2024年建设工程设计合同参考范本（三篇）

第7页共7页2024年建设工程设计合同参考范本____风险告知与责任界定____一、工程保修期的确立与责任承担1.工程保修期自工程竣工验收合格之日起正式计算。具体分部分项工程的保修期限，由合同双方在专用合同条款中明确约定，但所约定的保修期不得低于国家规定的最低保修年限标准。2.在保修期内，承包方需严格遵循相关法律法规及合同约定，切实履行保修责任。若发包方未经竣工验收即擅自使用工程，则保修期自工程转移占有之日起开始计算。二、工程竣工前的设施保护在工程竣工且未正式移交给甲方之前，乙方需对施工现场的所有设施及工程成品实施全面保护。一旦发生损坏，乙方应负责及时修复，并自行承担相关费用。____工程变更与验收流程____三、工程变更的规范操作1.____设计变更____：若甲方在施工中需要对原工程设计进行变更，应至少提前3天以书面形式通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更图纸及相关说明。2.____项目变更____：甲方若需增加或减少施工项目，亦应提前3天书面通知乙方。经乙方同意后，双方需办理正式签证手续，作为合同价款追加及最终结算的依据。因甲方提出的设计或项目变更，将相应顺延工程工期。四、工程验收的严谨程序1.工程完工后，乙方需向甲方提交完整的竣工资料及竣工验收报告。2.甲方在收到验收报告后3日内应组织验收工作，并在验收结束后3日内给予认可或提出具体修改意见。乙方需根据甲方要求进行修改，并承担因自身原因导致的修改费用；若修改由甲方原因引起，则相关费用由甲方承担。3.若甲方在收到乙方提交的竣工验收报告后3日内未组织验收，或验收后3日内未提出修改意见，则视为工程已验收合格。4.未经竣工验收或验收未通过的工程，甲方不得擅自使用。若甲方强行使用，则乙方不再承担保修责任，并视为工程已竣工且验收合格。____工程款支付与违约责任____五、工程款支付的明确约定工程款支付分为以下四个阶段：1.合同签订之日，甲方支付合同总额的____%，即____元。2.工程进度达到____%时，甲方支付合同总额的____%，即____元。3.工程进度达到____%时，甲方支付合同总额的____%，即____元。4.工程验收合格后，乙方提交工程结算及相关资料给甲方。甲方在收到资料后3日内无异议，即视为同意结算。双方填写工程结算清单后，甲方需在7日内付清余款。六、违约责任的严格界定1.合同任一方未履行合同约定或违反国家法律法规及相关政策规定，导致罚款或给对方造成经济损失的，由责任方承担全部责任，并赔偿对方因此遭受的经济损失。2.因甲方未办理验收移交手续而擅自使用或动用工程成品造成损失的，由甲方自行负责。3.因单方原因导致合同无法继续履行的，该方应及时通知对方并办理合同终止手续，同时由责任方赔偿对方相应的经济损失。4.甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天需向乙方支付违约金____元。5.因甲方原因导致工期延误的，每延误一天需向乙方支付违约金____元。6.若乙方原因导致工程质量不符合双方约定标准，乙方负责修理且工期不予顺延。7.因乙方原因导致工期延误的，每延误一天需向对方支付违约金____元。____保修服务与纠纷解决____七、保修服务的具体承诺1.本工程保修期为一年，自双方签字确认验收合格之日起计算。2.乙方承诺提供终身维修服务，但保修期外的维修费用由甲方承担。3.因人为破坏、外来因素、甲方指定或提供材料质量问题、自然灾害及人力不可抗拒因素等造成的损失不在保修范围内。八、纠纷解决的正规途径1.合同履行期间双方发生纠纷时，应在不影响工程进度的前提下协商解决。2.若协商或调解不成，双方可依据合同约定向特定仲裁委员会申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。____其他条款与附则____九、其他项目的具体规定1.工程施工产生的垃圾由乙方负责运出并运至指定地点，甲方承担垃圾清运费（该费用不计入工程总价）。2.工程竣工决算以实际完成的工程量为准。3.增减项目需经双方协商并办理签证手续作为依据。十、附则的补充说明1.本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。32024年建设工程设计合同参考范本（二）9.2.1在合同规定的时间内，如设计人延误一天提交设计，应扣除应收取的设计费用的千分之二。9.2.2在合同生效后，若设计人提出终止或解除合同，设计人需双倍返还发包人已支付的保证金。9.2.3设计人在提交设计文件后，应参与上级的设计审查，并根据审查结果对原定范围内的内容进行必要的调整和补充。设计人在规定时间内交付设计文件，一年内项目开始施工，设计人需向发包人及施工单位进行设计说明、处理相关设计问题并参加竣工验收。若一年内项目未开始施工，设计人仍需执行上述任务，可按额外工作量向发包人收取适当的咨询费，具体金额由双方协商确定。10.保密双方应尊重对方的知识产权，未经对方明确许可，任何一方不得擅自修改、复制对方的资料或文件，或用于本合同以外的项目。若出现上述情况，违约方需承担由此产生的一切后果并负责赔偿。11.争议解决如本建设工程设计合同出现争议，双方应首先尝试协商解决，也可由当地建设行政主管部门进行调解。调解无效时，双方同意提交____仲裁委员会进行仲裁。若合同中未约定仲裁机构，且双方未达成书面仲裁协议，可向法院提起诉讼。12.合同生效及其他12.1若发包人要求设计人长期驻场配合解决相关问题，双方应另签技术咨询服务合同。12.2设计人对本合同项目的服务将持续至施工安装阶段结束。12.3在本工程中，设计人不得指定特定的建筑材料或设备供应商。若发包人需要设计人协助处理建筑材料或设备的订货，相关费用由发包人承担。12.4发包人委托设计人配合处理与引进项目相关的设计任务，从询价、谈判、技术考察直至投产，应吸收设计人员参与。除制装费外，其他出国费用由发包人支付。12.5若发包人要求设计人承担本合同以外的工作，应另签协议并支付相应费用。12.6遇到不可抗力导致合同无法执行，双方应尽快协商解决。12.7本合同自双方签字盖章之日起生效，一式____份，发包人持____份，设计人持____份。12.8本合同生效后，应按项目所在地省级建设行政主管部门的规定进行备案；必要时，可向工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同义务后，本合同终止。12.9本合同中认可的往来传真、电报、会议纪要等，均视为合同的一部分，具有同等法律效力。12.10对未在本合同中明确的事项，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称：设计人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：______（签字）法定代表人：______（签字）委托代理人：______（签字）委托代理人：______（签字）项目经理：______（签字）项目经理：______（签字）住所：______住所：______邮政编码：______邮政编码：______电话：______电话：______传真：______传真：______开户银行：______开户银行：______银行帐号：______银行帐号：______建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日2024年建设工程设计合同参考范本（三）第七条：费用7.1依据本合同第1.1条款的相应规定，双方经协商一致，本合同的设计费用预算为____万元人民币。7.2在规划设计审查通过后，将按照批准的规划设计规模核算设计费。如在规划设计过程中出现规模或内容的调整，设计费也将相应调整。第八条：支付方式8.1合同生效后三天内，委托方需支付设计费总额的____%，即____万元作为定金（在合同结算时，定金将抵作设计费）。8.2设计方提交_____设计文件后三天内，委托方支付设计费总额的____%，计____万元。之后，委托方应按设计方完成的规划工作量比例，支付总设计费的____%，计____万元。设计成果完成后，委托方应结清全部设计费，无尾款。8.3双方同意的支付方式为：_____________________。第九条：双方责任9.1委托方责任9.1.3在合同执行期间，若委托方要求终止或解除合同，设计方尚未开始设计工作，不退还订金；若已开始设计，委托方应根据设计方已完成的工作量支付设计费；若工作量不足一半，支付该阶段设计费的一半；超过一半，支付全部该阶段设计费。9.1.4委托方需按合同规定支付定金，收到定金即视为设计方开始设计的标志。未收到定金，设计方有权推迟设计工作的开始时间，交付文件的时间相应顺延。9.1.5委托方应按本合同约定的金额和日期向设计方支付设计费。每逾期一天，应支付应付款项千分之二的逾期违约金，设计文件交付时间顺延。逾期超过30天，设计方有权暂停下阶段工作，并书面通知委托方，委托方仍需支付应付设计费。9.1.6如委托方要求设计方提前交付设计文件，须经设计方同意，且不得严重违背合理设计周期。同时，委托方应支付赶工费。9.1.7委托方应为设计方在施工现场的工作人员提供必要的工作、生活及交通条件，并提供必要的_____设备。9.1.8设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由委托方负责解决。9.1.9委托方需承担本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费用（包括传真、电话、复印、办公等费用）。9.2设计方责任9.2.2设计合同的有效期为____年。超期后若需继续执行，双方需进行延期确认。9.2.3设计方对设计文件的遗漏或错误负责修改或补充，并根据规划行政主管部门的审批意见调整设计文件。9.2.5如因设计方原因延误设计文件交付，每天应减收该项目设计费的千分之二。9.2.6合同生效后，若设计方要求终止或解除合同，设计方应双倍返还委托方已支付的定金。9.2.7设计方交付设计文件后，将根据审查结论负责在原定范围内的必要调整和补充。第十条：保密双方应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方不得擅自修改、复制对方的资料及文件，或向第三方转让用于本合同项目以外的项目。如有上述情况，违约方应承担由此引起的一切后果并赔偿损失。第十一条：争议解决11.1在合同执行期间，双方如发生争议，应优先通过协商解决，或向当地规划行政主管部门申请调解。第十二条：合同生效及其他12.1若委托方要求设计方派专人长期驻项目现场配合，双方应另签技术咨询服务合同。12.3若委托方需设计方承担本合同内容以外的工作，应另签协议并支付相关费用。12.4如因不可抗力导致合同无法履行，双方应及时协商解决。12.5本合同自双方签字盖章之日起生效，一式四份，委托方与设计方各执两份。12.6双方履行完合同规定