建设工程施工合同示范文本2024年

建设工程施工合同示范文本2024年合同目录第一章：合同概述1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同定义和解释第二章：合同主体2.1甲方（发包人）信息2.2乙方（承包人）信息2.3双方代表及联系方式第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及主要特征3.3工程立项批准文件及规划许可第四章：工程内容及范围4.1工程内容4.2工程范围4.3工程变更及调整第五章：合同价格及支付5.1合同价格5.2支付方式5.3价格调整第六章：工程进度与工期6.1工程进度计划6.2工期要求6.3延期与赶工第七章：工程质量与验收7.1工程质量标准7.2质量保证措施7.3工程验收第八章：材料与设备供应8.1材料供应8.2设备供应8.3材料与设备的质量控制第九章：安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护措施9.3事故处理第十章：合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除10.3合同终止第十一章：违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3赔偿与补偿第十二章：争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁与诉讼12.3争议解决费用第十三章：合同生效与备案13.1合同签订13.2合同生效条件13.3合同备案第十四章：合同附件14.1附件清单14.2签到的方、签到时间、签订地点14.3其他附件第一章：合同概述1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，按时完成，并达到约定的质量标准。1.2合同适用范围本合同适用于由甲方委托乙方承担的建设工程施工项目。合同内容涉及工程的设计、施工、验收、保修等全部过程。1.3合同定义和解释本合同中所涉及的专业术语、合同条款及其它相关定义，均按照国家相关法律法规及行业标准进行解释。第二章：合同主体2.1甲方（发包人）信息甲方名称：；法定代表人：；地址：；联系电话：。2.2乙方（承包人）信息乙方名称：；法定代表人：；地址：；联系电话：。2.3双方代表及联系方式甲方代表：；联系方式：。乙方代表：；联系方式：。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称：；工程地点：。3.2工程规模及主要特征工程规模：；主要特征：。3.3工程立项批准文件及规划许可工程立项批准文件编号：；规划许可证编号：。第四章：工程内容及范围4.1工程内容本工程包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等，具体内容详见附件。4.2工程范围工程范围包括工程的施工图纸所标示的全部内容，以及双方约定的其他工程内容。4.3工程变更及调整如遇设计变更或工程量增减，双方应协商一致，并签订书面变更协议。第五章：合同价格及支付5.1合同价格本工程合同总价为人民币（大写）：元整（￥）。5.2支付方式甲方应按照合同约定的进度支付工程款，具体支付方式如下：预付款：合同签订后______天内支付合同总价的______%；进度款：根据工程进度分阶段支付；竣工款：工程竣工验收合格后支付至合同总价的______%；质保金：合同总价的______%作为质保金，质保期满后支付。5.3价格调整如遇国家政策调整或市场材料价格波动，双方应根据实际情况协商调整合同价格。第六章：工程进度与工期6.1工程进度计划乙方应根据甲方要求和工程实际情况，制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。6.2工期要求工程总工期为______天，自开工之日起计算。6.3延期与赶工如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任；如因甲方原因或不可抗力导致工程延期，工期相应顺延。第七章：工程质量与验收7.1工程质量标准本工程质量应符合国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准及甲方的特别要求。7.2质量保证措施乙方应采取必要的质量保证措施，确保工程质量达到合同约定的标准。7.3工程验收工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后______天内组织验收。验收合格后，双方签署验收报告。第八章：材料与设备供应8.1材料供应甲方负责提供的材料应符合工程质量要求，并在约定时间内送达现场。乙方负责材料的验收、保管和使用。8.2设备供应乙方负责提供施工所需的机械设备，并确保其性能良好，满足施工要求。8.3材料与设备的质量控制所有材料和设备在使用前应经过质量检验，不合格的不得使用。甲方有权对乙方使用的材料和设备进行抽查。第九章：安全生产与环境保护9.1安全生产责任乙方应遵守国家安全生产法律法规，制定安全生产操作规程，确保施工安全。9.2环境保护措施乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响，遵守环境保护法律法规。9.3事故处理如发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并及时报告甲方和相关部门。第十章：合同变更与解除10.1合同变更合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。如需变更，应签订书面变更协议。10.2合同解除如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。10.3合同终止合同履行完毕或经双方协商一致，合同可提前终止。第十一章：违约责任11.1违约情形包括但不限于逾期交付、工程质量不符合约定、违反安全生产规定等。11.2违约责任违约方应赔偿守约方因此遭受的一切损失，并支付违约金。11.3赔偿与补偿赔偿金额应根据实际损失和合同约定确定。第十二章：争议解决12.1争议解决方式双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁。12.2仲裁与诉讼双方同意将争议提交至______仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。12.3争议解决费用除仲裁费用外，败诉方应承担因解决争议产生的其他费用。第十三章：合同生效与备案13.1合同签订本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。13.2合同生效条件合同生效需满足以下条件：______。13.3合同备案合同生效后，甲方应在______天内将合同副本提交相关部门备案。第十四章：合同附件14.1附件清单包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范书、变更协议等。14.2签到的方、签到时间、签订地点甲方代表：；乙方代表：；签到时间：；签订地点：。14.3其他附件任何与本合同有关的补充文件、会议纪要、往来函件等均为本合同不可分割的一部分。多方为主导时的，附件条款及说明在多方为主导的合同中，附件通常包含了合同中提及的所有补充文件、技术规范、图纸、工程量清单、变更协议等。这些附件是合同不可分割的一部分，对合同的执行具有同等的法律效力。以下是对多方为主导时的合同附件条款及说明的详细阐述：1.施工图纸及技术规范1.1施工图纸是工程实施的直接依据，应详细反映工程的尺寸、位置、结构、材料等技术要求。1.2技术规范书应包含工程质量标准、施工方法、安全要求、环境保护措施等。1.3所有图纸和技术规范书应由甲方提供，并经乙方确认无误后使用。2.工程量清单2.1工程量清单应详细列出工程中各个分项工程的数量、单位、单价及总价。2.2工程量清单应作为合同价格的计算基础，并在合同中明确。2.3工程量清单的任何变更都应经过甲方和乙方的协商一致，并以书面形式确认。3.材料和设备供应清单3.1材料和设备供应清单应详细列出工程所需的所有材料和设备的规格、型号、数量、供应方等信息。3.2甲方负责提供的材料和设备应符合合同约定的质量标准，并按时送达施工现场。3.3乙方负责提供的材料和设备应自行采购，并保证其符合工程要求。4.安全生产协议4.1安全生产协议应明确双方在施工过程中的安全责任和义务。4.2协议中应包含安全教育培训、现场安全检查、事故应急处理等内容。4.3双方应严格遵守安全生产协议，确保施工安全。5.环境保护协议5.1环境保护协议应明确施工过程中的环境保护要求和措施。5.2协议中应包含噪音控制、粉尘控制、废弃物处理等内容。5.3乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。6.工程进度计划6.1工程进度计划应详细列出工程的各个阶段、关键节点和完成时间。6.2进度计划应作为合同执行的重要依据，乙方应严格按照进度计划施工。6.3如遇不可抗力或其他特殊情况，双方应协商调整进度计划。7.工程质量保证书7.1工程质量保证书应由乙方提供，承诺工程质量符合合同约定的标准。7.2保证书中应包含质量保证措施、质量检验程序、质量缺陷责任等内容。7.3乙方应按照保证书的要求，对工程质量负责。8.工程验收标准8.1工程验收标准应明确工程验收的条件、程序和标准。8.2标准中应包含工程外观、结构安全、使用功能等方面的要求。8.3工程完工后，乙方应按照验收标准组织自检，并邀请甲方进行验收。9.变更协议9.1如需对合同内容进行变更，双方应签订书面变更协议。9.2变更协议应明确变更的内容、原因、影响及双方的权利和义务。9.3变更协议一经签订，即成为合同的一部分，对双方具有约束力。10.违约责任条款10.1违约责任条款应明确违约的定义、违约责任的承担方式和赔偿标准。10.2条款中应包含逾期交付、质量不合格、安全事故等违约情形的处理。10.3违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金或赔偿损失。11.争议解决机制11.1争议解决机制应明确争议解决的方式、程序和时限。11.2机制中应包含协商、调解、仲裁或诉讼等争议解决途径。11.3双方应通过友好协商解决争议，协商不成时，可按照合同约定的争议解决机制处理。12.合同备案证明12.1合同备案证明是合同生效后，甲方将合同副本提交相关部门备案的证明文件。12.2证明文件应包含备案编号、备案日期和备案部门的签章。12.3合同备案证明是合同合法性的重要依据，甲方应妥善保管。13.其他补充文件13.1其他补充文件包括但不限于会议纪要、往来函件、现场照片等。13.2补充文件应作为合同的补充，对合同的执行具有指导和参考作用。13.3补充文件应由双方共同确认，并作为附件纳入合同管理。以上附件条款及说明是对多方为主导时合同附件内容的详细阐述，旨在确保合同的完整性和可执行性，保障各方的权益。所有附件应由各方共同确认，并妥善保管，以备不时之需。附件及其他补充说明一、附件列表：施工图纸及技术规范工程量清单材料和设备供应清单安全生产协议环境保护协议工程进度计划工程质量保证书工程验收标准变更协议违约责任条款争议解决机制合同备案证明其他补充文件二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于逾期交付、工程质量不符合约定、违反安全生产规定、未能遵守环境保护协议等。违约行为的认定需由合同双方协商确定，或由第三方权威机构根据合同条款和实际情况进行评估。三、法律名词及解释：合同：指本附件及其他补充说明所涉及的所有书面协议。甲方：指合同中委托施工的一方。乙方：指合同中承担施工任务的一方。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。争议：指合同履行过程中出现的任何分歧或纠纷。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：双方应首先通过友好协商解决争议。调解：协商不成时，可请求相关行业组织或第三方进行调解。仲裁：调解不成时，双方同意将争议提交至约定的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：仲裁不成或双方未约定仲裁的情况下，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。变更程序：合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。如需变更，应签订书面变更协议。解除程序：如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。终止后事宜：合同终止后，双方应按照合同约定和相关法律规定，妥