三类专利均以权利要求的内容为准

答案

C

27.题型：单选题

关于中标人违法行为应承担的法律责任的规定，下列表述中错误的是（）.

A中标人将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，分包无效，处分包项目

金额5%。以上10%。以下的罚款

B中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2年至5年内参

加投标的资格并予以公告

C中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格,投标保证金不予退还，可

以处中标项目金额5%。以下的罚款

D中标人将中标项目转让给他人的，处转让项目金额5%。以上10%。以下的罚款

答案

C

解析

《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合

同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其

中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行

政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10%。以下的罚款。

28.题型：单选题

关于招标代理机构的说法，不正确的有（）。

A招标代理机构是社会中介机构

B招标代理机构应有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

C工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

D招标代理机构由评标委员会指定

答案

D

解析

AC表述正确，招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的

社会中介组织，不得与招标工程的投标人有利益关系。招标代理机构应当具备下列

条件：（1）有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；（2）有能够编制招标文件和

组织评标的相应专业力量；（3）有符合该法定条件、可以作为评标委员会成员人选

的技术、经济等方面的专家库，B表述正确。招标代理机构在其资格许可和招标人

委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉，D项表述错误。

29.题型：单选题

在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内向发

证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A1

B2

C3

D4

答案

A

解析

《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之

日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑

工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设

单位应当报发证机关核验施工许可证。

30.题型：单选题

某工程招标，下列具有相应资质的企业中可以参加投标的是（）.

A甲公司与招标人有利害关系可能影响招标公正性

B乙公司未在招标项目所在地注册

C丁公司与丙公司单位负责人为同一人

D戌公司与参加投标的另一家企业存在控股关系

答案

B

31.题型：多选题

劳动争议仲裁委员会的组成成员应有（）o*

A工会代表

B律师

C同级人民法院代表

D企业方面代表

E劳动行政部门代表

答案

A,D,E

解析

劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表

组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。

32.题型：单选题

关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）。

A施工人员有权拒绝该指令

B施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚

C施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

D施工人员必须条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展

答案

A

33.题型：单选题

建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标

准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究（）。A

民事责任B

赔偿责任C

行政责任D

刑事责任

考点

2Z207013违法行为应承担的法律责任

解析

建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标

准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。

考点：相关主体的刑事责任

34.题型：单选题

建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）。*

A规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件

B工程竣工验收报告

C施工企业签署的工程质量保修书

D住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》

答案

A

35.题型：单选题

工程建设国家标准实施后，其复审周期一般为（）年。A

3B

4C

5D

6

考点

2Z207011工程建设标准的分类

解析

国家标准实施后，应当根据科学技术的发展和工程建设的需要，由该国家标准的管

理部门适时组织有关单位进行复审，复审一般在国家标准实施后5年进行1次。

考点：国家标准的复审与修订

36.题型：单选题

根据《专利法》，发明专利权的期限是20年，自（）日起计算。

A申请

B批准

C公告发布

D核准注册

答案

A

37.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确

的是（）*

A监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

D施工图深化文件是监理工作的主要依据

答案

B

38.题型：单选题

房屋建筑工程施工总承包（）法定的专业技术人员中，应具有相应专业注册建造

师合计12人以上。A

特级企业B

一级企业C

二级企业D

三级企业

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

建筑工程、机电工程专业注册建造师合计不少于12人，其中建筑工程专业注册建

造师不少于9人。2016年新教材修改。

考点：有符合规定的专业技术人员。

39.题型：单选题

公安部、住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通

知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至

少（）组织一次演练。

A每月

B每季度

C每半年

D每年

答案

C

40.题型：单选题

下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）。*

A超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

B分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程

C以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程

D子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程

答案

B

41.题型：单选题

下列关于出卖人交付标的物的表述中，符合法律规定的是（）。A

出卖具有知识产权的计算机软件，除法律另有规定或当事人另有约定的外，该软件

的知识产权归买受人B

标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品时，买受人收到该产品的权利凭证即

为交付C

交付期限的约定不明确，出卖人可以随时交付标的物D

除非当事人另有约定或法律另有规定，标的物的所有权自交付时转移

考占

2Z204032买卖合同的法律规定

解析

转移标的物所有权的义务：除法律另有规定或者当事人另有约定的外，标的物的所

有权自标的物交付时起转移。

考点：出卖人的主要义务

42.题型：单选题

关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是

（）

A接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大

B守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿

C当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担

D未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大

答案

A

43.题型：单选题

工资应当以货币形式（）支付给劳动者本人。A

阳

B

创

"C

D

藏

考

2Z204024劳动保护的规定

解析

工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。

考点：劳动者的工资

44.题型：多选题

在下列选项中，属于我国法定的证据种类的有（）。

A直接证据

B间接证据

C证人证言

D物证

E现场笔录

答案

C,D

解析

证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定

意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。

45.题型：多选题

在工程建设项目招标投标过程中.投标人提交的投标保证金可以是（）.

A银行保函

B银行汇票

C保兑支票

D信托基金

E现金

答案

A,B,C,E

46.题型：单选题

下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。

A涉及国家安全、国家秘密的项目

B使用各级财政预算资金的项目

C使用企业事业单位自有资金的项目

D使用上市公司资金的项目

答案

B

47.题型：多选题

某住宅楼工程，建设单位为赶在雨季前完成土方工程，在尚未取得施工许可证的情

况下破土动工。对此，建设单位应受到的处罚包括（）。

A责令停止施工，限期改正

B对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款

C依法追究刑事责任

D责令施工单位停业整顿

E吊销监理单位营业执照

答案

A,B

解析

《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经

批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下

的罚款。故选项A、B正确。

48.题型：单选题

某工厂扩建项目需建设二期厂房，建设单位将一期建设时的勘察成果提供给设计单

位，在建设单位一再坚持下，设计单位完成了设计文件。工程竣工验收时，发现由

于设计文件对厂房基础处理不当而引起厂房不均匀沉陷，对此造成的损失应由

()分摊。

A勘察单位和设计单位

B建设单位和勘察单位

C设计单位和施工单位

D建设单位和设计单位

答案

D

49.题型：单选题

关于《建设工程质量管理条例》规定的正常使用条件下建设工程最低保修期限，下

列表述正确的是()。

A屋面防水工程的防渗漏为3年

B电气管线工程为2年

C有防水要求的卫生问的防渗漏为2年

D设备安装工程为1年

答案

B

50.题型：单选题

在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当()。

[2014]A

撤回投标B

提高投标保证金额C

撤销投标D

及时书面告知招标人

考点

2Z203013投标人、投标文件和投标保证金

解析

在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应及时书面告知

招标人。

考点：投标人。

51.题型：多选题

知识产权的法律特征包括（）。*

A专有性

B期限性

C地域性

D相对性

E财产权和人身权的双重属性

答案

A,B,C,E

52.题型：单选题

某合同定金为22.5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收

受定金一方应返还给对方的金额为（）o

B15万元

C22.5万元

D45万元

答案

A

解析

答案A

《骨法通则》规定：“给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金。”故正确

答案为A。

53.题型：单选题

工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。[2014]A

专利权B

商标权C

著作权D

发明权

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品，计算机

软件及其他作品，属于侵犯著作权罪。因此计算机软件属于著作权的保护客体。

考点：计算机软件的法律保护。

54.题型：单选题

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，在危险性较大的分部分项工程

施工前编制专项方案.对于建筑工程实行施工总承包.起重机械安装拆卸工程实行分

包的项目，其分包工程的专项方案（）.

A必须由施工总承包单位组织编制

B必须由专业承包单位组织编制

C可以由专业承包单位组织编制

D可以由监理单位组织编制

答案

C

55.题型：多选题

施工单位必须按照（）施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

A标准施工工艺

B合同约定

C施工技术标准

D工程设计图纸

E口头约定

答案

C,D

解析

《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标

准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计

文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

56.题型：单选题

关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。*

A撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

B补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行

C撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人

D撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行

答案

D

解析

《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以

补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为

投标文件的组成部分。

57.题型：单选题

根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给

予的处理是（）。

A撤销注册

B处1万元以上罚款

C三年内不得再次申请注册

D不予注册

答案

D

58.题型：单选题

甲单位家属区新建工程项目通宵施工，施工噪声严重影响职工休息，构成侵权之

债。此债中债权人是（）。A

甲单位B

施工单位C

行政监管部门D

甲单位职工

考点

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

《民法通则》规定，债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的

特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。

考点：侵权。

59.题型：多选题

甲施工企业与乙设备供应商签订了一份具有专利权的设备采购合同，乙公司应承担

的义务包括（）。

A按合同约定交付该设备

B向甲转移该设备的所有权和专利权

C承担运输途中的设备损毁风险

D该设备的瑕疵担保

E该设备的权利瑕疵担保

答案

A,D,E

60.题型：单选题

货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。

A留置货物

B要求赔偿

C解除合同

D拒绝运输

答案

D

61.题型：多选题

某依法必须招标项目的评标委员会组成：招标人代表2人，建设行政监督部门代表

1人，技术、经济方面专家4人，招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评

标委员会人员组成的说法正确的有（）。

A不应该包括建设行政监督部门代表

B不应该包括招标人代表

C技术、经济方面的专家所占比例不符合规定

D招标人代表所占比例偏低

E作为一般项目，招标人可以直接指定专家

答案

A,C

解析

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委

员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上单数，

其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员的名

单在中标结果确定前应当保密。

62.题型：单选题

某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。

开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，

该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年（）0

A10月15日

B10月22日

C11月14日

D12月14日

答案

C

63.题型：单选题

某建设单位与某供应商在买卖合同中未明确约定履行地点，在这种情况下，应当以

约定的（）为合同履行地。

A货物验收地

B交货地点

C货物到达地

D货物调试安装地

答案

B

解析

《最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规

定》中规定：对当事人在合同中明确约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履

行地。当事人在合同中未明确约定履行地点的，以约定的交货地点为合同履行地。

合同中约定的货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等，均不应视为合同履行

地。

64.题型：单选题

乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了

丙。下列说法正确的是（）o

A由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D如果设备已经交付给丙，则合同有效

答案

B

解析

本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利

人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是

最符合题意的。

65.题型：多选题

关于施工现场水污染防治的规定，正确的是（）。

A禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液

B禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾

C在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口

D禁止利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒污染物的废水

E兴建地下工程设施，应当采取防护性措施，防止地下水渗透

答案

A,B,C,D

66.题型：单选题

建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（），逾期未

申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。*

A3年

B6个月

C1年

D2年

答案

A

67.题型：单选题

关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。*

A施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不

合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

B施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工价

款的，不予支持

C施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工

程价款的，应予支持

D施工合同无效，且建设工程经经竣工验收不合格，修复后的建设工程验收合格，

发包人请求承包人承担修复的，不予支持

答案

A

解析

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规

定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约

定支付工程价款的，应予支持。

建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处

理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用

的.应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程

价款的，不予支持。

68.题型：单选题

《建设工程施工合同（示范文本））》（GF-2013-0201）主要由（）三部分组

成。

A总则、通用条件、专用条件

B总则、分则、附则

C总则、正文、附件

D合同协议书、通用合同条款、专用合同条款

答案

D

69.题型：单选题

关于施工现场的消防安全管理，下列表述错误的是（）。

A公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业

B在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准

C新建工程的外保温材料不得使用易燃材料

D扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料

答案

B

解析

《国务院关于加强和改进消防工作的意见》规定，公共建筑在营业、使用期间不

得进行外保温材料施工作业，居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员，并

设消防安全巡逻人员，严格分离用火用焊作业与保温施工作业，严禁在施工建筑内

安排人员住宿。新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格

限制使用可燃材料。

70.题型：单选题

债权相对性理论的内涵，不包括（）o

A债权主体的相对性

B债权内容的相对性

C债权责任的相对性

D债权义务的相对性

答案

D

解析

债权与物权不同，物权是绝对权，而债权是相对权。债权相对性理论的内涵，可

以归纳为以下三个方面：（1）债权主体的相对性；（2）债权内容的相对性；（3）债权责

任的相对性。故选项D正确。

71.题型：单选题

张某在甲施工单位公司连续工作满8年，李某与乙监理公司已经连续订立两次固定

期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作；王某来丙公司工作2年，并被董事会

任命为总经理；赵某在丁公司累计工作了12年，但期间曾离开过丁公司。则应签

订无固定期限合同的是（）。A

张某B

李某C

王某D

赵某

考占

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳

动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同

外，应当订立无固定期限劳动合同：（一）劳动者在该用人单位连续工作满十年

的；（二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同

时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（三）连

续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有本法第三十九条和第四十条第一项、

第二项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，用人单位自用工之日起满一

年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动

合同。

考点：无固定期限劳动合同

72.题型：单选题

根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（）。

A汇票

B仓单

C建设用地

D应收账款

答案

c

73.题型：多选题

甲公司拖欠乙公司工程款一案，经法院作出判决，现进入执行阶段。法院可根据乙

的申请，对甲的银行存款采取的执行措施有（）

A查封

B扣押

C拍卖

D变卖

E强制交付

答案

A,B

74.题型：单选题

在建设工程活动中，（）是最为常用的一种担保方式。A

保证B

抵押C

质押D

留置

考占

2Z201072建设工程保证担保的方式和责任

解析

在建设工程活动中，保证是最为常用的一种担保方式。

考点：建设工程保证担保的方式和责任。

75.题型：单选题

关于履约保证金的说法，正确的是（）。【2015】A

中标人必须缴纳履约保证金B

履约保证金不得超过中标合同金额的20%C

履约保证金是投标保证金的另一种表述D

中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

考点

2Z203015中标的法定要求和招标投标投诉处理

解析

履约保证金不得超过中标合同金额的10%,招标人要求中标人提交履约保证金

的，中标人应当提交。

考点：履约保证金。

76.题型：单选题

根据《物权法》，土地承包经营权属于（）。

A所有权

B用益物权

C担保物权

D准物权

答案

B

77.题型：多选题

下列关于表见代理的表述中，正确的是（）。A

表见代理是无效代理B

表见代理的行为人没有代理权C

第三人有理由相信行为人有代理权D

表见代理对本人产生有权代理的效力E

表见代理是特殊的无权代理

考点

2Z201032建设工程代理行为及其法律关系

解析

原文是表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使

善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果

的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后

以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有

效。（2）须本人存在过失。其过失表现为本人表达了足以使第三人相信有授权意思

的表示，或者实施了足以使第三人相信有授权意义的行为，发生了外表授权的事

实。表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关

系。

考点：表见代理。

78.题型：单选题

下列不属于对临时用地保护的规定是（）.

A应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量

B红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地

C利用和保护施工用地范围内原有绿色植被

D临时设施占地面积有效利用率大于90%

答案

D

79.题型：单选题

下列关于国家对施工现场环境噪声污染防治规定的表述中，正确的是（）。A

规定施工场地周边环境噪声排放标准B

规定使用机械设备可能产生环境噪声污染必须申报C

禁止夜间进行污染严重的落后设备实行登记制度D

对环境噪声污染严重的落后设备实行登记制度

考点

2Z205011施工现场噪声污染防治的规定

解析

原文是施工现场环境噪声污染的防治：建筑施工场界环境噪声排放标准的规定；使

用机械设备可能产生环境噪声污染须申报的规定；禁止夜间进行产生环境噪声污染

施工作业的规定；政府监管部门现场检查的规定。

考点：使用机械设备可能产生环境噪声污染须申报的规定

80.题型：多选题

在城市规划区，规划许可证包括（）。A

建设用地规划许可证B

建设工程规划许可证C

乡村建设规划许可证D

建设用地使用权证E

施工许可证

考占

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

在城市规划区，规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。

考点：在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证。

81.题型：单选题

位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋,但需要途径丙

省辖区，则下列观点正确的是（）.

A无需经任何部门许可

B应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门许可

C应向丙省环保部门报告并经甲省环保部门许可

D应向甲省环保部门报告并经乙省环保部门许可

答案

D

82.题型：多选题

甲商厦业主将部分房屋租赁给乙单位，并签订了房屋租赁合同,该合同的主要内容应

包括（）.

A租赁物的名称

B租赁物的法律特征

C租赁物的数量

D租金及支付期限和方式

E租赁物的用途

答案

A,C,D,E

83.题型：多选题

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应（）。

A承担所发生的追加合同价款

B赔偿承包人由此造成的损失

C相应顺延工期

D应支付承包人相应的违约金

E工期不予顺延

答案

A,B,C

84.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在（）设置明显的安全警示

志O

A施工现场入口处

B项目管理人员办公室内

C员工宿舍内

D施工起重机械处

E电梯井口

答案

A,D,E

85.题型：单选题

出卖人的主要义务是向承租人交付标的物和标的物的（）。A

瑕疵担保B

维修担保C

占有D

使用

考点

2Z204035融资租赁合同的法律规定

解析

出卖人的主要义务是向承租人交付标的物和标的物的瑕疵担保。

考点：出卖人的义务

86.题型：单选题

行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适

用时，由（）裁决。*

A最IWI人民法院

B国务院

C全国人民代表大会

D全国人民代表大会常务委员会

答案

B

解析

行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何

适用时，由国务院裁决。

87.题型：多选题

《水下文物保护管理条例》规定，破坏水下文物，私自勘探、发掘、打捞水下文

物，或者隐匿、私分非法出口水下文物，依法给予（）。A

行政处罚B

行政处分C

民事责任D

刑事责任E

侵权责任

考点

2Z205034违法行为应承担的法律责任

解析

《水下文物保护管理条例》规定，破坏水下文物，私自勘探、发掘、打捞水下文

物，或者隐匿、私分非法出口水下文物，依法给予行政处罚或者追究刑事责任。

考点：水下文物保护违法行为应承担的法律责任

88.题型：单选题

根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购

方式是（）。*

A询价

B单一来源采购

C直接确定

D框架协议

答案

B

解析

2015年1月颁布的《中华人民共和国政府采购法实施条例》进一步规定，政府

采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者

单一来源采购方式采购。

89.题型：单选题

按照原建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，建筑市场诚信信息分为

()。

A良好行为记录和不良行为记录

B公共服务信息和市场监管信息

C市场主体信息和市场客体信息

D公众投诉信息和公众评价信息

答案

A

90.题型：单选题

《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取一次

性工亡补助金为()0

A上年度统筹地区职工平均工资的20倍

B上年度职工本人平均工资的20倍

C上年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍

D上年度统筹地区职工平均工资的10倍

答案

c

解析

《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取一

次性工亡补助金为上年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。

91.题型：单选题

必须经总监理工程师签字确定后方可实施的工作是（）。

A工程控制网测量复核

B分项工程质量验收

C下一道工序施工

D建设工程竣工验收

答案

D

92.题型：单选题

在民事诉讼中，举证期限可以由（）。

A起诉方指定

B起诉方和法院协商确定

C当事人协商一致并经过法院准许

D当事人协商一致并告知法院

答案

C

93.题型：单选题

监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（）。[2014]A

费用由施工企业承担B

工期不予顺延C

视为建设单位违约D

施工企业可主张合理利润

考占

2Z207024施工质量检验和返修的规定

解析

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对