2024年总包施工合同范本_第1页
2024年总包施工合同范本_第2页
2024年总包施工合同范本_第3页
2024年总包施工合同范本_第4页
2024年总包施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024年总包施工合同范本合同编号:__________鉴于甲方作为工程项目的发包方,乙方作为具备相应资质的承包方,双方为明确工程项目的施工内容、范围、质量、安全、费用及双方的权利义务,经友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程内容:_______1.4工程规模:_______1.5工程建设标准:_______二、合同工期2.1工程总工期:_______个月2.2工程开工日期:_______年_______月_______日2.3工程竣工日期:_______年_______月_______日三、合同价格3.1合同总价:人民币(大写):_______元整(小写):_______元3.2合同价格组成:_______3.3价格调整:_______四、工程质量及安全4.1工程质量标准:_______4.2工程安全标准:_______4.3质量及安全责任:_______五、合同履行5.1甲方责任:5.1.1提供工程图纸、技术资料:_______5.1.2负责办理工程相关手续:_______5.1.3提供施工场地及临时设施:_______5.1.4支付合同价款:_______5.1.5按约定进行工程验收:_______5.2乙方责任:5.2.1按合同约定组织施工:_______5.2.2确保工程质量及安全:_______5.2.3按约定时间提交工程进度报告:_______5.2.4工程峻工后,负责清理施工现场:_______六、合同变更6.1合同变更的条件:_______6.2合同变更的程序:_______6.3合同变更的补偿:_______七、违约责任7.1甲方违约责任:_______7.2乙方违约责任:_______八、争议解决8.1双方应友好协商解决合同履行过程中出现的争议:_______8.2如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼:_______九、其他约定9.1合同备案:本合同自签订之日起_______日内,向_______备案。9.2合同生效:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。9.3合同副本:双方各执一份合同副本,具有同等法律效力。9.4合同修改:本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十、附则10.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。10.2本合同签订后,甲乙双方应严格按照合同约定履行义务,共同维护合同权益。甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______甲方代表(签字):_______乙方代表(签字):_______签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.明确合同主体:合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址、联系方式等信息,确保合同主体合法有效。2.工程概况:合同中应详细描述工程名称、地点、内容、规模及建设标准,以便双方对工程有清晰的认识。3.工期约定:合同中应明确约定工程总工期、开工日期及竣工日期,以便双方对工程进度进行有效控制。4.合同价格:合同中应明确合同总价、价格组成及价格调整方式,避免日后因价格问题产生争议。5.质量与安全:合同中应明确工程质量及安全标准,双方应严格履行质量及安全责任。6.合同履行:合同中应明确甲乙双方的责任,包括图纸资料提供、手续办理、施工场地提供、付款、验收等。7.违约责任:合同中应明确约定违约责任,包括甲方和乙方的违约责任,以便在发生违约时,双方有据可依。8.争议解决:合同中应明确约定争议解决方式,如友好协商、诉讼等,以便在合同履行过程中出现争议时,双方能及时解决问题。解决办法:1.法律名词解释:(1)合同:指甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下,就工程项目的施工内容、范围、质量、安全、费用及双方的权利义务所订立的具有法律效力的协议。(2)合同主体:指参与合同签订的甲方(发包方)和乙方(承包方),合同主体应具备合法的民事权利能力和民事行为能力。(3)合同变更:指在合同履行过程中,甲乙双方经协商一致,对合同内容进行修改或补充的行为。(4)违约责任:指在合同履行过程中,甲乙双方违反合同约定,应承担的法律责任。(5)争议解决:指在合同履行过程中,甲乙双方因合同内容产生分歧,通过协商、调解、诉讼等方式解决争议的过程。2.解决办法:(1)合同履行过程中,如遇争议,双方应进行友好协商,争取达成一致意见。(2)如协商不成,双方可按照合同约定的争议解决方式,如调解、诉讼等,寻求解决。(3)在争议解决过程中,双方应积极提供相关证据,以便法院或仲裁机构作出公正裁决。(4)双方应遵守合同约定,严格按照合同履行义务,共同维护合同权益。特殊场合及补充条款:1.环保要求严格的工程:补充条款:本合同特别约定,乙方在施工过程中必须遵守相关环保法规,对施工产生的废弃物、噪音、粉尘等进行有效控制,确保不对环境造成不利影响。2.涉及文化遗产保护的工程:补充条款:乙方在施工前需制定专项文化遗产保护方案,并在施工过程中严格执行,确保文化遗产不受损害。3.科技创新项目:补充条款:合同期间,若乙方采用的技术或材料有重大创新或更新,双方应协商一致后,对合同内容进行相应调整,以适应技术进步。4.国际合作项目:补充条款:鉴于本工程为国际合作项目,甲乙双方应遵守国际惯例及国际贸易法律法规,涉及跨国支付、税收、人员往来等事项,应提前做好

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论