建设工程设计合同范本2024年

建设工程设计合同范本2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：合同当事人2.1甲方（委托方）基本信息2.2乙方（设计方）基本信息2.3双方权利与义务第三章：设计项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3设计范围及要求第四章：设计内容及标准4.1设计内容4.2设计标准4.3设计成果提交第五章：设计费用5.1费用总额5.2费用支付方式5.3费用调整条件第六章：设计进度6.1设计阶段划分6.2各阶段完成时间6.3进度延误处理第七章：设计成果的验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收结果第八章：知识产权8.1知识产权归属8.2知识产权使用8.3知识产权保护第九章：保密条款9.1保密信息范围9.2保密期限9.3保密责任第十章：违约责任10.1违约情形10.2违约处理10.3赔偿范围第十一章：合同变更与终止11.1合同变更条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的权利义务第十二章：不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的通知12.3不可抗力的处理第十三章：争议解决13.1争议解决方式13.2仲裁或诉讼13.3争议解决费用第十四章：合同签订14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同份数及保管14.5其他约定第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程设计项目中的权利、义务和责任，确保设计工作的顺利进行，并符合国家相关法律法规及行业标准。1.2合同适用范围本合同适用于由甲方委托乙方承担的建设工程设计项目，包括但不限于初步设计、施工图设计、方案设计等。1.3合同解释本合同的解释应遵循合同文本、合同目的、合同背景及相关法律法规。如遇合同条款不明确或有争议，双方应协商解决。第二章：合同当事人2.1甲方（委托方）基本信息甲方名称：；地址：；法定代表人：；联系电话：。2.2乙方（设计方）基本信息乙方名称：；地址：；法定代表人：；联系电话：。2.3双方权利与义务2.3.1甲方权利与义务甲方应按照合同约定支付设计费用，并提供必要的设计条件。2.3.2乙方权利与义务乙方应按照合同约定完成设计任务，并保证设计质量。第三章：设计项目概述3.1项目名称项目名称为：______。3.2项目地点项目地点位于：______。3.3设计范围及要求3.3.1设计范围设计范围包括：______。3.3.2设计要求设计应满足以下要求：______。第四章：设计内容及标准4.1设计内容乙方应根据甲方的要求，完成以下设计内容：______。4.2设计标准设计应符合以下标准：______。4.3设计成果提交乙方应在约定的时间内，按照以下方式提交设计成果：______。第五章：设计费用5.1费用总额设计费用总额为：（大写：）。5.2费用支付方式甲方应按照以下方式支付设计费用：______。5.3费用调整条件如遇设计范围变更、设计标准提高等情形，双方应协商调整设计费用，并以书面形式确认。第六章：设计进度6.1设计阶段划分设计进度分为以下阶段：______。6.2各阶段完成时间各阶段的完成时间如下：______。6.3进度延误处理如遇进度延误，双方应按照以下方式处理：______。第七章：设计成果的验收7.1验收标准设计成果的验收标准为：______。7.2验收程序7.2.1初步验收乙方完成设计后，应通知甲方进行初步验收。7.2.2正式验收初步验收合格后，甲方应在______天内组织正式验收。7.3验收结果验收结果应由双方签字确认，并作为设计费用支付的依据。第八章：知识产权8.1知识产权归属8.1.1设计成果归属所有设计成果的知识产权归甲方所有，乙方享有署名权。8.1.2乙方知识产权乙方对其自有技术、设计方案等享有知识产权。8.2知识产权使用甲方有权在合同约定的范围内使用设计成果，乙方应保证甲方使用过程中不侵犯第三方的知识产权。8.3知识产权保护乙方应采取必要措施保护甲方的知识产权，防止设计成果被非法复制或泄露。第九章：保密条款9.1保密信息范围9.1.1甲方保密信息甲方提供的所有技术资料、商业秘密等信息。9.1.2乙方保密信息乙方的设计资料、技术方案等信息。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至项目完成后______年。9.3保密责任违反保密义务的一方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十章：违约责任10.1违约情形10.1.1甲方违约甲方未按合同约定支付设计费用。10.1.2乙方违约乙方未按合同约定提交设计成果或设计成果不符合要求。10.2违约处理违约方应在收到对方书面通知后______天内纠正违约行为。10.3赔偿范围违约方应赔偿对方因违约行为所遭受的直接损失和合理的间接损失。第十一章：合同变更与终止11.1合同变更条件合同变更应基于双方协商一致，并以书面形式确认。11.2合同终止条件11.2.1自然终止合同履行完毕自然终止。11.2.2提前终止一方严重违约，另一方有权提前终止合同。11.3合同终止后的权利义务合同终止后，双方应按照合同约定处理未尽事宜，包括但不限于设计费用的结算、设计资料的移交等。第十二章：不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。12.2不可抗力的通知一方因不可抗力不能履行或部分履行合同时，应及时通知对方。12.3不可抗力的处理双方应根据不可抗力的影响，协商解决合同的履行问题。第十三章：争议解决13.1争议解决方式双方应首先通过友好协商解决合同争议。13.2仲裁或诉讼如协商不成，双方可选择向______仲裁委员会申请仲裁，或向______人民法院提起诉讼。13.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。第十四章：合同签订14.1签订方甲方：；乙方：。14.2签订时间本合同签订时间为：______。14.3签订地点本合同签订地点为：______。14.4合同份数及保管本合同一式______份，甲乙双方各持______份，具有同等法律效力。14.5其他约定双方可根据实际情况，对合同内容进行补充约定。多方为主导时的，附件条款及说明一、附件列表：本合同包含以下附件，附件与本合同具有同等法律效力：附件一：项目参与方信息表附件二：设计进度计划表附件三：设计质量保证体系附件四：知识产权归属协议附件五：保密协议附件六：安全生产责任书附件七：环境保护措施附件八：设计变更管理程序附件九：设计费用支付计划附件十：合同争议解决机制附件十一：合同生效与终止条件附件十二：授权代表签字页二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定支付设计费用；未按合同约定的进度完成设计；设计成果不符合合同约定的标准；违反合同中的保密条款；未经对方同意擅自变更合同内容；其他违反合同条款的行为。违约行为的认定应由各方协商确定，或由仲裁机构或法院依法裁决。三、法律名词及解释：合同：指本建设工程设计合同及其所有附件。甲方：指委托乙方进行设计的一方。乙方：指承担设计任务的一方。监理单位：指由甲方委托对设计进行监督管理的第三方。设计成果：指乙方根据合同要求完成的设计文件、图纸、模型等。验收：指甲乙双方按照合同约定的标准和程序对设计成果进行检查、测试并确认其符合要求的过程。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议首先应通过各方协商解决。调解：如果协商不成，可提交给各方认可的第三方调解机构进行调解。仲裁：调解不成时，各方可选择向约定的仲裁委员会申请仲裁。诉讼：当仲裁无法解决争议时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。变更程序：合同的变更需经各方协商一致，并以书面形式确认。解除程序：合同的解除应按照合同约定的条件和程序进行。终止后事宜：合同终止后，各方应按照合同约定处理未尽事宜，包括但不限于设计费用的结算、设计资料的移交等。六、所有应用场景：本合同适用于以下场景：甲方委托乙方进行的新建、改建或扩建工程的设计；甲方委托乙方进行的装修、修缮或维护工程的设计；甲方委托乙方进行的设备安装、调试或升级工程的设计；甲方委托乙方进行的其他与建设工程设计相关的服务。本合同不适用于非法或违反公序良俗的设计项目。七、附加条款：项目参与方信息表：详细列出所有参与项目的各方名称、地址、法定代表人、授权代表及联系方式。设计进度计划表：详细列出设计的各个阶段、关键节点、预期完成日期及相应责任人。设计质量保证体系：乙方应建立并执行完善的设计质量保证体系，确保设计质量。知识产权归属协议：明确设计成果的知识产权归属及使用范围。保密协议：各方应对合同内容、设计信息等保密，未经允许不得泄露。安全生产责任书：明确各方在安全生产中的责任和义务。环境保护措施：乙方在设计过程中应采取有效措施，减少对环境的影响。设计变更管理程序：规定设计变更的申请、审批和执行流程。设计费用支付计划：详细列出设计费用的支付时间表和支付条件。合同争议解决机制：详细规定争议解决的流程和方式。合同生效与终止条件：明确合同生效的具体条件和合同终止的条件。授权代表签字页：各方授权代表在本页签字，以证明其对合同内容的认可。以上附件条款及说明是多方为主导时合同的重要组成部分，旨在确保合同的完整性和可执行性，同时为合同的顺利实施提供详细的操作指南和法律依据。各方应认真阅读并遵守附件中的所有条款，确保设计的顺利进行和合同目标的实现。附件及其他补充说明一、附件列表：本合同包含以下附件，附件与本合同具有同等法律效力：附件一：项目参与方信息表附件二：设计进度计划表附件三：设计质量保证体系附件四：知识产权归属协议附件五：保密协议附件六：安全生产责任书附件七：环境保护措施附件八：设计变更管理程序附件九：设计费用支付计划附件十：合同争议解决机制附件十一：合同生效与终止条件附件十二：授权代表签字页二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定支付设计费用；未按合同约定的进度完成设计；设计成果不符合合同约定的标准；违反合同中的保密条款；未经对方同意擅自变更合同内容；其他违反合同条款的行为。违约行为的认定应由各方协商确定，或由仲裁机构或法院依法裁决。三、法律名词及解释：合同：指本建设工程设计合同及其所有附件。甲方：指委托乙方进行设计的一方。乙方：指承担设计任务的一方。监理单位：指由甲方委托对设计进行监督管理的第三方。设计成果：指乙方根据合同要求完成的设计文件、图纸、模型等。验收：指甲乙双方按照合同约定的标准和程序对设计成果进行检查、测试并确认其符合要求的过程。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议首先应通过各方协商解决。调解：如果协商不成，可提交给各方认可的第三方调解机构进行调解。仲裁：调解不成时，各方可选择向约定的仲裁委员会申请仲裁。诉讼：当仲裁无法解决争议时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。变更程序：合同的变更需经各方协商一致，并以书面形式确认。解除程序：合同的解除应按照合同约定的条件和程序进行。终止后事宜：合同终止后，各方应按照合同约定处理未尽事宜，包括但不限于设计费用的结算、设计资料的移交等。六、所有应用场景：本合同适用于以下场景：甲方委托乙方进行的新建、改建或扩建工程的设计；甲方委托乙方进行的装修、修缮或维护工程的设计；甲方委托乙方进行的设备安装、调试或升级工程的设计；甲方委托乙方进行的其他与建设工程设计相关的服务。本合同不适用于非法或违反公序良俗的设计项目。七、附加条款：项目参与方信息表：详细列出所有参与项目的各方名称、地址、法定代表人、授权代表及联系方式。设计进度计划表：详细列出设计的各个阶段、关键节点、预期完成日期及相应责任人。设计质量保证体系：乙方应建立并执行完善的设计质量保证体系，确保设计质量。知识产权归属协议：明确设计成果的知识产权归属及使用范围。保密协议：各方应对合同内容、设计信息等保密，未经允许不得泄露。安全生产责任书：明确各方在安全生产中的责任和义务。环境保护措施：乙方