天津建设工程施工合同2024年

天津建设工程施工合同2024年合同编号：__________名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程面积：_______1.5工程结构：_______1.6工程投资：_______1.7工程质量标准：_______1.8工程施工期限：_______（自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日）第二条工程造价及支付2.1工程合同总价：_______（大写：_______元整）2.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价10%的预付款；（2）乙方完成合同约定的工程量后，甲方按照工程进度支付相应比例的进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价90%的款项；（4）剩余10%的款项作为质保金，质保期满且乙方无质量问题时，甲方予以退还。第三条工程施工3.1乙方应按照国家有关建设工程施工规范、质量标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。3.2乙方在施工过程中，应严格遵守安全生产法律法规，采取有效措施确保施工现场安全。3.3乙方应在合同约定的施工期限内完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条工程变更与索赔4.1工程变更：（1）甲方提出变更，应提前_______天以书面形式通知乙方；（2）乙方接到变更通知后，应在_______天内向甲方提交变更方案及费用预算；（3）双方协商一致后，签订书面变更协议，作为本合同的补充。4.2索赔：（1）乙方因甲方原因导致工程延期、损失或其他原因，有权向甲方提出索赔；（2）甲方应在收到乙方的索赔报告后_______天内予以答复，双方协商一致后签订书面索赔协议。第五条工程验收5.1工程验收按照国家有关建设工程验收规范进行，验收合格后，双方签订工程验收报告。5.2工程验收合格后，甲方应在_______天内办理工程结算手续。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。6.2乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价10%的违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______个月。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址、法定代表人和联系电话，确保合同主体的合法性。2.工程概况：合同中应详细描述工程名称、地点、内容、面积、结构、投资、质量标准和施工期限等要素，以便双方对工程有全面了解。3.造价与支付：明确合同总价、预付款、进度款、质保金等支付方式和比例，以及支付时间节点。4.施工要求：乙方应按照国家规范和甲方要求进行施工，并严格遵守安全生产法律法规。5.工程变更与索赔：明确工程变更的提出、处理流程和索赔的条件、程序。6.工程验收：明确工程验收的标准、程序和时间节点。7.违约责任：明确双方违反合同约定时应承担的违约责任。8.争议解决：约定争议解决的方式和途径。解决办法：1.协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。2.补充协议：对于合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.诉讼解决：如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：指参与合同关系的当事人，包括自然人、法人或其他组织。2.预付款：指合同签订后，甲方预先支付给乙方的一部分合同款项。3.进度款：指乙方按照合同约定的工程进度完成一定工程量后，甲方按照相应比例支付给乙方的款项。4.质保金：指在工程验收合格后，甲方预留的一部分合同款项，用于保证乙方在质保期内对工程质量问题的修复。5.违约责任：指合同当事人违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失时应承担的法律责任。6.争议解决：指合同当事人之间因合同履行产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决的过程。7.补充协议：指合同当事人对原合同内容进行补充、修改或完善的书面协议。8.法律效力：指法律规范对合同当事人具有约束力，合同当事人应按照法律规定履行合同义务。特殊应用场合及补充条款：1.绿色建筑项目应用场合：甲方建设的工程项目是绿色建筑，注重环保和可持续发展。补充条款：乙方需采取环保施工措施，使用绿色建材，并在施工过程中严格遵守环保法规。若乙方未按绿色建筑标准施工，甲方有权要求乙方整改，并承担相应的整改费用。2.历史文化保护区域应用场合：工程项目位于历史文化保护区域，需特别保护周边环境。补充条款：乙方在施工前，需与当地文化保护部门沟通，确保施工方案不破坏历史文化遗迹。如有必要，乙方应采取特别措施保护文化遗产，相关费用由甲方另行支付。3.偏远地区施工应用场合：工程项目位于交通不便或生活条件艰苦的偏远地区。补充条款：甲方应提供乙方必要的施工和生活支持，包括但不限于住宿、交通和通讯设施。乙方在施工过程中，如遇到特殊困难，可向甲方申请援助。4.涉及危险品施工应用场合：工程涉及到易燃易爆或危险化学品的施工。补充条款：乙方必须采取严格的安全措施，确保施工过程中危险品的安全运输和储存。甲方应协助乙方办理相关安全手续，并提供必要的安全培训。合同所需附件列表：1.工程图纸及设计文件2.施工方案和施工组织设计3.安全生产许可证复印件4.环保评估报告5.施工进度计划表6.合同总价计算书7.质保金支付及退还协议8.变更协议（如有）9.索赔协议（如有）10.其他双方认为必要的文件和资料嘿，这个工程挺特别的，咱们得额外注意一些事情。比如，如果这是个绿色建筑项目，那咱们施工的时候可得注意环保，使用绿色建材，不