2024建设工程施工合同

合同编号：__________鉴于甲方为完成某项建设工程项目，需要乙方提供相应的施工服务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，就乙方向甲方提供施工服务事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程工期：自____年__月__日至____年__月__日。第二条乙方的义务2.1乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，并保证工程质量符合相关法律法规及国家标准。2.2乙方应严格按照施工图纸、施工方案和施工技术标准进行施工，确保工程安全。2.3乙方应承担因施工原因导致的人身伤害、财产损失等一切法律责任。2.4乙方应按约定时间提交工程进度报告、工程质量报告等相关资料。第三条甲方的义务3.1甲方应按照约定时间向乙方支付工程款。3.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。3.3甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。3.4甲方应按约定时间向乙方提供施工图纸、施工方案等资料。第四条工程价款及支付4.1双方同意，本工程的施工总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。4.2甲方支付工程款的方式如下：（1）合同签订后____日内，甲方支付乙方工程总价款的____%。（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程总价款的____%。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%。4.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付工程款。第五条工程质量及验收5.1乙方应确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。5.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。5.3工程验收合格的，甲方应支付乙方剩余工程款。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价款×逾期天数×___%。6.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项×逾期天数×___%。6.3甲乙双方违反合同其他条款的，应承担相应的法律责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守法律法规：在签订和履行合双方应确保符合相关的法律法规，如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。若发生违反法律法规的情况，应立即采取措施予以纠正，并根据法律法规的规定承担相应的法律责任。2.合同的履行期限：双方应按照合同约定的期限履行各自的义务。如乙方未按照约定时间完成施工任务，应按照逾期天数向甲方支付违约金。甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金。3.工程质量的保障：乙方应确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。若乙方未按照约定标准进行施工，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，并重新施工，乙方应承担产生的费用。4.工程变更：如在施工过程中，甲方提出变更工程内容、规模、工期等，双方应协商一致，并签订变更协议。若因变更导致工程总价款的增减，双方应按照约定方式进行调整。5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。法律名词及名词解释：1.甲方：指承担工程建设任务的单位或个人。2.乙方：指承担施工任务的单位或个人。3.施工服务：指乙方根据甲方的要求，提供的建筑工程施工活动。4.工程价款：指甲方按照约定支付给乙方的施工总价款。5.工程验收：指对施工完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确认工程是否符合法律法规、国家标准和甲方的要求。6.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约补偿。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁、水利设施等。2.适用于施工单位与建设单位（甲方）之间的施工合同。3.可作为双方在施工过程中履行合同义务、处理争议的依据。补充条款：1.环境保护：双方应遵守国家环保法规，确保施工过程中对周边环境的影响降至最低。如乙方在施工过程中造成环境污染，应承担相应的治理责任。2.安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法规和施工安全标准进行施工，确保施工过程中的安全生产。如发生安全事故，乙方应承担相应法律责任。3.资料保密：双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方披露。4.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据实际情况减轻或免除责任。不可抗力包括自然灾害、社会事件等。5.合同解除：在合同履行过程中，一方严重违约导致合同无法继续履