建设工程施工合同范围2024年

建设工程施工合同范围2024年合同编号：____________甲方（发包人）：____________乙方（承包人）：____________一、工程概况1.工程名称：____________2.工程地点：____________3.工程规模：____________4.工程内容：____________5.施工范围：详见附件一《施工范围明细表》。二、合同工期1.本合同工程开工日期：____年__月__日。2.本合同工程竣工日期：____年__月__日。3.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。三、合同价款1.本合同工程价款：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。2.乙方应根据合同约定的价格、工程量及施工范围进行施工，除非双方另有约定，否则甲方不再支付额外费用。四、质量标准1.本工程质量标准：____________2.乙方应严格按照国家相关施工规范和标准进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。五、材料供应1.乙方负责采购的建筑材料、设备应满足合同约定的质量标准。2.甲方有权对乙方采购的建筑材料、设备进行抽检，乙方应予以配合。六、安全生产1.乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规，确保施工安全。2.乙方负责施工现场的安全生产管理，对施工现场的安全事故承担责任。七、合同履行1.甲方职责：（1）负责提供施工图纸、技术资料及施工所需的其他相关文件。（2）负责办理施工所需的各类手续，包括但不限于施工许可、验收等。（3）按合同约定支付工程价款。2.乙方职责：（1）按照合同约定的施工范围、质量标准、工期完成施工任务。（2）负责施工过程中的材料采购、保管、使用及安全管理。（3）接受甲方及有关部门的监督、检查。八、验收与结算1.工程验收：（1）乙方应在工程竣工后及时向甲方提出验收申请。（2）甲方应在收到验收申请后____日内组织验收。2.工程结算：（1）工程验收合格后，乙方应根据实际完成的工程量进行结算。（2）甲方应在验收合格后____日内支付工程价款。九、违约责任1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。2.因乙方原因造成工期延误，乙方应按合同约定的违约金标准向甲方支付违约金。十、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包人）：____________乙方（承包人）：____________签订日期：____年__月__日附件一：《施工范围明细表》注意事项：1.确保合同内容符合相关法律法规的规定，避免合同无效或部分无效。一、注意事项及解决办法：1.工程范围明确：合同中应详细列明施工范围，避免施工过程中的纠纷。解决办法：在附件一中详细列出施工范围明细表，双方确认无误后签字。2.工期明确：合同中应明确开工和竣工日期，避免工期延误产生的违约责任。解决办法：在合同中明确约定工期，并对可能影响工期的因素进行预判和约定。关键词语法律名词解释：1.发包人：指将工程建设项目委托给承包人进行施工的单位或个人。2.承包人：指接受发包人委托，负责完成合同约定工程范围的建设工程施工任务的单位或个人。3.工程范围：指合同约定的承包人应完成的具体施工内容。4.违约责任：指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。5.争议解决：指合同当事人在合同执行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。6.验收合格：指工程完成后，经过规定的程序和标准检验，达到合同约定的质量标准。7.工程结算：指工程完成后，根据实际完成的工程量、合同约定的价格和条款，计算出应付工程价款的行为。场合一：如果工程地点在居民区，施工可能会影响居民的生活。补充条款：“考虑到本工程位于居民区，乙方在施工期间应采取有效措施，尽可能减少施工噪音和扬尘，避免影响居民的正常生活。如有居民投诉，乙方应立即采取措施整改。”场合二：如果工程涉及特殊的环保要求。补充条款：“鉴于本工程涉及环保敏感区域，乙方在施工过程中必须遵守国家和地方环保法规，采取一切必要措施保护环境，不得有任何污染行为。”场合三：工程需要在特定季节完成，比如避免冬季施工。补充条款：“由于工程特殊性，乙方应确保在______季节前完成施工，以避免因天气原因导致的施工困难。”附件列表：1.附件一：《施工范围明细表》2.附件二：《建筑材料及设备清单》3.附件三：《施工进度计划表》4.附件四：《安全生产责任书》1.《施工范围明细表》：这个表格列出了乙方需要干的活儿，确保咱们对工程的范围没有分歧。2.《建筑材料及设备清单》：这个清单列出了乙方施工需要用到的材料和设备，保证乙方用的东西都是按照要求来的。3.《施工进度计划表》：这个计划表告诉