2024年重庆建设工程施工合同模板

2024年重庆建设工程施工合同模板合同编号：__________名称：____________________地址：____________________法定代表人：_____________联系电话：_______________名称：____________________地址：____________________法定代表人：_____________联系电话：_______________鉴于甲方为建设工程项目的合法发包方，乙方为具备相应资质的合法承包方，双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承建的本工程达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程性质：____________________5.工程投资总额：人民币（大写）：____元整（小写）：____元二、工程内容1.工程内容：详见附件一《工程量清单》。2.工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。三、合同工期1.工程开工日期：____年____月____日。2.工程竣工日期：____年____月____日。3.总工期：____个月。四、合同价格1.合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。（1）人工费；（2）材料费；（3）机械使用费；（4）项目管理费；（5）利润；（6）税金。五、付款方式（1）开工前支付合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的40%；（3）工程进度达到80%时，支付合同总价款的30%；（4）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的20%。2.乙方按照甲方要求提供相应发票。六、工程质量及验收1.乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。（1）乙方完成分部工程，向甲方提交验收申请；（2）甲方在收到验收申请后____个工作日内组织验收；（3）验收合格后，双方签订验收合格证书。七、违约责任1.乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款____%的违约金。2.乙方未按合同约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.若协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项：1.权利义务明确：合同中应明确甲乙双方的权利和义务，包括但不限于工期、质量、付款、验收等关键条款，确保双方对合同条款有清晰的理解和认识。2.合同主体资格：甲方和乙方均需具有相应的民事权利能力和民事行为能力，合同签订前应验证对方的营业执照、资质证书等证明文件。3.格式规范：合同格式应规范，包括但不限于合同编号、双方基本信息、条款、附件等。4.条款合法合规：合同内容应遵循相关法律法规，避免含有无效或违反法律的条款。5.争议解决方式：合同中应明确约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。解决办法：1.协商解决：双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商的方式解决。2.调解：协商无果时，可请求行业调解机构或第三方进行调解。3.仲裁：根据合同约定，双方可提交至相应的仲裁委员会进行仲裁。4.诉讼：如仲裁无法解决问题，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的资格。2.民事行为能力：指民事主体通过自己的行为取得民事权利和承担民事义务的能力。3.合同生效：指合同当事人达成协议后，按照法定条件和程序，合同对当事人产生法律约束力。4.违约金：指当事人违反合同约定，按照合同约定或法律规定，向对方支付的赔偿金。5.补充协议：指在原合同基础上，双方为解决原合同未涉及或未明确的问题而签订的协议，补充协议与原合同具有同等法律效力。6.仲裁：指双方当事人根据合同约定，将争议提交至仲裁委员会，由仲裁委员会作出的具有法律约束力的裁决。7.诉讼：指当事人向人民法院提起诉讼，请求法院对争议作出判决的行为。特殊应用场合及补充条款：1.应用场合：工程项目涉及环保要求严格的区域补充条款：考虑到环保的特殊要求，双方同意在合同中增加如下条款：“乙方在施工过程中必须遵守国家和地方的环保法规，采取有效措施保护环境，不得对周围环境造成污染。如有违反，乙方应承担相应的环保责任，并按照甲方要求立即整改。”2.应用场合：工程项目位于历史文化名城或保护区补充条款：由于工程项目特殊性质，双方同意增加如下条款：“乙方在施工过程中应尊重和保护历史文化遗迹，不得破坏任何文物。若施工中发现文物，乙方应立即停止施工并报告甲方，双方协商处理。”3.应用场合：工程项目涉及高新技术应用补充条款：为了确保高新技术应用的成功，双方同意增加如下条款：“乙方应确保所采用的技术和材料符合国家高新技术标准，且在施工前需向甲方提交详细的技术方案和材料清单，经甲方审核同意后方可施工。”4.应用场合：工程项目位于自然灾害频发区域补充条款：考虑到自然灾害的影响，双方同意增加如下条款：“如遇自然灾害导致施工中断，乙方应及时采取措施保护现场，双方根据实际情况协商调整工期，甲方应合理分担因此产生的额外费用。”合同所需附件列表：1.附件一：《工程量清单》说明：详细列出工程项目的各项工程量和施工要求。2.附件二：《工程设计图纸》说明：提供工程项目的完整设计图纸，包括建筑、结构、电气、给排水等专业图纸。3.附件三：《施工方案及进度计划》说明：乙方制定的详细施工方案和施工进度计划，包括关键节