建设工程勘察设计合同范本

建设工程勘察设计合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX建设工程有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式：XX市XX区XX路XX号，邮编：XXXXXX

2.合同简介：

鉴于甲方拟投资建设XX项目，为确保项目建设的顺利进行，甲方特委托乙方进行工程勘察设计工作。乙方作为专业从事建设工程勘察设计的公司，具备丰富的行业经验和专业资质，能够为甲方提供优质、高效的勘察设计服务。

双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担XX项目建设工程勘察设计事项，达成如下合同：

一、合作背景与前提条件

1.甲方为XX项目的投资方和建设方，拥有项目的所有权和经营权。

2.乙方具备国家认可的工程勘察设计资质，具备为甲方提供专业服务的能力。

3.甲方同意将XX项目建设工程勘察设计工作委托给乙方，乙方愿意接受甲方的委托。

二、双方权利与义务

1.甲方的权利与义务：

（1）甲方负责向乙方提供项目相关资料，包括但不限于项目可行性研究报告、规划许可证、土地使用权证等。

（2）甲方有权对乙方的勘察设计进度、质量进行监督和检查。

（3）甲方应在合同约定的时间内支付勘察设计费用。

（4）甲方应积极配合乙方办理相关审批手续。

2.乙方的权利与义务：

（1）乙方负责按照国家有关法律法规、规范和甲方的要求进行勘察设计工作。

（2）乙方有权要求甲方提供与项目有关的技术资料和文件。

（3）乙方应在合同约定的工期内完成勘察设计工作，并保证设计质量。

（4）乙方应配合甲方办理相关审批手续。

三、价格与支付条件

1.双方根据国家有关收费标准，协商确定勘察设计费为人民币XX万元。

2.甲方应按照以下支付条件向乙方支付勘察设计费：

（1）合同签订后7个工作日内，支付勘察设计费的30%；

（2）乙方提交初步设计成果后7个工作日内，支付勘察设计费的30%；

（3）乙方提交施工图设计成果后7个工作日内，支付勘察设计费的30%；

（4）剩余10%的勘察设计费，待项目竣工验收合格后7个工作日内支付。

四、履行期限

1.乙方自合同签订之日起，开始进行勘察设计工作。

2.乙方应在合同约定的工期内完成勘察设计工作，具体期限如下：

（1）初步设计：合同签订后30个工作日内；

（2）施工图设计：初步设计完成后45个工作日内。

五、违约责任

1.甲乙双方应严格履行本合同约定的各项义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.乙方未按照合同约定完成勘察设计工作，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方承担因逾期完成勘察设计工作所造成的损失。

3.甲方未按照合同约定支付勘察设计费，乙方有权拒绝提供后续服务，并要求甲方支付逾期付款的违约金。

六、不可抗力

1.因不可抗力导致一方不能履行本合同的，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。

2.受不可抗力影响的一方应尽力采取措施减轻损失，并在不可抗力结束后继续履行合同。

3.因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为合同约定的勘察设计期限。

九、附则

1.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

2.本合同附件包括但不限于：双方营业执照复印件、资质证书复印件、项目相关资料等。

十、签署

甲方（盖章）：XX建设工程有限公司

乙方（盖章）：XX工程勘察设计有限公司

甲方代表（签字）：张三

乙方代表（签字）：李四

签订日期：____年____月____日

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲方委托乙方进行XX项目建设工程的勘察设计工作，确保项目建设的合规性、安全性和经济性。具体内容包括：

1.对项目进行详细的勘察，包括但不限于地质、水文、环境等各方面；

2.根据勘察结果和甲方要求，完成初步设计和施工图设计；

3.配合甲方完成相关审批手续，确保设计方案的顺利实施。

第二条定义

1."勘察设计费"是指乙方为完成本合同项下的勘察设计工作而向甲方收取的费用。

2."初步设计"是指乙方根据勘察结果和甲方要求完成的设计方案，包括设计说明书、图纸等。

3."施工图设计"是指乙方在初步设计基础上，进一步细化的设计方案，用于指导施工。

4."不可抗力"是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、政府行为等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业、合格的勘察设计服务。

（2）甲方应提供项目相关资料，并对提供的资料的真实性、准确性和完整性负责。

（3）甲方有权对乙方的设计进度、质量进行监督和检查，并提出合理意见和建议。

（4）甲方应按照合同约定及时支付勘察设计费。

（5）甲方应负责办理项目相关的审批手续，乙方应提供必要的协助。

2.乙方的权利与义务：

（1）乙方有权依据合同约定和甲方提供的技术资料进行勘察设计工作。

（2）乙方应保证其提供的勘察设计服务符合国家相关法律法规、标准和规范要求。

（3）乙方应在合同约定的工期内完成勘察设计工作，并对设计质量负责。

（4）乙方应配合甲方进行设计方案审批，并对审批过程中提出的问题进行修改。

（5）乙方应妥善保管甲方提供的资料，并在合同履行完毕后归还或销毁。

（6）乙方在勘察设计过程中应采取合理措施保护环境，避免对周围环境造成破坏。

（7）乙方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方，除非得到甲方的书面同意。

第四条价格与支付条件

双方同意按照以下价格与支付条件执行：

1.勘察设计费总计为人民币XX万元，该费用包括乙方提供勘察设计服务的全部费用。

2.甲方应通过银行转账方式向乙方支付勘察设计费。

3.支付时间如下：

a.合同签订后7个工作日内，支付勘察设计费的30%；

b.乙方完成初步设计并经甲方确认后7个工作日内，支付勘察设计费的30%；

c.乙方完成施工图设计并经甲方确认后7个工作日内，支付勘察设计费的30%；

d.剩余10%的勘察设计费，在项目竣工验收合格后7个工作日内支付。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字之日起生效，有效期为XX个月，或至项目竣工验收合格之日止。

2.关键时间节点如下：

a.初步设计应在合同生效后30个工作日内完成；

b.施工图设计应在初步设计完成后45个工作日内完成；

c.乙方应按照甲方要求及时提供设计文件，以便甲方进行审批。

第六条违约责任

1.若甲方未按约定时间支付勘察设计费，应向乙方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金，直至款项支付完毕为止。

2.若乙方未能按照合同约定的期限和质量完成勘察设计工作，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为勘察设计费的5%。

3.若乙方提供的设计服务存在严重质量问题，导致项目无法正常进行或造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

4.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金，赔偿金应包括对方的直接经济损失和合理预期利益损失。

5.违约方在承担违约责任的同时，应继续履行合同项下的其他义务。

6.双方同意，在发生违约行为时，应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.本合同所指的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府行为、社会异常事件（如战争、罢工、暴乱等）。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。

3.受不可抗力影响的一方应尽力采取措施减轻损失，并在不可抗力结束后继续履行合同。

4.因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。受影响的一方在不可抗力结束后，应尽快通知对方，并提供相应的证明文件，双方根据实际情况协商确定是否继续履行合同或终止合同。

5.若不可抗力事件持续发生，影响合同履行超过120天，双方均有权终止合同，互不追究违约责任。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地的人民调解委员会进行调解。

3.若调解不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

5.争议解决费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担，除非双方另有约定。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、要求、批准、意见等，应以书面形式送达对方。通过快递或挂号邮件寄送时，发送方需保留邮寄凭证作为有效送达的证明。

2.合同变更：本合同的任何修改、补充或变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确定，构成合同的一部分。

3.终止条件：在以下情况下，任何一方有权书面通知对方终止合同：

a.双方协商一致终止合同；

b.发生不可抗力，且根据第七条的规定合同应予终止；

c.对方严重违约，且未能按照合同约定采取补救措施。

4.合同终止不影响双方在终止前的权利和义务，也不影响双方关于争议解决、保密、知识产权等条款的继续履行。

第十条附则