2024年校园改造工程项目建设工程

2024年校园改造工程项目建设工程合同编号：____________一、工程概况1.工程名称：2024年校园改造工程项目建设工程2.工程地点：_______3.工程内容：包括但不限于教学楼、宿舍楼、食堂、运动场等设施的改造、维修及新建（具体内容以工程量清单为准）。4.工程规模：_______二、合同价款1.本项目合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.合同价款包括乙方完成本项目所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、施工管理费、利润、税金等。三、工期1.本项目工期为_______天，自合同签订之日起计算。2.乙方应按照甲方的要求，在合同约定的工期内完成本项目施工任务。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、质量标准1.本项目质量标准按照国家及行业相关标准执行。2.乙方应确保本项目质量符合合同约定，如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应负责返工、修复，并承担相应费用。五、甲方的权利和义务1.甲方负责提供本项目施工所需的场地、图纸、施工许可等相关手续。2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督、检查，并提出整改要求。3.甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。六、乙方的权利和义务1.乙方应按照甲方提供的图纸及工程量清单进行施工。2.乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。3.乙方应妥善保管施工过程中产生的各类资料，并在工程验收合格后及时移交给甲方。七、合同价款支付（1）合同签订后_______日内，支付合同价款的_______%；（2）工程进度达到_______%时，支付合同价款的_______%；（3）工程验收合格后_______日内，支付合同价款的_______%。2.乙方应在每个付款节点前向甲方提交相关资料，甲方审核无误后支付相应款项。八、违约责任1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。2.因乙方原因导致工期延误，乙方应按每天_______元的标准向甲方支付违约金。九、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________法定代表人（签字）：_______法定代表人（签字）：_______签订日期：____________签订日期：____________附件：工程量清单、图纸等（略）注意事项及解决办法：1.注意事项：合同工期的明确性解决办法：在合同中明确约定具体工期，并规定工期延误的违约责任。法律名词解释：工期：指合同约定的完成工程的时间期限。2.注意事项：工程质量标准的确定性解决办法：详细规定工程质量应达到的国家和行业标准，以及质量不合格的处理方式。法律名词解释：质量标准：指对工程质量要求的具体指标和规范。返工：指因工程不符合质量要求而进行的重新施工。3.注意事项：合同价款的支付方式和时间解决办法：明确各阶段款项的支付比例和具体时间点，以及付款的条件和程序。法律名词解释：合同价款：指按照合同约定，甲方应支付给乙方的工程款项。付款节点：指合同中规定的甲方支付款项的具体时间点。4.注意事项：违约责任的界定和赔偿解决办法：在合同中明确违约的情形和违约责任，包括违约金的计算方式。法律名词解释：违约责任：指合同一方因未履行或未正确履行合同义务而应承担的法律责任。违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的金钱补偿。5.注意事项：争议解决的方式和地点解决办法：在合同中预先约定争议解决的方式（如协商、调解、诉讼等）和地点（如具体的法院）。法律名词解释：争议解决：指对合同履行过程中产生的纠纷进行处理的方法。诉讼：指通过法院解决民事争议的司法程序。6.注意事项：合同生效条件和份数解决办法：明确合同生效的条件（如签字盖章）和合同的份数，保证双方各执一份。法律名词解释：合同生效：指合同开始具有法律约束力的时间点。份数：指合同文本的复制数量。场合与补充条款：1.特殊场合：工程涉及珍贵树木或文物补充条款：如果施工过程中发现珍贵树木或文物，乙方应立即停止施工，并通知甲方和相关部门。双方应共同协商保护方案，由此产生的额外费用由甲方承担。2.特殊场合：工程需要在夜间或节假日施工补充条款：如工程需要夜间或节假日施工，乙方必须提前向甲方申请，并在获得相关部门的批准后进行。同时，乙方应采取有效措施，确保施工噪声和扬尘不对周围居民生活造成影响。3.特殊场合：工程所在地区气候特殊，如多雨或寒冷补充条款：考虑到本地区多雨/寒冷的气候，合同工期将根据实际天气情况适当调整，确保施工安全和质量。附件列表：工程量清单：这个清单会详细列出所有的工程内容和数量，确保双方都清楚要做什么。设计图纸：这些图纸是施工的重要依据，包括了所有的建筑细节和布局。施工方案：这个方案会说明乙方打算怎么施工，包括使用的材料和工艺。工期计划表：这个表格