建设工程项目结算协议书范本2024年

建设工程项目结算协议书范本2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：合同当事人2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息2.3双方权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容第四章：合同价款4.1工程总价款4.2付款方式4.3价格调整第五章：工程进度5.1工程进度计划5.2进度变更5.3进度延误第六章：工程质量6.1质量标准6.2质量检查与验收6.3质量保证期第七章：工程变更7.1变更申请7.2变更程序7.3变更费用第八章：工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收结果第九章：工程结算9.1结算条件9.2结算程序9.3结算争议第十章：违约责任10.1违约情形10.2违约处理10.3赔偿范围第十一章：合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除11.3解除后果第十二章：争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3法律适用第十三章：其他13.1保密条款13.2不可抗力13.3通知与送达第十四章：合同签订14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目结算过程中的权利、义务和责任，确保结算工作的顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于双方就建设工程项目结算达成的所有事宜。1.3合同解释本合同的解释应遵循公平、合理的原则，任何对合同条款的解释应以合同的字面意义为基础，并结合合同的目的、背景及相关法律规定。第二章：合同当事人2.1甲方基本信息甲方名称：；地址：；法定代表人：；联系方式：。2.2乙方基本信息乙方名称：；地址：；法定代表人：；联系方式：。2.3双方权利与义务甲方应按照合同约定支付工程款项，乙方应按照合同约定完成工程结算工作。第三章：工程概况3.1工程名称工程名称为：______。3.2工程地点工程地点位于：______。3.3工程内容工程内容主要包括：______。第四章：合同价款4.1工程总价款工程总价款为人民币（大写）：元整（￥）。4.2付款方式甲方应按照以下方式支付工程款项：______。4.3价格调整如遇市场价格波动或政策调整，双方应协商确定价格调整方案。第五章：工程进度5.1工程进度计划工程进度计划应由乙方制定，并经甲方确认。5.2进度变更如遇不可预见因素导致工程进度需要变更，乙方应及时通知甲方，并协商调整进度计划。5.3进度延误如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。第六章：工程质量6.1质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准。6.2质量检查与验收工程完成后，甲方有权对工程质量进行检查和验收。6.3质量保证期工程质量保证期为______年，自工程验收合格之日起计算。第七章：工程变更7.1变更申请任何一方需要变更工程内容或合同条款，应提前______天向对方提出书面申请。7.2变更程序变更申请经双方协商一致后，应签订书面变更协议。7.3变更费用因变更产生的额外费用，由双方根据实际情况协商确定。第八章：工程验收8.1验收标准工程验收应按照合同约定的质量标准和工程进度计划进行。8.2验收程序乙方应在工程完工后向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后______天内组织验收。8.3验收结果验收合格后，双方应签署验收合格证明。如验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内完成整改。第九章：工程结算9.1结算条件工程结算应在工程验收合格后进行。9.2结算程序乙方应在验收合格后______天内向甲方提交结算报告，甲方应在收到报告后______天内完成审核。9.3结算争议如双方对结算结果有异议，应通过协商解决。协商不成的，可提交仲裁机构或法院解决。第十章：违约责任10.1违约情形任何一方违反合同约定，均构成违约。10.2违约处理违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。10.3赔偿范围赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、利润损失等。第十一章：合同变更与解除11.1合同变更合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。11.2合同解除如一方严重违约，另一方有权解除合同。11.3解除后果合同解除后，违约方应承担相应的违约责任。第十二章：争议解决12.1争议解决方式双方应首先通过友好协商解决争议。12.2争议解决程序协商不成时，双方可选择提交仲裁机构或法院解决。12.3法律适用本合同的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三章：其他13.1保密条款双方应对合同内容及在履行过程中获知的对方商业秘密予以保密。13.2不可抗力如因不可抗力导致合同无法履行，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明。13.3通知与送达本合同项下的所有通知应以书面形式送达对方。第十四章：合同签订14.1签订方甲方：；乙方：。14.2签订时间本合同签订时间为：______年______月______日。14.3签订地点本合同签订地点为：______。多方为主导时的，附件条款及说明一、附件条款概述本附件条款及说明是针对多方主导的建设工程项目结算协议书的补充，旨在明确多方参与情况下的特定条款和操作细节。本附件与主合同具有同等法律效力，一旦签署，即成为主合同不可分割的一部分。二、多方参与的定义在本附件中，“多方”指的是除甲方和乙方之外，参与建设工程项目结算的其他相关方，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询单位等。三、多方的权利与义务3.1权利多方有权参与工程结算的审核和监督工作。多方有权获取与结算相关的所有资料和信息。3.2义务多方应按照合同约定和行业标准，公正、客观地参与结算工作。多方应保守在参与结算过程中获知的商业秘密和敏感信息。四、多方参与的程序4.1参与申请多方参与结算工作前，应向甲方提交书面申请，并附上相关资质证明。4.2审核与确认甲方在收到申请后，应在______天内完成审核，并书面通知多方审核结果。4.3参与方式多方参与结算的方式包括但不限于：提供专业意见、参与现场勘查、审核结算资料等。五、多方的决策机制5.1决策原则多方在参与结算过程中的决策应遵循公平、公正、透明的原则。5.2决策程序多方应通过会议或其他形式，就结算相关事宜进行讨论和决策。决策结果应以书面形式记录，并由参与决策的多方代表签字确认。六、多方的争议解决6.1争议的提出多方在参与结算过程中如遇争议，应首先向甲方提出，并寻求协商解决。6.2争议的协商甲方应在收到争议提出后______天内组织多方进行协商。6.3争议的仲裁如协商不成，争议可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。七、多方的保密义务7.1保密内容多方在参与结算过程中，应对所有涉及的商业秘密、技术资料、财务数据等信息予以保密。7.2保密期限保密期限自合同签订之日起至工程结算完成之日起______年。7.3违反保密义务的责任如多方违反保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿由此给对方造成的损失。八、多方的违约责任8.1违约情形多方如未按合同约定履行义务，或未遵守决策程序，均构成违约。8.2违约处理违约方应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。8.3违约责任的免除如违约是由于不可抗力因素导致的，违约方可免除违约责任。九、多方的退出机制9.1自愿退出多方可根据自身情况，提前______天向甲方提出退出结算参与的申请。9.2强制退出如多方严重违反合同约定或法律法规，甲方有权要求其退出结算参与。9.3退出后的处理多方退出后，应妥善处理与结算相关的未完成事宜，并按照甲方要求进行资料交接。十、附件的生效与变更10.1生效条件本附件自多方签字盖章之日起生效。10.2变更程序本附件的任何变更，均需经多方协商一致，并以书面形式确认。10.3变更的法律效力经变更后的附件条款与本附件具有同等法律效力。十一、其他11.1本附件未尽事宜，按照主合同的相关规定执行。11.2本附件的解释权归甲方所有。11.3本附件一式______份，甲方、乙方及多方各持______份，具有同等法律效力。通过上述条款，本附件旨在为多方参与的建设工程项目结算提供明确的指导和规范，确保结算工作的顺利进行，并保护各方的合法权益。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：多方参与结算的详细工作流程图。附件二：多方参与结算的决策记录模板。附件三：保密协议及违约责任声明。附件四：多方退出机制的详细流程图。附件五：不可抗力事件的认定标准及处理流程。二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定支付或接收款项。未按合同约定提供服务或产品。未按合同约定的时间和方式完成工程进度。未遵守合同中的保密条款，泄露商业秘密。未按照合同约定参与工程结算或决策。违约行为的认定应基于合同条款、双方的书面记录、第三方的公正鉴定或法律裁决。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。仲裁：指双方同意将争议提交给第三方仲裁机构，由其作出具有约束力的裁决。诉讼：指将争议提交给法院，由法院依法作出判决。协商：指双方通过友好交流，寻求解决争议的方法。调解：指第三方协助双方通过协商解决争议。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：争议发生后，双方应首先通过协商解决。协商不成时，可请求第三方进行调解。调解无效时，双方可选择提交仲裁机构进行仲裁。如仲裁未能解决争议，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：合同自各方签字盖章之日起生效。合同的任何变更均需各方协商一致，并以书面形式确认。合同的解除应遵循合同中规定的解除条件和程序。合同终止后，各方应按照合同约定处理未完成的事务，包括但不限于款项结算、资料交接等。六、所有应用场景